二零二五年度城市综合体项目土方整治与景观绿化施工合同3篇_第1页
二零二五年度城市综合体项目土方整治与景观绿化施工合同3篇_第2页
二零二五年度城市综合体项目土方整治与景观绿化施工合同3篇_第3页
二零二五年度城市综合体项目土方整治与景观绿化施工合同3篇_第4页
二零二五年度城市综合体项目土方整治与景观绿化施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩43页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度城市综合体项目土方整治与景观绿化施工合同本合同目录一览1.项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目背景2.合同双方2.1甲方信息2.2乙方信息2.3甲方代表2.4乙方代表3.项目工期3.1工期计划3.2工期调整3.3工期延误责任4.土方整治工程4.1土方整治范围4.2土方整治要求4.3土方整治方法4.4土方整治进度4.5土方整治质量标准5.景观绿化工程5.1景观绿化范围5.2景观绿化设计5.3植物种类及数量5.4景观绿化施工进度5.5景观绿化质量标准6.施工准备6.1施工场地准备6.2施工设备准备6.3施工人员准备6.4施工材料准备7.施工组织与管理7.1施工组织架构7.2施工管理制度7.3施工安全措施7.4施工环保措施8.施工进度控制8.1进度计划编制8.2进度跟踪与调整8.3进度验收9.施工质量控制9.1质量控制体系9.2质量检查与验收9.3质量问题处理10.施工安全与环保10.1安全生产责任制10.2安全生产措施10.3环保措施11.合同价款及支付方式11.1合同价款11.2支付方式11.3付款时间12.合同变更与解除12.1合同变更12.2合同解除13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任14.争议解决与合同生效14.1争议解决方式14.2合同生效条件第一部分:合同如下:1.项目概况1.1项目名称:二零二四年度城市综合体项目土方整治与景观绿化施工1.2项目地点:市区街道1.3项目规模:占地面积平方米,总建筑面积平方米1.4项目背景:为提升城市形象,改善居民生活环境,根据市区城市综合体建设规划,实施本项目建设2.合同双方2.1甲方信息:市区街道办事处2.2乙方信息:建筑工程有限公司2.3甲方代表:2.4乙方代表:3.项目工期3.1工期计划:自合同签订之日起个月内完成土方整治与景观绿化施工3.2工期调整:如遇不可抗力或其他特殊情况导致工期延误,双方应协商一致后进行工期调整3.3工期延误责任:因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付元违约金4.土方整治工程4.1土方整治范围:包括项目范围内的所有土方挖掘、平整、回填等工程4.2土方整治要求:严格按照设计图纸和规范要求进行施工,确保土方工程的质量和进度4.3土方整治方法:采用机械挖掘、人工配合的方式进行土方工程4.4土方整治进度:按月编制进度计划,每月底前报送甲方4.5土方整治质量标准:符合国家有关土方工程质量标准5.景观绿化工程5.1景观绿化范围:包括项目范围内的绿化设计、种植、养护等工程5.2景观绿化设计:根据甲方要求,乙方负责景观绿化设计方案的设计和修改5.3植物种类及数量:按照设计方案要求,确定植物种类及数量,确保绿化效果5.4景观绿化施工进度:按月编制进度计划,每月底前报送甲方5.5景观绿化质量标准:符合国家有关景观绿化工程质量标准6.施工准备6.1施工场地准备:乙方负责施工场地的平整、排水、围挡等工作6.2施工设备准备:乙方负责提供施工所需的机械设备,并确保其正常运行6.3施工人员准备:乙方负责组织施工人员,并对其开展技术培训和安全教育6.4施工材料准备:乙方负责采购施工所需的材料,并确保其质量符合要求7.施工组织与管理7.1施工组织架构:设立项目经理部,负责项目施工的组织和管理7.2施工管理制度:制定施工管理制度,明确施工过程中的各项要求7.3施工安全措施:严格执行安全生产责任制,采取必要的安全防护措施7.4施工环保措施:采取有效的环保措施,确保施工过程中的环保要求8.施工进度控制8.1进度计划编制:乙方应在合同签订后日内提交详细的施工进度计划,经甲方审核同意后执行8.2进度跟踪与调整:甲方将定期对施工进度进行跟踪,如发现进度偏差,乙方应及时调整并报告甲方8.3进度验收:施工进度达到约定节点时,乙方应向甲方提出验收申请,甲方将组织验收9.施工质量控制9.1质量控制体系:乙方应建立完善的质量控制体系,确保施工质量符合合同要求和国家标准9.2质量检查与验收:乙方应进行每日质量检查,发现问题及时整改,并定期向甲方报告质量情况9.3质量问题处理:如发生质量问题,乙方应立即采取措施进行整改,并承担相应的责任和费用10.施工安全与环保10.1安全生产责任制:乙方应建立健全安全生产责任制,确保施工安全10.2安全生产措施:采取必要的安全防护措施,包括但不限于现场围挡、警示标志、个人防护装备等10.3环保措施:采取有效措施减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染,符合国家环保法规11.合同价款及支付方式11.1合同价款:合同总价为人民币万元,包括土方整治和景观绿化工程的所有费用11.2支付方式:合同签订后日内支付合同价款的%,工程完工并验收合格后支付%,剩余%作为质保金,质保期满后无质量问题一次性退还11.3付款时间:每月底前根据乙方提交的工程进度和费用结算单进行付款12.合同变更与解除12.1合同变更:如因不可抗力或双方协商一致,可对合同内容进行变更,变更内容应以书面形式确定12.2合同解除:如一方违约,另一方有权解除合同,违约方应承担相应的违约责任13.违约责任13.1违约情形:包括工期延误、质量不合格、未按时付款等13.2违约责任:违约方应承担违约金、赔偿损失等责任,具体金额和方式在合同中明确14.争议解决与合同生效14.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议,协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼14.2合同生效条件:本合同自双方代表签字盖章之日起生效,一式两份,双方各执一份第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1定义:第三方介入是指在本合同履行过程中,由甲乙双方同意的,为特定目的而引入的第三方机构或个人。1.2范围:第三方介入可能包括但不限于监理方、检测机构、设计咨询方、财务顾问等。2.第三方介入的引入程序2.1引入程序:甲乙双方应就第三方介入的引入达成一致,并签订相应的合作协议。2.2协议内容:合作协议应明确第三方的职责、权利、义务以及费用承担等。3.第三方的职责与权利3.1职责:3.1.1监理方:负责对施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全。3.1.2检测机构:负责对施工材料、施工过程和工程质量进行检测。3.1.3设计咨询方:提供设计咨询服务,包括但不限于设计变更、技术指导等。3.1.4财务顾问:提供财务咨询服务,包括但不限于成本控制、资金管理等。3.2权利:3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。3.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评价。3.2.3第三方有权根据合作协议提出建议或要求。4.第三方的义务4.1第三方应按照合作协议履行其职责,确保其工作符合相关法律法规和行业标准。4.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额应根据合作协议确定,并在合同中明确。5.2如第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失,其责任限额为协议中约定的金额。5.3若第三方责任超过其责任限额,甲乙双方应共同承担超出部分的损失。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系:第三方作为甲方聘请的专业机构或个人,应服从甲方的管理。6.3第三方与合同其他相关方的划分:6.3.1第三方与设计单位:第三方在必要时可向设计单位提出建议,但最终设计变更需经甲方同意。6.3.2第三方与供应商:第三方有权对供应商提供的材料进行检测,确保材料质量符合要求。6.3.3第三方与施工队伍:第三方有权对施工队伍的施工过程进行监督,确保施工质量。7.第三方介入的变更与终止7.1变更:如需变更第三方介入的内容或方式,甲乙双方应协商一致,并修改相关协议。7.2终止:如第三方无法履行其职责或违反合作协议,甲乙双方有权终止其介入,并追究其责任。8.第三方介入的费用承担8.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合作协议约定承担。8.2如第三方介入的费用超出约定范围,甲乙双方应协商解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目设计文件详细要求:包括施工图纸、设计说明、材料清单等,确保设计文件完整、准确。说明:设计文件是施工的依据,需甲方提供或确认无误。2.施工方案详细要求:包括施工方法、进度计划、质量控制措施、安全措施等。说明:施工方案需乙方编制,经甲方审核通过后执行。3.材料设备清单详细要求:列出所需材料的规格、型号、数量、产地等信息。说明:材料设备清单需乙方提供,确保材料设备符合合同要求。4.施工进度计划详细要求:按月编制施工进度计划,明确各阶段施工内容和时间节点。说明:施工进度计划需乙方编制,并定期更新。5.质量检验报告详细要求:包括材料检验、施工过程检验、工程验收报告等。说明:质量检验报告需第三方检测机构提供,确保工程质量。6.安全生产记录详细要求:记录施工现场的安全生产情况,包括事故、隐患等。说明:安全生产记录需乙方负责,确保施工安全。7.环境保护记录详细要求:记录施工现场的环保措施和排放情况。说明:环境保护记录需乙方负责,确保施工环保。8.付款申请及凭证详细要求:包括工程进度、材料设备采购、费用结算等申请及凭证。说明:付款申请及凭证需乙方提供,确保资金支付合理。9.合同变更记录详细要求:记录合同变更的内容、原因、双方协商结果等。说明:合同变更记录需双方共同保存,作为合同附件。10.争议解决记录详细要求:记录争议发生的时间、原因、双方协商结果等。说明:争议解决记录需双方共同保存,作为合同附件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:工期延误:乙方未按合同约定完成工程。质量不合格:施工质量不符合合同要求和国家标准。未按时付款:甲方未按合同约定支付工程款。未履行保密义务:泄露合同相关商业秘密。违反安全生产规定:导致安全事故发生。2.责任认定标准:工期延误:每延误一天,乙方支付元违约金。质量不合格:乙方承担修复费用,并支付元违约金。未按时付款:每逾期一天,甲方支付元违约金。违反保密义务:赔偿因泄露信息造成的损失。违反安全生产规定:承担事故责任,并支付元违约金。3.违约责任示例:示例一:乙方未按合同约定完成工程,延误工期10天,应支付元违约金。示例二:乙方施工过程中发现质量问题,经检测不合格,乙方承担修复费用并支付元违约金。示例三:甲方未按合同约定支付工程款,逾期5天,应支付元违约金。全文完。二零二四年度城市综合体项目土方整治与景观绿化施工合同1合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方信息1.4合同目的1.5合同范围二、项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目进度2.5项目背景三、合同双方权利与义务3.1承包方权利与义务3.2发包方权利与义务四、工程量清单及造价4.1工程量清单4.2工程造价4.3付款方式五、施工进度计划5.1施工总进度计划5.2分阶段施工进度计划六、施工质量控制6.1质量控制标准6.2质量检验方法6.3质量责任七、施工安全管理7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3安全事故处理八、环境保护与文明施工8.1环境保护措施8.2文明施工要求九、合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除十、违约责任10.1承包方违约责任10.2发包方违约责任十一、争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序十二、合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件十三、其他约定13.1违约金13.2不可抗力13.3合同附件十四、合同附件清单14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工进度计划14.3附件三:工程质量检验标准14.4附件四:安全生产措施14.5附件五:环境保护措施合同编号_________一、合同概述1.1合同名称:二零二四年度城市综合体项目土方整治与景观绿化施工合同1.2合同签订日期:2024年1月1日1.3合同双方信息1.3.1发包方:房地产开发有限公司1.3.2承包方:建筑工程有限公司1.4合同目的:明确双方在土方整治与景观绿化施工过程中的权利、义务和责任,确保工程按期、按质、按量完成。1.5合同范围:包括土方平整、绿化种植、景观设施安装等施工内容。二、项目概况2.1项目名称:城市综合体项目2.2项目地点:市区路2.3项目规模:占地面积万平方米,建筑面积万平方米2.4项目进度:2024年1月1日至2024年12月31日2.5项目背景:为提升城市形象,改善居民生活环境,建设集商业、办公、居住为一体的城市综合体。三、合同双方权利与义务3.1承包方权利与义务3.1.1按照合同要求进行施工,确保工程质量、进度和安全。3.1.2配备足够的施工人员、机械设备和材料。3.1.3遵守国家相关法律法规和行业标准。3.2发包方权利与义务3.2.1按时提供施工场地、水、电等基础设施。3.2.2监督、检查施工过程,确保工程质量。3.2.3按时支付工程款。四、工程量清单及造价4.1工程量清单:详见附件一。4.2工程造价:人民币万元整。4.3付款方式:分阶段支付,具体支付节点及比例详见附件二。五、施工进度计划5.1施工总进度计划:详见附件三。5.2分阶段施工进度计划:详见附件三。六、施工质量控制6.1质量控制标准:按照国家相关标准和规范执行。6.2质量检验方法:采用现场抽样检验、隐蔽工程验收等方式。6.3质量责任:承包方对工程质量负责,发包方对工程质量监督。七、施工安全管理7.1安全生产责任制:明确各级人员的安全责任,落实安全生产措施。7.2安全生产措施:包括现场安全防护、应急预案、安全教育培训等。7.3安全事故处理:发生安全事故,立即启动应急预案,及时上报相关部门,并采取措施防止事故扩大。八、环境保护与文明施工8.1环境保护措施:施工过程中采取措施减少对环境的影响,包括噪声控制、粉尘控制、废水处理等。8.2文明施工要求:施工现场保持整洁,不得乱堆乱放材料,施工车辆出入有序,不得占用公共道路。九、合同变更与解除9.1合同变更:任何一方需变更合同内容,应提前书面通知对方,经双方协商一致后签订补充协议。9.2.1合同一方严重违约,经催告后仍未改正。9.2.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行。9.2.3双方协商一致解除合同。十、违约责任10.1承包方违约责任:承包方未按合同约定完成工程,或工程质量不符合要求,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2发包方违约责任:发包方未按合同约定支付工程款,或未提供必要的施工条件,应承担相应的违约责任。十一、争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序:提交仲裁或诉讼前,双方应书面通知对方,并给予对方合理的协商期限。十二、合同生效与终止12.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。十三、其他约定13.1违约金:违约方应向守约方支付违约金,具体金额由双方协商确定。13.2不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任,但应及时通知对方,并提供相关证明。13.3合同附件:合同附件作为合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。十四、合同附件清单14.1附件一:工程量清单14.2附件二:付款计划表14.3附件三:施工进度计划14.4附件四:工程质量检验标准14.5附件五:安全生产措施[此处为合同附件,具体内容详见附件]甲方(盖章):________________________代表人(签字):______________________日期:_______________________________乙方(盖章):________________________代表人(签字):______________________日期:_______________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1设计变更管理说明:甲方作为主导方,对项目设计变更有最终决定权。任何设计变更均需甲方确认,并由乙方负责实施。设计变更的审批流程如下:a.乙方提出设计变更申请;b.甲方组织专家评审;c.评审通过后,甲方书面通知乙方;d.乙方根据变更内容调整施工方案和工程量。1.2工程进度管理说明:甲方有权对工程进度进行监督,并有权要求乙方加快施工进度。若因乙方原因导致工程进度滞后,乙方应承担相应的违约责任。1.3工程验收管理说明:甲方负责组织工程验收,乙方应积极配合。验收不合格的部分,乙方需按照甲方要求进行整改,直至合格。1.4工程款支付管理说明:甲方根据工程进度和验收情况,按照合同约定的付款比例和节点支付工程款。乙方提交的付款申请应包括工程进度报告、验收报告等。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1技术方案选择权说明:乙方在确保工程质量的前提下,有权选择施工技术方案和材料供应商。乙方应保证所选择的方案和材料符合国家相关标准和规范。2.2施工组织设计说明:乙方负责编制施工组织设计,经甲方审批后实施。施工组织设计应包括施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等内容。2.3施工安全管理说明:乙方负责施工现场的安全管理,包括安全教育培训、安全防护措施、事故应急预案等。乙方应确保施工人员的安全和健康。2.4质量保证体系说明:乙方应建立完善的质量保证体系,确保工程质量符合合同约定和国家标准。乙方应定期进行内部质量检查,并向甲方报告。三、有第三方中介时的附加条款及说明3.1中介机构职责说明:第三方中介机构负责对工程进行监理,确保工程质量、进度和安全。中介机构的职责包括:a.监督施工过程,发现问题及时通知乙方整改;b.组织工程验收,提出验收意见;c.对工程款支付进行审核,确保支付符合合同约定。3.2中介机构资质说明:第三方中介机构应具备相应的资质和经验,能够独立、公正地履行监理职责。甲方和乙方均有权对中介机构的资质进行审查。3.3中介机构费用说明:中介机构的费用由甲方和乙方协商确定,并计入合同总价。中介机构费用的支付方式按照合同约定执行。3.4中介机构更换说明:若中介机构未能履行职责或出现重大失误,甲方和乙方均有权更换中介机构。更换中介机构需书面通知对方,并按照合同约定履行相关手续。3.5中介机构与施工方的沟通说明:中介机构应与乙方保持密切沟通,及时了解施工情况,并协助乙方解决施工过程中遇到的问题。中介机构不得干预乙方的正常施工。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程量清单2.附件二:付款计划表3.附件三:施工进度计划4.附件四:工程质量检验标准5.附件五:安全生产措施6.附件六:设计变更申请表7.附件七:施工组织设计8.附件八:中介机构资质证明9.附件九:工程验收报告10.附件十:工程款支付申请表二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的工期完成工程。认定:经甲方确认,乙方未能在合同约定的工期内完成工程,视为违约。2.违约行为:乙方施工质量不符合合同约定和国家标准。认定:经中介机构或甲方验收,发现乙方施工质量不符合合同约定和国家标准,视为违约。3.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。认定:经乙方确认,甲方未按合同约定的付款比例和节点支付工程款,视为违约。4.违约行为:中介机构未履行监理职责。认定:经甲方或乙方确认,中介机构未能履行监理职责,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指合同当事人违反合同约定所应承担的法律责任。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指当事人将争议提交人民法院进行审理和判决的一种争议解决方式。5.监理:指监理机构对工程建设过程进行监督管理,确保工程质量、进度和安全的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更。解决办法:按照合同约定的设计变更流程进行,确保变更的合法性和有效性。2.问题:施工进度滞后。解决办法:分析原因,采取措施加快施工进度,并及时与甲方沟通。3.问题:施工质量不符合要求。解决办法:立即整改,确保质量符合合同约定和国家标准。4.问题:甲方未按时支付工程款。解决办法:按照合同约定的争议解决方式,与甲方协商或提起诉讼。五、所有应用场景:1.城市综合体项目土方整治与景观绿化施工。2.合同双方为甲方(房地产开发公司)和乙方(施工单位)。3.项目规模较大,涉及多个专业领域。4.合同期限为一年,自2024年1月1日至2024年12月31日。5.合同适用法律为中华人民共和国相关法律法规。全文完。二零二四年度城市综合体项目土方整治与景观绿化施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(城市综合体项目业主方):名称:__________________地址:__________________联系人:__________________联系电话:__________________2.乙方(土方整治与景观绿化施工单位):名称:__________________地址:__________________联系人:__________________联系电话:__________________3.其他相关方(如有):名称:__________________地址:__________________联系人:__________________联系电话:__________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方与乙方在二零二四年度城市综合体项目土方整治与景观绿化施工过程中的权利、义务和责任,确保项目按期、保质、高效完成,实现双方利益最大化。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《城市绿化条例》等相关法律法规,以及双方协商一致的原则制定。三、定义与解释3.1专业术语1.土方整治:指对施工现场进行平整、挖填、排水、防护等工程,使场地达到施工要求。2.景观绿化:指在施工现场进行植物种植、景观设计、园林工程等,以达到美化环境、改善生态环境的目的。3.2关键词解释1.项目范围:指本合同约定的土方整治与景观绿化施工区域。2.施工期限:指本合同约定的土方整治与景观绿化施工时间。3.施工质量:指本合同约定的土方整治与景观绿化施工质量标准。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成土方整治与景观绿化施工任务。2.甲方有权对乙方施工过程中的工作进行监督、检查和验收。3.甲方应按时支付乙方施工款项,并承担因自身原因导致的工期延误责任。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成土方整治与景观绿化施工任务。2.乙方应确保施工现场安全,遵守国家有关安全生产法规。3.乙方应配合甲方进行施工现场的监督、检查和验收。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,土方整治与景观绿化施工期限为____个月。5.2合同履行地点本合同约定的土方整治与景观绿化施工地点为:__________________5.3合同履行方式1.乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工。2.乙方应按照合同约定的施工期限完成施工任务。3.乙方应确保施工现场整洁、安全,并按照国家相关规定进行环境保护。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同约定的施工期限届满,且乙方完成施工任务;2.甲方与乙方协商一致,提前终止合同;3.因不可抗力因素导致合同无法履行。6.3终止程序1.任何一方要求终止合同,应提前____天书面通知对方;2.双方应就终止合同的相关事宜进行协商,达成一致意见;3.终止合同后,双方应按照约定进行工程结算和款项支付。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应将施工现场清理干净,并按照甲方要求进行移交;2.双方应按照合同约定进行工程结算和款项支付;3.合同终止后,双方应按照相关法律法规处理遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成本合同约定的费用构成如下:1.工程直接费:包括人工费、材料费、机械使用费等,具体金额根据施工图纸和工程量清单确定。2.工程间接费:包括施工管理费、设计费、监理费、安全文明施工费等,具体金额根据国家相关收费标准及实际情况确定。3.税金及附加费:按照国家税法规定,乙方应缴纳的增值税、企业所得税等税费。4.其他费用:如因特殊原因产生的费用,经双方协商一致后另行约定。7.2支付方式1.乙方提交完整的工程量清单、发票等相关资料后,甲方应在____个工作日内进行审核。2.审核通过后,甲方按约定的比例支付工程进度款。3.工程竣工验收合格后,甲方支付剩余工程款。7.3支付时间1.工程开工前,甲方支付合同总价款的____%作为预付款。2.工程施工过程中,根据工程进度,甲方每月支付合同总价款的____%作为进度款。3.工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的____%作为结算款。4.工程保修期满后,甲方支付合同总价款的____%作为保修金。7.4支付条款1.甲方应在支付款项前,将款项汇入乙方指定的账户。2.乙方应在收到款项后,出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付款项,应向乙方支付____%的违约金。2.甲方未按时提供施工图纸或变更通知,导致工期延误,应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按时完成施工任务,应向甲方支付____%的违约金。2.乙方施工质量不符合合同约定,应承担相应的责任,包括修复、返工等。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定承担相应的违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密、工程信息等,均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式1.双方应采取必要的保密措施,确保保密内容的保密性。2.双方不得泄露、复制、传播保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等;2.社会事件:战争、动乱、政府行为等;3.其他不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明;2.不可抗力事件导致合同无法履行时,双方应根据实际情况协商解决;3.因不可抗力事件导致的损失,由双方按比例分担。10.4不可抗力实例1.因地震导致工程无法继续施工;2.因政府政策调整导致工程停工。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同中明确约定不得转让的情形;2.转让可能损害合同目的或对方利益的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对施工过程中涉及的技术秘密、商业秘密的知情权和使用权。2.乙方保留对施工过程中涉及的技术秘密、商业秘密的保密义务。13.2特殊权力保留1.甲方保留对施工过程中出现的安全事故、质量问题的调查和处理权。2.乙方保留对施工过程中出现的问题提出改进建议的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充协议自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助,确保合同顺利履行。2.双方应相互配合,解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议,讨论施工过程中的问题。2.双方应保持沟通渠道畅通,及时交换信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,与其他合同、协议等文件无关。16.3增减条款1.本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。2.本合同增减条款不得损害双方合法权益。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):__________________乙方(盖章):__________________甲方代表(签字):__________________乙方代表(签字):__________________签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.施工图纸及工程量清单2.甲方提供的工程地质勘察报告3.乙方提交的施工组织设计4.甲方与乙方签订的补充协议5.工程验收报告6.付款凭证及发票7.不可抗力事件证明材料8.协商记录、调解书、仲裁裁决书或法院判决书9.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:未按时支付款项。未按时提供施工图纸或变更通知。乙方违约:未按时完成

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论