2024年版房屋建筑工程预算合同模板版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年版房屋建筑工程预算合同模板版B版本合同目录一览1.房屋建筑工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质1.5工程预算金额2.合同主体2.1甲方（建设单位）名称2.2乙方（施工单位）名称2.3丙方（设计单位）名称3.合同签订及变更3.1合同签订时间3.2合同签订地点3.3合同变更条件3.4合同变更程序4.工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程验收标准4.3工程保修期限5.工程进度与工期5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3工程进度计划5.4工期延误责任6.工程造价与支付6.1工程预算编制依据6.2工程预算金额6.3工程款项支付方式6.4工程进度款支付比例6.5工程尾款支付条件7.施工组织与管理7.1乙方施工组织机构7.2施工管理人员及职责7.3施工场地管理7.4施工安全管理8.设计变更与配合8.1设计变更程序8.2设计变更费用承担8.3乙方配合设计单位工作9.工程索赔与争议解决9.1工程索赔条件9.2工程索赔程序9.3争议解决方式10.违约责任与赔偿10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3丙方违约责任10.4违约赔偿方式11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除或终止后的处理12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款13.合同的生效、变更和解除13.1合同生效条件13.2合同变更条件13.3合同解除条件14.其他条款14.1不可抗力14.2法律法规变化14.3争议解决14.4合同附件第一部分：合同如下：第一条房屋建筑工程概况1.1工程名称：根据甲方提供的工程名称进行施工。1.2工程地点：甲方指定的工程地址，具体位置以甲方提供的地理位置图为准。1.3工程规模：根据甲方提供的工程规模进行施工，包括但不限于建筑占地面积、总建筑面积、建筑层数等。1.4工程性质：根据甲方提供的工程性质进行施工，包括但不限于住宅、商业、办公等。1.5工程预算金额：双方根据工程规模、工程性质等实际情况，共同制定工程预算金额，并以书面形式确认。第二条合同主体2.1甲方（建设单位）名称：承担工程建设的法人或其他组织。2.2乙方（施工单位）名称：承担工程施工的法人或其他组织。2.3丙方（设计单位）名称：负责工程设计的法人或其他组织。第三条合同签订及变更3.1合同签订时间：双方在合同约定的时间和地点签订本合同。3.2合同签订地点：甲方指定的地点。3.3合同变更条件：合同签订后，如因特殊情况需要变更合同内容，经双方协商一致，可签订补充协议，作为本合同的附件。3.4合同变更程序：合同变更需经双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求：乙方应按照设计和规范要求，保证工程质量，确保工程安全、美观、实用。4.2工程验收标准：工程验收应按照相关法律法规、规范和设计要求进行，验收合格后方可交付使用。4.3工程保修期限：乙方对工程质量负责，保修期限自工程交付使用之日起计算，具体保修期限和保修内容按照相关法律法规和乙方承诺执行。第五条工程进度与工期5.1工程开工日期：按照双方约定的日期进行施工。5.2工程竣工日期：乙方按照工程进度计划和双方约定，确保工程在约定的工期内竣工。5.3工程进度计划：乙方根据工程特点和施工组织设计，制定详细的工程进度计划，并报甲方备案。5.4工期延误责任：由于乙方原因导致工程不能按照约定的工期完成，乙方应承担相应的违约责任。第六条工程造价与支付6.1工程预算编制依据：工程预算编制依据包括设计文件、规范、市场价格等。6.2工程预算金额：双方根据工程预算编制依据，共同确定工程预算金额，并以书面形式确认。6.3工程款项支付方式：工程款项支付方式包括预付款、进度款和尾款。具体支付方式和比例双方约定。6.4工程进度款支付比例：双方根据工程进度和完成情况，约定工程进度款支付比例。6.5工程尾款支付条件：工程验收合格后，甲方按照约定支付工程尾款。第八条施工组织与管理8.1乙方施工组织机构：乙方根据工程特点和施工需要，设立相应的组织机构，明确各部门职责和人员配置。8.2施工管理人员及职责：乙方指派具备相应资格和经验的项目经理、技术负责人、质量检查员、安全员等管理人员，负责施工现场的日常管理和协调工作。8.3施工场地管理：乙方负责施工现场的临时设施建设、场地布置、环境卫生和安全管理等工作，确保施工场地符合安全生产和环保要求。8.4施工安全管理：乙方应按照相关法律法规、规范和甲方要求，制定施工现场安全管理措施，加强施工现场的安全教育和培训，确保施工现场的安全。第九条设计变更与配合9.1设计变更程序：如遇设计变更，乙方应及时向甲方报告，并按照甲方的要求进行相应的施工调整。9.2设计变更费用承担：设计变更产生的费用按照双方约定的方式承担。9.3乙方配合设计单位工作：乙方应积极协助设计单位进行施工图纸的澄清、解释和修改工作，确保施工顺利进行。第十条工程索赔与争议解决10.1工程索赔条件：双方认为对方违约或未能履行合同义务，导致自身损失，可根据合同约定提出索赔。10.2工程索赔程序：提出索赔的一方应按照合同约定的时间和方式，向对方提交详细的索赔报告和证据。10.3争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交约定的仲裁机构仲裁或人民法院诉讼。第十一条违约责任与赔偿11.1甲方违约责任：甲方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金或赔偿损失。11.2乙方违约责任：乙方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金或赔偿损失。11.3丙方违约责任：丙方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，向甲方或乙方支付违约金或赔偿损失。11.4违约赔偿方式：违约方应按照合同约定或双方协商的方式，承担相应的违约赔偿责任。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件：合同解除的条件按照双方约定或法律法规规定执行。12.2合同终止条件：合同终止的条件按照双方约定或法律法规规定执行。第十三条保密条款13.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。13.2保密期限：双方约定保密信息保护的期限。13.3违约保密条款：违反保密义务的一方应承担违约责任，向对方支付违约金或赔偿损失。第十四条其他条款14.1不可抗力：不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难，双方应协商解决。14.2法律法规变化：如因法律法规变化导致合同无法履行或履行困难，双方应协商解决。14.3争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交约定的仲裁机构仲裁或人民法院诉讼。14.4合同附件：本合同附件包括合同履行过程中涉及的图纸、技术文件、工程量清单等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸：包括建筑图纸、结构图纸、电气图纸等，用于指导施工。2.施工组织设计：详细描述乙方的施工组织机构、人员配置、施工计划等。3.工程量清单：列出工程所需材料、工程量及价格等内容。4.施工合同协议书：本合同的主要文件，包含双方的权利和义务。5.工程预算书：详细列出工程预算金额及构成。6.工程进度计划：描述工程各阶段的开始和结束时间。7.工程质量标准：列出工程质量要求及验收标准。8.施工安全措施：包括施工现场安全管理、安全防护设施等。9.设计变更通知：如遇设计变更，需提供变更通知及详细内容。10.工程验收报告：工程完成后进行的验收报告。11.工程保修书：详细描述保修期限及保修内容。12.索赔报告：当双方发生争议时，提出的索赔报告。13.仲裁裁决书或法院判决书：争议解决后的法律文件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为：未能按约定时间支付预付款、进度款或尾款。未能提供合格的施工场地或临时设施。未能及时作出设计变更决定，导致工程延误。责任认定：甲方应支付违约金或赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约行为：未能按约定时间完成工程或达到质量标准。未能按照设计图纸和规范要求进行施工。未能及时向甲方报告设计变更或工程进度。责任认定：乙方应支付违约金或赔偿甲方因此造成的损失。3.丙方违约行为：未能按照约定时间提供设计图纸或设计方案。设计方案存在重大缺陷或不符合规范要求。未能及时配合乙方进行施工图纸的澄清和修改。责任认定：丙方应支付违约金或赔偿甲方或乙方因此造成的损失。示例说明：如果甲方未能在约定的时间内支付预付款，乙方有权暂停施工，并按照合同约定向甲方追讨预付款及违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害