2025年度建筑用工合同争议解决机制协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度建筑用工合同争议解决机制协议合同编号_________一、合同主体1.1甲方：名称：（填写甲方全称）地址：（填写甲方详细地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）1.2乙方：名称：（填写乙方全称）地址：（填写乙方详细地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）1.3其他相关方：（如有其他相关方，在此处填写）二、合同前言2.1背景：随着我国建筑行业的快速发展，建筑用工纠纷逐渐增多，为保障建筑用工双方的合法权益，预防和解决建筑用工合同争议，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成本协议。2.2目的：本协议旨在明确双方在建筑用工过程中产生的合同争议解决机制，以保障双方的合法权益，维护建筑行业的正常秩序。三、定义与解释3.1专业术语：本协议中涉及的专业术语，如未在协议中定义，应按照国家相关法律法规及行业惯例解释。3.2关键词解释：（1）建筑用工：指建筑单位与劳动者之间，基于建筑项目的施工、管理、维护等需求，签订的劳动合同。（2）合同争议：指建筑用工双方在履行合同过程中，因合同条款的履行、变更、解除等原因产生的分歧。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成建筑项目施工任务。（2）甲方有权监督乙方的施工质量和进度。（3）甲方有权根据实际情况，对合同条款进行变更。（4）甲方有义务按照合同约定，支付乙方劳动报酬。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，按时支付劳动报酬。（2）乙方有权要求甲方提供必要的劳动条件和安全保障。（3）乙方有义务按照合同约定，完成建筑项目施工任务。（4）乙方有义务遵守国家法律法规及行业规范，确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字之日起生效，有效期为2025年度。5.2合同履行地点：合同约定的建筑项目施工地点。5.3合同履行方式：双方应按照合同约定，依法履行各自的义务，确保建筑项目的顺利进行。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的工期完成；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序：（1）合同到期或双方协商一致解除合同，乙方应将施工现场清理完毕，并将相关资料交还给甲方；（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方应及时协商，采取必要措施，减轻损失。6.4终止后果：（1）合同终止后，双方应按照合同约定，履行各自的权利和义务；（2）合同终止后，因履行合同而产生的债权债务关系，由双方协商解决。七、费用与支付7.1费用构成：（1）人工费：包括但不限于工资、津贴、奖金等。（2）材料费：包括但不限于建筑材料、施工工具、设备等费用。（3）施工管理费：包括但不限于施工组织、现场管理、质量监督等费用。（4）其他费用：包括但不限于保险费、税费、意外损失赔偿等。7.2支付方式：（1）人工费：按月支付，每月底前支付上月的人工费。（2）材料费：按工程进度支付，每个阶段完成后支付该阶段材料费。（3）施工管理费：按月支付，每月底前支付当月施工管理费。（4）其他费用：根据实际情况，按约定方式支付。7.3支付时间：（1）人工费支付时间：每月底前支付上月的人工费。（2）材料费支付时间：每个阶段完成后，按约定时间支付该阶段材料费。（3）施工管理费支付时间：每月底前支付当月施工管理费。（4）其他费用支付时间：根据实际情况，按约定时间支付。7.4支付条款：（1）甲方应在支付期限内将费用支付至乙方指定的账户。（2）乙方应在收到支付通知后，确认收到款项。（3）如甲方未按约定时间支付费用，应向乙方支付违约金，违约金按逾期支付金额的千分之五计算。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付违约金。（2）甲方未按约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任。（3）甲方违反保密条款的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按约定完成施工任务的，应承担相应的违约责任。（2）乙方违反保密条款的，应承担相应的违约责任。（3）乙方因自身原因导致工程延误的，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约金：按合同约定比例计算。（2）赔偿金额：根据实际情况，由双方协商确定。（3）赔偿方式：以货币形式支付。九、保密条款9.1保密内容：本合同涉及的商业秘密、技术秘密、工程信息等。9.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式：（1）双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）政府行为：如政策调整、征收、征用等。（3）社会异常事件：如罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。（2）双方应采取一切可能措施，减轻不可抗力事件的影响。（3）因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方可根据实际情况，协商调整合同内容。10.4不可抗力实例：（1）地震导致施工现场损坏，无法继续施工。（2）政府征收土地，导致项目停工。（3）罢工导致施工人员不足，影响工程进度。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商，解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解：协商不成时，可向双方共同认可的调解机构申请调解。11.3仲裁或诉讼：调解不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，或向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、机密的项目。（2）合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对建筑项目的最终验收权。（2）乙方保留对甲方支付费用的审核权。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留在合同履行期间，对乙方施工进度、质量进行监督的权利。（2）乙方保留在合同履行期间，对甲方提供材料、设备的质量提出异议的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）合同的修改和补充需经双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式进行。14.2修改和补充效力：修改和补充的内容自双方签字之日起生效，作为本合同的一部分。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）双方应相互配合，共同完成建筑项目。（2）甲方应提供必要的施工条件，乙方应确保施工质量。15.2协作与配合方式：（1）双方应定期召开协调会议，讨论项目进展及问题。（2）双方应通过书面形式沟通，及时解决项目中的问题。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成双方之间就建筑用工合同争议解决机制的全部约定，具有完整性和独立性。16.3增减条款：本合同任何条款的增减，均需经双方协商一致，并以书面形式修改。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件。2.乙方营业执照副本复印件。3.甲方法定代表人或授权代表身份证明。4.乙方法定代表人或授权代表身份证明。5.建筑项目施工图纸及设计文件。6.施工现场安全防护措施及应急预案。7.乙方施工人员名单及身份证复印件。8.甲方支付费用明细表。9.乙方材料、设备采购清单。10.双方协商一致的修改和补充协议。11.争议解决过程中的相关文件及证据。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付费用，认定甲方违约。未按约定提供施工条件，认定甲方违约。2.乙方违约行为及认定：未按约定完成施工任务，认定乙方违约。违反保密条款，认定乙方违约。因自身原因导致工程延误，认定乙方违约。三、法律名词及解释：1.劳动法：调整劳动关系，保护劳动者合法权益，规范用人单位行为的基本法律。2.合同法：调整合同关系，保障合同当事人合法权益，维护社会经济秩序的法律。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.争议解决：指解决合同履行过程中产生的分歧和纠纷。5.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决。6.诉讼：指当事人将争议提交人民法院进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定支付费用。解决办法：乙方应及时催告甲方支付，甲方逾期未支付，乙方有权要求支付违约金。2.问题：乙方未按约定完成施工任务。解决办法：甲方应及时通知乙方，要求乙方整改，如乙方仍不整改，甲方有权解除合同。3.问题：发生不可抗力事件，导致合同无法履行。解决办法：双方应协商一致，根据实际情况调整合同内容，减轻损失。4.问题：争议解决过程中，双方意见不一致。解决办法：双方可协商选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。5.问题：合同履行过程中，出现质量问题。解决办法：双方应共同查明原因，根据合同约定或协商解决质量问题。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及信息：第三方名称：（填写第三方全称）地址：（填写第三方详细地址）联系人：（填写第三方联系人姓名）联系电话：（填写第三方联系电话）2.第三方责任：第三方负责提供专业的争议解决服务，包括调解、仲裁等。第三方应保证其提供的争议解决服务的公正性和独立性。3.第三方权利：第三方有权根据合同约定收取争议解决服务费用。第三方有权根据合同约定参与合同履行情况的监督。4.第三方义务：第三方应严格按照合同约定提供争议解决服务。第三方应保守合同内容及争议解决过程中的保密信息。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的施工条件。乙方有权要求甲方及时支付劳动报酬。乙方有权对施工过程中的质量问题提出异议。2.乙方的利益条款：乙方在合同履行期间，享有优先获得甲方后续项目合作的机会。乙方在合同履行期间，享有对甲方提供的材料、设备进行检验的权利。3.甲方的违约及限制条款：甲方如未按约定支付费用，应向乙方支付违约金，违约金比例提高至千分之十。甲方如违反保密条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失。甲方不得在合同履行期间，以任何形式限制乙方的合法权益。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可对乙方的施工进度和质量进行监督。甲方可要求乙方按照合同约定进行施工，如乙方未履行义务，甲方有权解除合同。2.甲方的利益条款：甲方可优先选择乙方作为其后续项目的施工方。甲方可享有对乙方施工过程中产生的知识产权的优先购买权。3.乙方的违约及限制条款：乙方如未按约定完成施工任务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失。乙方如违反保密条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失。乙方不得在合同履行期间，未经甲方同意，将合同义务转让给第三方。全文完。2025年度建筑用工合同争议解决机制协议1合同目录一、协议概述1.协议目的2.协议范围3.协议期限4.协议生效条件二、争议解决原则1.公平原则2.诚信原则3.依法原则4.及时原则三、争议解决方式1.内部协商2.调解3.仲裁4.诉讼四、争议处理机构1.调解机构2.仲裁机构3.法院五、争议处理程序1.申请2.受理3.调查4.裁决5.执行六、争议处理费用1.调解费用2.仲裁费用3.诉讼费用七、争议处理期限1.调解期限2.仲裁期限3.诉讼期限八、保密条款1.保密内容2.保密义务3.违约责任九、协议变更与解除1.协议变更2.协议解除3.协议终止十、违约责任1.调解违约责任2.仲裁违约责任3.诉讼违约责任十一、不可抗力1.不可抗力定义2.不可抗力处理3.不可抗力通知十二、协议的终止与生效1.协议终止2.协议生效十三、协议的签署与备案1.签署主体2.签署时间3.协议备案十四、其他1.协议附件2.争议解决机制协议的附件3.协议的解释与争议解决合同编号_________一、协议概述1.1协议目的本协议旨在明确2025年度建筑用工合同中的争议解决机制，确保双方在合同履行过程中出现的争议能够得到及时、公正、有效的解决。1.2协议范围本协议适用于2025年度双方签订的所有建筑用工合同。1.3协议期限本协议自双方签署之日起生效，至2025年度建筑用工合同到期之日止。1.4协议生效条件本协议自双方签署并正式生效之日起生效。二、争议解决原则2.1公平原则在争议解决过程中，应遵循公平原则，确保各方合法权益得到尊重和保护。2.2诚信原则双方应本着诚信原则，积极履行合同义务，维护合同关系。2.3依法原则争议解决过程应符合国家法律法规和政策规定。2.4及时原则争议发生后，应尽快采取有效措施，以减少损失和影响。三、争议解决方式3.1内部协商双方应通过内部协商解决争议，协商过程应保持友好、平等、互利。3.2调解若协商不成，可提交第三方调解机构进行调解。3.3仲裁双方可以选择仲裁作为争议解决的最终途径。3.4诉讼如协商和调解均未果，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。四、争议处理机构4.1调解机构双方可共同选择一家具有资质的调解机构。4.2仲裁机构双方可约定选择一家具有资质的仲裁机构。4.3法院若争议涉及法律问题，双方应向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、争议处理程序5.1申请争议发生后，任何一方均可向对方或争议处理机构提出书面申请。5.2受理争议处理机构收到申请后，应在规定时间内予以受理。5.3调查争议处理机构应对争议事实进行充分调查，收集证据。5.4裁决调解或仲裁机构应根据调查结果和法律法规，做出公正裁决。5.5执行裁决生效后，双方应自觉履行裁决内容。六、争议处理费用6.1调解费用调解费用由双方协商分担。6.2仲裁费用仲裁费用按仲裁机构规定和双方约定支付。6.3诉讼费用诉讼费用由败诉方承担，除非法律规定另有规定。七、争议处理期限7.1调解期限调解期限一般不超过30日。7.2仲裁期限仲裁期限一般不超过60日。7.3诉讼期限诉讼期限按相关法律法规规定执行。八、保密条款8.1保密内容本协议涉及的所有商业秘密、技术秘密、商业信息等，均应予以保密。8.2保密义务双方对本协议涉及的保密内容负有严格的保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.3违约责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的法律责任。九、协议变更与解除9.1协议变更本协议的任何变更，均应以书面形式进行，并经双方签署确认。9.2协议解除a.双方协商一致；b.一方违约，经另一方书面通知后，违约方未在规定期限内纠正；c.出现不可抗力，导致本协议无法履行。9.3协议终止本协议终止后，双方应立即停止履行本协议约定的义务。十、违约责任10.1调解违约责任若一方未履行调解义务，导致调解无法进行，应承担相应的违约责任。10.2仲裁违约责任若一方未履行仲裁义务，导致仲裁无法进行，应承担相应的违约责任。10.3诉讼违约责任若一方未履行诉讼义务，导致诉讼无法进行，应承担相应的违约责任。十一、不可抗力11.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致本协议无法履行。11.2不可抗力处理发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。11.3不可抗力通知不可抗力事件发生后，受影响方应在3日内向对方发出书面通知。十二、协议的终止与生效12.1协议终止a.协议约定的期限届满；b.双方协商一致解除；c.因不可抗力导致协议无法履行。12.2协议生效本协议自双方签署之日起生效。十三、协议的签署与备案13.1签署主体本协议由双方授权的代表签署。13.2签署时间本协议签署时间为2025年____月____日。13.3协议备案本协议签署后，双方应按照相关法律法规进行备案。十四、其他14.1协议附件本协议附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。14.2争议解决机制协议的附件争议解决机制协议的附件为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。____________________甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________授权代表（签字）：____________________授权代表（签字）：____________________日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方责任1.1.1甲方应确保建筑用工合同的合法性和合规性，不得违反国家相关法律法规。1.1.2甲方负责组织施工，确保施工质量和安全。1.1.3甲方应按时足额支付乙方工资及福利待遇。1.2争议处理优先权1.2.1在争议解决过程中，甲方享有优先权，有权选择争议解决方式。1.2.2甲方应在争议发生后10日内提出解决争议的初步方案。1.3争议解决费用承担1.3.1在争议解决过程中，若涉及费用，甲方承担主要费用。1.3.2乙方因甲方原因导致损失，甲方应承担相应的赔偿责任。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方责任2.1.1乙方应按照甲方要求，按时完成施工任务，确保工程质量。2.1.2乙方应遵守施工现场的各项规章制度，确保施工安全。2.2争议处理优先权2.2.1在争议解决过程中，乙方享有优先权，有权选择争议解决方式。2.2.2乙方应在争议发生后7日内提出解决争议的初步方案。2.3争议解决费用承担2.3.1在争议解决过程中，若涉及费用，乙方承担主要费用。2.3.2若甲方原因导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。三、有第三方中介时的附加条款及说明3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介负责协调双方关系，提供争议解决咨询服务。3.1.2第三方中介应保持中立，不得偏袒任何一方。3.2第三方中介费用3.2.1第三方中介费用由双方协商确定，可在合同中约定固定费用或按比例收取。3.2.2第三方中介费用应在争议解决前支付。3.3第三方中介介入条件3.3.1双方在争议发生后，可共同邀请第三方中介介入。3.3.2第三方中介介入需经双方书面同意。3.4第三方中介裁决3.4.1第三方中介在充分了解争议事实和双方意见后，可提出解决方案。3.4.2第三方中介的解决方案对双方具有约束力。3.5第三方中介保密3.5.1第三方中介在介入过程中，应对双方信息保密，不得泄露给任何第三方。3.6第三方中介更换3.6.1若第三方中介在介入过程中出现严重失职或违约行为，双方可共同决定更换第三方中介。3.6.2更换第三方中介的程序及费用由双方协商确定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.建筑用工合同2.争议解决机制协议3.第三方中介资质证明4.争议解决费用清单5.争议解决记录6.争议解决裁决书7.其他双方认为需要作为附件的文件二、违约行为及认定：2.1违约行为：a.甲方未按时足额支付乙方工资及福利待遇。b.乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合要求。c.双方未按约定履行争议解决程序。d.第三方中介在介入过程中失职或违约。2.2违约行为的认定：a.违约行为的发生应具有事实依据，如书面证据、现场记录等。b.违约行为的认定需由争议解决机构或法院根据相关法律法规和合同约定进行。三、法律名词及解释：3.1法律名词：a.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。b.不可抗力：指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的事件。c.仲裁：指双方在争议发生后，提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。d.诉讼：指双方在争议发生后，向人民法院提起诉讼的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：4.1问题：a.争议解决过程中，双方意见分歧较大。b.第三方中介介入后，无法达成一致意见。c.违约行为发生后，双方无法及时采取补救措施。4.2解决办法：a.加强沟通，寻求共同点，协商解决争议。b.重新选择第三方中介或更换仲裁机构。c.及时采取补救措施，减轻损失。五、所有应用场景：5.1建筑施工合同履行过程中的工资支付和施工质量争议。5.2建筑施工合同履行过程中的合同解除和终止争议。5.3建筑施工合同履行过程中的不可抗力争议。5.4建筑施工合同履行过程中的违约责任争议。全文完。2025年度建筑用工合同争议解决机制协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同目的和依据2.1合同目的2.2合同依据3.定义和解释3.1定义3.2解释4.争议范围4.1争议类型4.2争议范围5.争议解决程序5.1争议提交5.2争议调解5.3争议仲裁5.4争议诉讼6.争议解决机构6.1争议解决机构名称6.2争议解决机构地址6.3争议解决机构联系方式7.争议解决费用7.1费用承担方7.2费用计算方式7.3费用支付方式8.争议解决期限8.1争议解决期限8.2延期申请9.保密条款9.1保密信息9.2保密义务9.3违约责任10.合同解除和终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除和终止程序11.合同变更和补充11.1合同变更程序11.2合同补充程序12.合同生效和终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.法律适用和争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他14.1其他约定事项14.2其他未尽事宜第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱等]2.合同目的和依据2.1合同目的本合同旨在明确2025年度建筑用工合同中可能发生的争议解决机制，确保双方在发生争议时能够及时、公正、有效地解决。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规制定。3.定义和解释3.1定义“争议”指因履行本合同而产生的任何争议，包括但不限于合同条款的履行、合同解除、合同终止、合同变更等。“争议解决机制”指双方为解决争议所采取的方法和程序。3.2解释本合同中的任何条款如存在歧义，应按照合同目的进行解释，并尽可能按照有利于维护合同双方合法权益的原则进行。4.争议范围4.1争议类型合同履行过程中的违约争议；合同解除、终止或变更引起的争议；合同履行过程中产生的损害赔偿争议；合同履行过程中产生的其他争议。4.2争议范围合同条款的履行情况；双方权利义务的界定；合同履行过程中的事实认定；合同履行过程中的法律适用问题。5.争议解决程序5.1争议提交任何一方认为存在争议时，应立即书面通知对方，并详细说明争议事项。5.2争议调解在争议提交后，双方应友好协商，尝试通过调解解决争议。调解期限不得超过[调解期限]。5.3争议仲裁如经调解未能解决争议，任何一方均有权将争议提交至[仲裁机构名称]进行仲裁。5.4争议诉讼如经仲裁未能解决争议，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼。6.争议解决机构6.1争议解决机构名称[仲裁机构名称]6.2争议解决机构地址[仲裁机构详细地址]6.3争议解决机构联系方式[仲裁机构联系电话、电子邮箱等]7.争议解决费用7.1费用承担方争议解决费用由败诉方承担，除非仲裁机构或法院另有判决。7.2费用计算方式争议解决费用按照[仲裁机构或法院规定的收费标准]计算。7.3费用支付方式争议解决费用应在争议解决程序开始前由败诉方支付。8.争议解决期限8.1争议解决期限自争议发生之日起，双方应在[争议解决期限]内解决争议。8.2延期申请如因特殊原因需要延长争议解决期限，任何一方可向对方提出书面延期申请，并说明延期原因。双方应协商一致后决定是否同意延期，并明确新的争议解决期限。9.保密条款9.1保密信息在本合同履行过程中，双方均应保守对方的商业秘密、技术秘密、个人隐私等保密信息。9.2保密义务双方对本合同内容、争议解决过程中的信息及任何一方提供的资料负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。9.3违约责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。10.合同解除和终止10.1合同解除条件对方严重违约，经书面通知后[解除通知期限]内仍未纠正；因不可抗力导致合同无法履行；双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件合同约定的期限届满；合同解除；合同因法定事由而终止。10.3合同解除和终止程序任何一方要求解除或终止合同时，应提前[解除或终止通知期限]以书面形式通知对方，并说明理由。11.合同变更和补充11.1合同变更程序任何一方要求变更合同时，应书面提出变更请求，经双方协商一致后，以书面形式对合同进行变更。11.2合同补充程序如本合同存在遗漏或需要补充的事项，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.合同生效和终止12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止条件合同约定的期限届满；合同解除；合同因法定事由而终止。13.法律适用和争议解决13.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除和终止均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决本合同争议的解决，适用本合同约定的争议解决机制。14.其他14.1其他约定事项本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2其他未尽事宜如本合同与本合同附件、补充协议等不一致，以本合同为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”指非合同双方当事人，但为争议解决或合同履行提供协助、咨询、鉴定、调解、仲裁或诉讼代理等服务的个人或机构，包括但不限于中介机构、法律顾问、鉴定机构、调解机构、仲裁机构、诉讼代理人等。15.2第三方介入情形双方协商解决争议时需要第三方提供专业意见；争议需要第三方进行鉴定、评估或审计；争议需要第三方进行调解或仲裁；争议需要第三方提供诉讼代理服务。15.3第三方选择15.3.1第三方选择权甲方或乙方均有权选择第三方介入，但应提前[选择期限]通知对方。15.3.2第三方协商双方应就第三方的选择进行协商，并达成一致意见。16.第三方责任限额16.1责任范围第三方在本合同项下的责任仅限于其提供的专业服务范围内，不包括因合同履行产生的直接或间接损失。16.2责任限额第三方的责任限额为[责任限额金额]，超过该限额的部分，由合同双方自行承担。17.第三方责权利17.1权利第三方有权根据其专业知识和技能，独立提出意见、建议或解决方案。17.2义务第三方应遵守相关法律法规，保守合同双方的商业秘密和个人隐私，并按照合同约定履行其职责。17.3责任第三方对其提供的专业服务承担相应的法律责任，但不超过本合同约定的责任限额。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方第三方与甲方之间的关系由第三方与甲方签订的相应协议或合同约定。18.2第三方与乙方第三方与乙方之间的关系由第三方与乙方签订的相应协议或合同约定。18.3第三方与合同双方第三方作为独立第三方，与合同双方均保持独