二零二五年度变电站围栏砌筑施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度变电站围栏砌筑施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人及联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程施工3.1施工期限3.2施工组织3.3施工方案3.4施工质量要求4.材料设备4.1材料设备供应4.2材料设备质量4.3材料设备验收5.工程款支付5.1工程款支付方式5.2工程款支付进度5.3工程款支付条件6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收责任7.工程变更7.1变更范围7.2变更程序7.3变更责任8.工程索赔8.1索赔范围8.2索赔程序8.3索赔责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1附件一：施工图纸12.2附件二：工程量清单12.3附件三：施工组织设计13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：电力有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.3合同双方联系人及联系方式甲方联系人：联系电话：138xxxx5678乙方联系人：联系电话：139xxxx56782.工程概况2.1工程名称二零二四年度变电站围栏砌筑施工工程2.2工程地点省市变电站2.3工程规模围栏砌筑长度：1000米围栏高度：2.5米2.4工程内容围栏基础开挖、基础混凝土浇筑、围栏墙体砌筑、墙体抹灰、墙面涂料、围栏顶部封闭等。3.工程施工3.1施工期限自合同签订之日起60天内完成施工。3.2施工组织乙方应成立专门的施工项目部，负责工程的组织实施和管理。3.3施工方案乙方应根据施工图纸和工程实际情况，编制详细的施工方案，并报甲方审核批准。3.4施工质量要求工程质量应符合国家现行有关标准及规范要求，确保工程质量达到优良等级。4.材料设备4.1材料设备供应乙方负责提供施工所需的全部材料设备。4.2材料设备质量乙方提供的材料设备应符合国家相关质量标准，并经甲方验收合格。4.3材料设备验收甲方应在材料设备进场后进行验收，乙方应予以配合。5.工程款支付5.1工程款支付方式工程款采用分期支付方式，按工程进度支付。5.2工程款支付进度合同签订后10日内支付工程款总额的30%；工程完工后20日内支付工程款总额的50%；工程验收合格后30日内支付工程款总额的20%。5.3工程款支付条件工程进度符合合同要求；工程质量达到合同约定标准；工程款支付手续齐全。6.工程验收6.1验收标准工程质量应符合国家现行有关标准及规范要求。6.2验收程序工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收报告，甲方应在收到报告后15日内进行验收。6.3验收责任若验收不合格，乙方应在接到验收报告后30日内进行整改，直至验收合格为止。8.工程变更8.1变更范围工程变更包括但不限于设计变更、施工条件变更、工期变更等。8.2变更程序任何一方要求变更工程内容，应提前5个工作日以书面形式提出变更申请，经双方协商一致后，由甲方下达变更通知。8.3变更责任因设计变更或施工条件变更导致工程量增加或减少，相应增加或减少的工程款由双方另行协商确定。9.工程索赔9.1索赔范围因不可抗力、甲方原因或乙方施工原因导致的工程延误、成本增加、质量损失等情况，均可提出索赔。9.2索赔程序索赔方应在发生索赔事项后15日内向对方提出索赔书面报告，并附相关证明材料。9.3索赔责任经双方协商，合理确定索赔金额及责任方。10.违约责任10.1违约情形包括但不限于：乙方未按合同约定时间完成工程；工程质量不符合合同约定；乙方未按时支付工程款等。10.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决争议。协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁委员会。12.合同生效及终止12.1合同生效条件双方签字盖章后，合同生效。12.2合同终止条件工程验收合格，合同目的实现；或因双方协商一致解除合同；或因不可抗力导致合同无法履行。13.合同附件13.1附件一：施工图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：施工组织设计14.其他约定事项14.1合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________代表人（签字）：____________________签订日期：____________________年__月__日第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义在本合同中，“第三方”指除甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、仲裁机构、法律顾问等。15.2第三方介入的目的第三方介入旨在确保合同的有效执行，提高工程质量，保障各方权益，促进合同的顺利履行。16.第三方介入的引入16.1引入条件甲乙双方在合同履行过程中，经协商一致，可引入第三方参与合同相关事务。16.2引入程序引入第三方应经甲乙双方书面同意，并签订相关合作协议或委托书。17.第三方责任与权利17.1责任第三方应按照相关法律法规和合同约定，履行其职责，对因其行为导致的后果承担相应责任。17.2权利第三方有权根据合同约定和其职责，获取必要的资料和信息，参与合同相关决策。18.第三方介入的具体条款18.1监理单位监理单位负责对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。18.2设计单位设计单位负责对工程进行设计，并对设计成果负责。18.3检测机构检测机构负责对施工材料、工程实体进行检测，确保其符合相关标准和规范。18.4仲裁机构仲裁机构负责对合同争议进行仲裁，作出具有法律效力的裁决。18.5法律顾问法律顾问为甲乙双方提供法律咨询，协助处理合同相关法律事务。19.第三方与其他各方的划分19.1职责划分第三方应明确其职责范围，并与甲乙双方明确划分各自职责。19.2权益划分第三方的权益应与甲乙双方协商一致，并在合作协议或委托书中明确。20.第三方责任限额20.1限额确定第三方责任限额应根据其职责、合同约定及风险程度确定。20.2限额承担第三方责任限额由其自行承担，超出限额部分由甲乙双方按照合同约定承担。20.3限额调整如第三方责任限额不合理，甲乙双方可协商调整。21.第三方介入的终止21.1终止条件当合同履行完毕或合同目的实现时，第三方介入自动终止。21.2终止程序第三方介入终止前，甲乙双方应协商确定相关事宜，并签订终止协议。21.3终止后的责任第三方介入终止后，第三方应按照合同约定和法律规定，承担其应尽的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸详细要求：包含工程设计的全部图纸，包括但不限于平面图、立面图、剖面图、结构图等，确保图纸完整、准确、清晰。2.附件二：工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等信息，确保工程量清单的准确性和完整性。3.附件三：施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、施工工艺、质量保证措施、安全措施等，确保施工组织设计的科学性和可行性。4.附件四：合同签订证明详细要求：包括合同签订的日期、地点、双方签字盖章等情况的证明文件。5.附件五：工程款支付凭证详细要求：包括每次工程款支付的具体金额、支付日期、支付方式、收款人信息等证明文件。6.附件六：工程验收报告详细要求：包括验收日期、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等内容的报告。7.附件七：第三方合作协议或委托书详细要求：包括第三方介入的职责、权利、责任、费用等内容，确保合作协议或委托书的合法性和有效性。8.附件八：工程变更申请及批复详细要求：包括变更申请的日期、内容、理由、批复结果等证明文件。9.附件九：工程索赔报告详细要求：包括索赔事由、索赔金额、索赔依据、索赔处理结果等内容的报告。10.附件十：争议解决协议或裁决书详细要求：包括争议解决的日期、地点、争议内容、解决结果等证明文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准：乙方应赔偿甲方因工程延误造成的损失，包括但不限于额外支付的工程款、工期延误的违约金等。示例说明：若乙方未能在合同约定的60天内完成施工，甲方有权要求乙方支付每日千分之二的违约金。2.违约行为：乙方提供的材料设备质量不符合合同约定。责任认定标准：乙方应承担因材料设备质量问题造成的损失，包括但不限于返工、维修、更换等费用。示例说明：若乙方提供的钢筋质量不符合国家标准，导致工程返工，乙方应承担所有返工费用。3.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：甲方应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金按照中国人民银行同期贷款利率计算。示例说明：若甲方未按约定时间支付工程款，乙方有权要求甲方支付每日千分之二的违约金。4.违约行为：第三方违反合作协议或委托书的规定。责任认定标准：第三方应承担因其违约行为造成的损失，包括但不限于赔偿甲乙双方的损失、承担违约责任等。示例说明：若监理单位未按协议规定履行职责，导致工程质量问题，监理单位应承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四年度变电站围栏砌筑施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程工期3.1施工开始时间3.2施工结束时间3.3工期延误责任4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量检验4.3质量纠纷处理5.工程造价及支付方式5.1工程造价组成5.2工程造价确定5.3工程进度款支付5.4最终结算与支付6.施工材料及设备6.1材料采购与供应6.2设备租赁与使用6.3材料设备质量保证7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工安全措施7.3施工环境保护7.4施工人员管理8.风险责任8.1自然灾害风险8.2不可抗力风险8.3其他风险责任9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件效力14.3合同解释与适用法律第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：电力有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方地址甲方：市区路号乙方：市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人：联系电话：138乙方联系人：联系电话：13956782.工程概况2.1工程名称市变电站围栏砌筑工程2.2工程地点市变电站周边2.3工程规模总围栏长度：1000米围栏高度：2米2.4工程内容包括围栏基础挖掘、混凝土浇筑、砖砌体施工、表面抹灰、栏杆安装等。3.工程工期3.1施工开始时间2024年4月1日3.2施工结束时间2024年6月30日3.3工期延误责任因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金元。4.工程质量要求4.1质量标准按照《建筑安装工程质量验收统一标准》GB503002013执行。4.2质量检验甲方或委托第三方对施工过程中的材料、工序及最终工程进行质量检验。4.3质量纠纷处理出现质量纠纷，由双方共同委托具有相应资质的第三方机构进行鉴定，鉴定结果为最终处理依据。5.工程造价及支付方式5.1工程造价组成包括材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。5.2工程造价确定工程造价由双方协商确定，以工程量清单计价。5.3工程进度款支付根据工程进度，每月支付%的进度款。5.4最终结算与支付工程完工验收合格后，30日内进行最终结算，结算金额支付完毕。6.施工材料及设备6.1材料采购与供应乙方负责所有施工材料的采购及供应，材料质量应符合国家标准。6.2设备租赁与使用乙方负责租赁施工所需的设备，并保证设备完好、安全使用。6.3材料设备质量保证乙方对所供材料设备承担质量保证责任，如出现质量问题，乙方应负责更换或赔偿。7.施工现场管理7.1施工现场布置乙方负责施工现场的布置，确保施工安全、文明、有序。7.2施工安全措施乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规，采取有效措施，确保施工安全。7.3施工环境保护乙方应遵守国家有关环境保护法规，采取有效措施，减少施工对环境的影响。7.4施工人员管理乙方应对施工人员进行岗前培训，确保其具备相应的技能和素质。8.风险责任8.1自然灾害风险如遇不可抗力自然灾害导致工程受损或停工，乙方应立即通知甲方，并在灾后7日内提供相关证明材料。双方协商确定损失赔偿或工期顺延方案。8.2不可抗力风险不可抗力事件包括地震、洪水、火灾等，如发生不可抗力事件，双方互不承担责任，但应及时采取措施减轻损失。8.3其他风险责任乙方应承担因自身原因导致的工程风险，如施工过程中发生安全事故、环境污染等，乙方应承担相应的法律责任和赔偿。9.保密条款9.1保密内容包括但不限于甲方项目信息、技术资料、商业秘密等。9.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年内。9.3违约责任如乙方违反保密条款，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.违约责任10.1违约情形包括但不限于工期延误、质量不符合标准、未按约定支付款项等。10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，如协商不成，可依法向仲裁委员会申请仲裁。11.争议解决11.1争议解决方式发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序仲裁委员会应按照其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。11.3争议解决地点仲裁地点为市。12.合同解除12.1解除条件包括合同约定的解除条件、法定解除条件等。12.2解除程序一方提出解除合同，应提前30日书面通知对方，并说明解除理由。12.3解除后果合同解除后，双方应按照约定处理未履行完毕的合同义务。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件包括合同约定的终止条件、法定终止条件等。13.3合同终止程序合同终止后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜。14.其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范等。14.2合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同解释与适用法律本合同的解释与适用法律以中华人民共和国法律为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方和乙方之外的，因合同履行需要介入的独立法人、自然人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、仲裁委员会等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的履行，确保工程质量，解决争议，提供专业服务。15.3第三方介入程序15.3.1监理单位监理单位由甲方委托，对施工过程进行全程监督和管理。乙方应接受监理单位的监督，并按照监理要求进行施工。15.3.2检测机构检测机构由双方共同委托，对施工材料、施工过程和工程质量进行检测。检测报告作为工程验收的依据之一。15.3.3评估机构评估机构由双方共同委托，对工程完工后的质量进行评估。评估报告作为工程验收的依据之一。15.3.4仲裁委员会发生争议时，双方可共同委托仲裁委员会进行仲裁。16.甲乙方增加的额外条款及说明16.1乙方责任乙方应确保第三方介入的合法性和合规性，并配合第三方的工作。如因乙方原因导致第三方工作受阻，乙方应承担相应责任。16.2甲方责任甲方应确保第三方介入的必要性和合理性，并支付第三方服务费用。如因甲方原因导致第三方工作受阻，甲方应承担相应责任。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身过错造成损失时，应当承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定第三方责任限额由双方在合同中约定，可根据第三方服务的性质、难度、风险等因素综合确定。17.3责任限额适用第三方责任限额适用于第三方在履行合同过程中因自身过错造成的损失，不包括不可抗力、第三方自身原因或甲方、乙方原因造成的损失。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托与被委托关系，甲方委托第三方提供专业服务。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为监督与被监督关系，乙方应接受第三方的监督和管理。18.3第三方与其他各方的责任划分第三方在履行合同过程中，对因自身过错造成的损失承担责任；甲方和乙方对因第三方原因造成的损失承担责任。19.第三方介入的合同效力19.1第三方介入不影响合同效力第三方介入不影响本合同的效力，本合同继续有效。19.2第三方介入的变更如需变更第三方介入的内容，双方应协商一致，并在合同中予以明确。20.第三方介入的费用承担20.1费用承担方式第三方介入的费用由甲方承担，乙方配合第三方工作。20.2费用结算第三方介入的费用按照合同约定或实际发生费用进行结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细列出所有工程项目的工程量，包括材料、人工、机械等。2.施工图纸包含工程设计的详细图纸，如平面图、立面图