2024版工程承包标准协议范例版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版工程承包标准协议范例版B版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算4.工程质量4.1质量标准4.2质量监督4.3质量保证5.工程进度5.1施工计划5.2进度要求5.3延期违约金6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量7.施工安全7.1安全管理7.2安全事故处理7.3安全文明施工8.环保与节能8.1环保要求8.2节能要求8.3环保措施9.知识产权保护9.1知识产权归属9.2侵权责任9.3保密条款10.违约责任10.1承包人违约10.2发包人违约10.3违约金计算11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4法律诉讼12.合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同解除13.其他条款13.1不可抗力13.2附件13.3补充协议14.合同的签署与备案14.1签署日期14.2签署地点14.3备案要求第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：工程具体位置，详细地址。1.3工程规模：工程的总建设面积、建筑层数、结构类型等。1.4工程性质：工业、民用、公共设施或其他指定性质。第二条合同主体2.1发包人：指合同中约定的具有工程发包权利的法人或其他组织。2.2承包人：指合同中约定的具有工程承包权利的法人或其他组织。第三条合同价格3.1合同总价：双方约定的工程总造价，包括工程设计、施工、设备采购、材料供应、验收等全部费用。3.2价格调整：因市场物价波动、政策调整等不可抗力因素影响，双方可按约定进行价格调整。3.3预付款：双方约定的预付款金额、支付时间及抵扣方式。3.4进度付款：双方约定的工程进度付款方式、时间、金额等。3.5竣工结算：工程竣工后，按照合同约定的计价方式和计价标准进行最终结算。第四条工程质量4.1质量标准：按照国家及行业相关标准、规范执行，如有特殊要求，双方另行约定。4.2质量监督：双方共同参与工程质量的监督与检查，确保工程质量符合约定标准。4.3质量保证：承包人应承担工程质量保修责任，保修期限及保修范围按国家规定执行，双方另有约定的从其约定。第五条工程进度5.1施工计划：承包人应按照合同约定的时间节点提交施工组织设计及施工进度计划。5.2进度要求：工程各阶段施工进度应满足发包人的需求，具体进度要求在合同中约定。5.3延期违约金：承包人如未按照约定进度完成工程，应支付延期违约金，具体金额及计算方式在合同中约定。第六条材料与设备6.1材料供应：承包人应按照合同约定供应材料，并保证材料质量符合相关标准。6.2设备供应：承包人应按照合同约定供应设备，并保证设备质量、性能符合相关标准。6.3材料质量：承包人应提供材料质量证明文件，确保材料合格。如发现材料质量问题，承包人应负责更换或修复。第八条施工安全8.1安全管理：承包人应建立健全安全生产责任制度，配备符合安全生产要求的设施、设备及人员。8.2安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按国家及地方有关规定处理。8.3安全文明施工：承包人应遵守施工现场管理制度，确保施工安全、文明、有序。第九条环保与节能9.1环保要求：承包人应按照国家和地方环保法规要求，做好施工现场环境保护工作。9.2节能要求：承包人应按照国家和地方节能减排政策，采取有效措施，降低能源消耗。9.3环保措施：承包人应制定施工现场环保措施，防止污染环境，确保工程顺利进行。第十条知识产权保护10.1知识产权归属：工程设计、施工、技术成果等知识产权归发包人所有。10.2侵权责任：如承包人侵犯发包人知识产权，应承担相应法律责任。10.3保密条款：双方应对工程相关技术、商业等信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。第十一条违约责任11.1承包人违约：如承包人未按合同约定完成工程，应支付违约金，具体金额及计算方式在合同中约定。11.2发包人违约：如发包人未按合同约定支付款项，应支付违约金，具体金额及计算方式在合同中约定。11.3违约金计算：违约金计算方式按照合同约定执行，双方另有约定的从其约定。第十二条争议解决12.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同争议。12.2调解解决：如协商不成，可向工程所在地的建设行政主管部门申请调解。12.3仲裁解决：如调解不成，双方可按照合同约定的仲裁条款向仲裁机构申请仲裁。12.4法律诉讼：如双方未约定仲裁，可向合同履行地的人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。13.2附件：合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术参数等。13.3补充协议：合同签订后，双方可就未尽事宜签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署与备案14.1签署日期：合同签署日期为双方签字或盖章之日。14.2签署地点：合同签署地点为合同签订地。14.3备案要求：合同签署后，双方应按照法律法规及政策要求进行备案。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件详细要求：包含工程的设计图纸、设计说明书、设计计算书等，需符合国家及行业相关标准。附件说明：工程设计文件是施工的依据，承包人应严格按照设计文件施工。附件2：施工图纸详细要求：包含建筑、结构、电气、给排水等专业的施工图纸，需明确施工要求和技术细节。附件说明：施工图纸是施工的重要依据，承包人应根据图纸进行施工。附件3：技术参数详细要求：包含工程各项技术指标、材料性能、设备参数等，需符合设计文件要求。附件说明：技术参数是工程质量的保障，承包人应按照技术参数要求进行施工。附件4：施工组织设计详细要求：包含施工方案、施工进度计划、安全文明施工措施等，需符合合同要求。附件说明：施工组织设计是施工管理的依据，承包人应按照设计组织施工。附件5：工程量清单详细要求：列明工程各项工程量及其价格，需准确无误。附件说明：工程量清单是工程结算的依据，双方应按照清单进行付款和结算。附件6：材料和设备供应清单详细要求：列明供应的材料和设备的名称、型号、数量、质量标准等，需符合合同要求。附件说明：材料和设备供应清单是双方供应的依据，承包人应按照清单进行采购和使用。附件7：验收标准及方法详细要求：明确工程验收的标准、方法、程序等，需符合国家及行业相关标准。附件说明：验收标准及方法是工程验收的依据，双方应按照标准进行验收。附件8：安全文明施工措施费清单详细要求：列明安全文明施工措施费的项目、金额等，需符合合同要求。附件说明：安全文明施工措施费清单是支付费用的依据，发包人应按照清单进行支付。附件9：合同变更协议详细要求：明确合同变更的内容、范围、时间等，需双方协商一致。附件说明：合同变更协议是合同变更的依据，双方应按照协议执行。附件10：合同解除协议详细要求：明确合同解除的原因、条件、程序等，需双方协商一致。附件说明：合同解除协议是合同解除的依据，双方应按照协议执行。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约：违约行为：未按合同约定完成工程、未按合同约定支付款项、未按合同约定使用材料和设备等。责任认定：承包人应支付违约金，具体金额及计算方式在合同中约定。示例：如承包人未按约定进度完成工程，应支付延期违约金，延期违约金的计算方式为：延期天数×工程总价×0.05%。2.发包人违约：违约行为：未按合同约定支付预付款、进度付款、竣工结算等款项。责任认定：发包人应支付违约金，具体金额及计算方式在合同中约定。示例：如发包人未按约定时间支付进度付款，应支付违约金，违约金的计算方式为：延迟支付的天数×应支付的进度付款金额×0.05%。3.其他违约行为及责任认定：违约行为：包括但不限于违反合同约定的质量标准、安全要求、环保要求等。责任认定：根据违约行为的性质和影响，双方可协商确定违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、修复工程等。示例：如承包人使用的材料不符合合同约定的质量标准，发包人有权要求承包人更换材料，并支付由此产生的费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行地：指合同约定的双方履行合同义务的地点。3.知识产权：指著作权、专利权、商