版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度塔吊施工工地信息公示合同1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称及法定代表人1.2合同签订日期1.3合同编号1.4合同签订地点2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4施工期限3.塔吊设备信息3.1塔吊型号及规格3.2塔吊数量3.3塔吊生产厂家3.4塔吊使用年限4.施工单位资质4.1施工单位名称4.2施工单位资质等级4.3施工单位安全生产许可证5.施工内容与要求5.1施工项目具体内容5.2施工质量标准5.3施工安全措施6.信息公示内容6.1公示信息范围6.2公示信息内容6.3公示信息方式6.4公示信息周期7.信息公示责任7.1施工单位责任7.2监理单位责任7.3质量监督部门责任8.监督检查机制8.1监督检查主体8.2监督检查内容8.3监督检查方式8.4监督检查结果处理9.违约责任9.1施工单位违约责任9.2监理单位违约责任9.3其他违约责任10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除条件11.1合同解除情形11.2解除合同程序11.3解除合同后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1合同附件清单13.2附件内容及格式14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方名称及法定代表人1.1.1本合同甲方(建设单位)名称:房地产开发有限公司1.1.2甲方法定代表人:1.1.3本合同乙方(施工单位)名称:建筑集团有限公司1.1.4乙方法定代表人:1.2合同签订日期:2024年3月15日1.3合同编号:TJS20240011.4合同签订地点:市区大厦楼室2.工程概况2.1工程名称:住宅小区建设项目2.2工程地点:市区路号2.3工程规模:总建筑面积约100000平方米,包括住宅、商业、地下车库等2.4施工期限:自2024年3月16日起至2026年3月15日止,共计24个月3.塔吊设备信息3.1塔吊型号及规格:QTS80/40型塔吊3.2塔吊数量:2台3.3塔吊生产厂家:塔吊制造有限公司3.4塔吊使用年限:自2024年3月15日起,使用年限为5年4.施工单位资质4.1施工单位名称:建筑集团有限公司4.2施工单位资质等级:特级建筑施工企业4.3施工单位安全生产许可证:安全生产许可证编号:XK20230015.施工内容与要求5.1施工项目具体内容:包括塔吊的安装、拆卸、使用、维护及保养5.2施工质量标准:按照国家标准《建筑施工塔吊安全规程》(GB51442006)执行5.3施工安全措施:严格按照国家及地方相关法律法规和标准执行,确保施工安全6.信息公示内容6.1公示信息范围:包括塔吊型号、数量、生产厂家、使用年限、安装位置、使用时间等6.2公示信息内容:具体见附件《塔吊施工信息公示表》6.3公示信息方式:在施工现场显眼位置设置公示牌,并同步在项目官方网站上公布6.4公示信息周期:自塔吊安装之日起至施工结束止,每月至少更新一次7.信息公示责任7.1施工单位责任:负责塔吊施工信息的收集、整理、公示及更新工作7.2监理单位责任:对施工单位公示的信息进行监督,确保信息真实、准确、完整7.3质量监督部门责任:对塔吊施工信息公示工作进行监督检查,对违反规定的行为进行处理8.监督检查机制8.1监督检查主体:甲方、监理单位、质量监督部门8.2监督检查内容:包括塔吊的安装、使用、维护、拆除等环节的安全措施落实情况,以及信息公示的及时性和准确性8.3监督检查方式:定期现场检查、查阅相关记录、召开专题会议等8.4监督检查结果处理:发现问题时,由监理单位提出整改要求,施工单位应及时整改,整改情况需报送甲方及质量监督部门备案9.违约责任9.1施工单位违约责任:9.1.1未按合同约定时间完成塔吊安装或拆除,每延迟一天,应向甲方支付违约金人民币X元9.1.2塔吊发生安全事故,施工单位应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失9.1.3未按合同约定进行信息公示,每发现一次,应向甲方支付违约金人民币X元9.2监理单位违约责任:9.2.1未履行监督检查责任,导致施工单位违规操作,监理单位应承担相应的管理责任9.2.2未按时提出整改要求,导致施工单位未及时整改,监理单位应承担相应的责任9.3其他违约责任:合同双方如有其他违约行为,应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规承担相应责任10.争议解决方式10.1争议解决途径:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构:双方同意在争议解决过程中,可邀请第三方机构进行调解10.3争议解决程序:按照争议解决机构的规则和程序进行11.合同解除条件11.1合同解除情形:11.1.1甲方因故提前终止工程,可解除合同11.1.2乙方严重违约,甲方有权解除合同11.1.3因不可抗力导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同11.2解除合同程序:任何一方提出解除合同时,应提前30日书面通知对方,并说明理由11.3解除合同后的处理:合同解除后,双方应按照合同约定和法律规定,妥善处理合同终止后的相关事宜12.合同生效及终止12.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同终止条件:合同约定的施工期限届满或合同解除后12.3合同终止程序:合同终止后,双方应进行合同终止确认,并办理相关手续13.合同附件13.1合同附件清单:13.1.1塔吊施工信息公示表13.1.2塔吊安装、拆卸、使用、维护及保养方案13.1.3施工单位资质证明文件13.1.4监理单位资质证明文件13.1.5甲方、乙方及监理单位的联系方式13.2附件内容及格式:详见附件清单中的具体内容14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充14.2本合同一式肆份,甲方、乙方、监理单位各执壹份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的“第三方”是指除甲方、乙方和监理单位之外的独立法人或其他组织,包括但不限于工程咨询公司、法律顾问、审计机构、鉴定机构等。15.1.2第三方介入是指合同履行过程中,因需要提供专业服务或协助解决争议,由合同一方或双方共同邀请的第三方机构或个人。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经合同双方书面同意,并明确第三方的职责和权限。15.2.2第三方介入应遵循公平、公正、公开的原则。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入前,由合同一方或双方提出书面申请,说明介入原因和预期目标。15.3.2双方共同商定第三方介入的具体事宜,包括第三方资质要求、费用承担、工作期限等。15.3.3双方与第三方签订书面协议,明确第三方的责任和义务。16.第三方职责与权限16.1第三方职责:16.1.1按照合同约定,提供专业服务或协助解决争议。16.1.2独立开展工作,不受任何一方干预。16.1.3及时向合同双方报告工作进展和发现的问题。16.2第三方权限:16.2.1获取与工作相关的必要资料和信息。16.2.2对工作过程中发现的问题提出建议或解决方案。16.2.3在必要时,要求合同双方提供协助或采取特定措施。17.第三方费用与支付17.1第三方费用:17.1.1第三方费用包括但不限于咨询费、服务费、鉴定费等。17.1.2第三方费用由合同双方按约定比例分担,或在第三方协议中明确。17.2第三方费用支付:17.2.1第三方费用在第三方协议中明确支付方式,包括预付款、进度款和结算款。17.2.2第三方费用支付应在第三方提供服务或协助后,由合同双方共同确认并支付。18.第三方责任限额18.1第三方责任:18.1.1第三方在其职责范围内提供的服务或协助,如因第三方原因造成损失,应承担相应的责任。18.1.2第三方责任限额由合同双方在第三方协议中约定,或由第三方承担的保险范围内确定。18.2第三方责任限额的明确:18.2.1第三方责任限额应具体、明确,包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、责任赔偿等。18.2.2第三方责任限额应合理,并考虑第三方的工作性质、服务范围和行业惯例。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方:19.1.1第三方与甲方的关系是基于合同约定,甲方应提供必要的工作条件和信息。19.1.2第三方应独立于甲方,不受甲方指令的直接影响。19.2第三方与乙方:19.2.1第三方与乙方的关系是基于合同约定,乙方应提供必要的工作条件和信息。19.2.2第三方应独立于乙方,不受乙方指令的直接影响。19.3第三方与监理单位:19.3.1第三方与监理单位的关系是基于监理单位的监督职责,监理单位应监督第三方的工作。19.3.2第三方应接受监理单位的监督,并提供必要的工作信息。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.塔吊施工信息公示表要求:详细记录塔吊型号、数量、生产厂家、使用年限、安装位置、使用时间等信息。说明:本表应每月至少更新一次,并确保信息准确无误。2.塔吊安装、拆卸、使用、维护及保养方案要求:包括塔吊的安装、拆卸、使用、维护及保养的具体步骤、安全措施和应急预案。说明:方案应经甲方和监理单位审核批准后方可执行。3.施工单位资质证明文件要求:包括施工单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证等。说明:资质证明文件应真实有效,并在合同签订前提交给甲方。4.监理单位资质证明文件要求:包括监理单位的营业执照、资质证书、监理工程师资格证书等。说明:资质证明文件应真实有效,并在合同签订前提交给甲方。5.甲方、乙方及监理单位的联系方式要求:包括单位名称、地址、联系人、联系电话、电子邮箱等。说明:联系方式应确保准确无误,以便在合同履行过程中及时沟通。6.第三方协议要求:包括第三方介入的原因、职责、权限、费用、责任限额等。说明:第三方协议应经合同双方签字盖章后生效。7.合同变更记录要求:记录合同履行过程中发生的任何变更,包括变更原因、内容、生效日期等。说明:变更记录应经合同双方签字确认,作为合同附件。8.争议解决文件要求:包括争议解决过程中的会议纪要、调解协议、仲裁裁决或法院判决等。说明:争议解决文件应作为合同附件,并具有法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定时间完成塔吊安装或拆卸。施工单位未按合同约定进行信息公示。施工单位未按合同约定标准进行施工,导致工程质量不合格。监理单位未履行监督检查责任,导致施工单位违规操作。第三方未按协议约定履行职责,导致合同无法正常履行。2.责任认定标准:违约行为发生时,由违约方承担相应责任。违约责任认定依据合同约定、法律法规及行业标准。违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担赔偿责任等。3.违约责任示例:施工单位未按合同约定时间完成塔吊安装,每延迟一天,应向甲方支付违约金人民币X元。施工单位未按合同约定进行信息公示,每发现一次,应向甲方支付违约金人民币X元。监理单位未履行监督检查责任,导致施工单位违规操作,监理单位应承担相应的管理责任。第三方未按协议约定履行职责,导致合同无法正常履行,第三方应承担相应的责任。全文完。二零二四年度塔吊施工工地信息公示合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同双方基本信息2.工程项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程施工期限3.塔吊设备信息3.1塔吊设备型号3.2塔吊设备数量3.3塔吊设备品牌3.4塔吊设备技术参数3.5塔吊设备安全性能4.施工单位责任4.1施工现场管理4.2工程质量保证4.3施工进度保证4.4施工安全保证4.5环保措施5.材料供应5.1材料品种5.2材料规格5.3材料质量要求5.4材料供应方式5.5材料供应时间6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间6.4验收结果处理7.合同价格及支付7.1工程合同价格7.2支付方式7.3付款时间7.4付款比例8.合同变更与解除8.1变更条件8.2变更程序8.3解除条件8.4解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除条件11.1合同解除情形11.2合同解除程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:设备清单13.3附件三:材料清单13.4附件四:其他相关文件14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同名称:二零二四年度塔吊施工工地信息公示合同1.2合同编号:TJ20240011.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同有效期:自2024年1月1日起至2024年12月31日止1.5合同双方基本信息(1)甲方(塔吊设备供应方):名称、地址、法定代表人、联系方式(2)乙方(塔吊施工方):名称、地址、法定代表人、联系方式第二条工程项目概况2.1工程名称:大厦塔吊安装与拆除工程2.2工程地点:市区大厦2.3工程规模:总建筑面积约万平方米,地上层,地下层2.4工程类型:商业综合体2.5工程施工期限:2024年2月1日至2024年11月30日第三条塔吊设备信息3.1塔吊设备型号:型号3.2塔吊设备数量:共台3.3塔吊设备品牌:品牌3.4塔吊设备技术参数:起重量吨,最大高度米,臂长米3.5塔吊设备安全性能:符合国家相关安全标准,具备防坠落、防倾覆等安全功能第四条施工单位责任4.1施工现场管理:乙方应负责施工现场的管理,确保现场安全、整洁、有序4.2工程质量保证:乙方应严格按照工程设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量达到国家相关标准4.3施工进度保证:乙方应按照合同约定的施工期限完成工程,如因乙方原因造成工期延误,应承担相应的违约责任4.4施工安全保证:乙方应采取有效措施确保施工安全,避免发生安全事故4.5环保措施:乙方应遵守国家环保法规,采取有效措施减少施工过程中对环境的影响第五条材料供应5.1材料品种:钢材、混凝土、水泥等5.2材料规格:按照工程设计文件和施工规范要求5.3材料质量要求:符合国家相关质量标准5.4材料供应方式:乙方负责材料采购、运输及保管5.5材料供应时间:根据施工进度计划,提前通知甲方第六条工程验收6.1验收标准:按照国家相关验收标准及工程设计文件要求6.2验收程序:甲方、乙方共同组织验收,验收合格后办理工程移交手续6.3验收时间:工程竣工后,甲方通知乙方进行验收6.4验收结果处理:如验收不合格,乙方应在规定时间内整改,直至合格第七条合同价格及支付7.1工程合同价格:人民币万元整7.2支付方式:分阶段支付,具体支付比例及时间如下:(1)开工前支付合同总价款的20%(2)主体结构完成支付合同总价款的30%(3)竣工验收合格后支付合同总价款的40%(4)保修期满后支付合同总价款的10%第八条合同变更与解除8.1变更条件:因不可抗力、工程设计变更、政策调整等原因,需要变更合同内容时,双方应协商一致,签订书面变更协议。8.2变更程序:变更内容经双方确认后,由甲方提出书面变更申请,乙方进行审核,双方协商一致后,签订书面变更协议。(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方严重违约,经另一方催告后仍不履行;(3)合同约定的其他解除条件。8.4解除程序:一方提出解除合同,应提前通知另一方,并书面确认解除协议,合同自解除协议签订之日起解除。第九条违约责任(1)乙方未按合同约定的时间、质量、安全要求完成施工;(2)乙方未按合同约定支付工程款;(3)甲方未按合同约定支付材料款;(4)双方在合同履行过程中,违反合同约定造成对方损失的。9.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。9.3违约赔偿:违约金和赔偿损失的具体金额由双方在合同中约定。第十条争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议,协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构:双方可选择具有管辖权的人民法院或仲裁机构。10.3争议解决程序:按照所选争议解决机构的程序进行。第十一条合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方严重违约,经另一方催告后仍不履行;(3)合同约定的其他解除条件。11.2合同解除程序:一方提出解除合同,应提前通知另一方,并书面确认解除协议,合同自解除协议签订之日起解除。第十二条合同终止(1)合同约定的工期届满;(2)合同履行完毕;(3)双方协商一致解除合同;(4)合同约定的其他终止条件。12.2合同终止程序:合同终止后,双方应按照合同约定办理相关手续,包括工程验收、质量保证期等。第十三条合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:设备清单13.3附件三:材料清单13.4附件四:其他相关文件第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行过程中的个人或单位,包括但不限于中介方、监理方、检测机构、保险公司等。第二条第三方介入条件(1)甲乙双方同意;(2)第三方具备相应的资质和条件;(3)第三方介入的内容与合同履行相关;(4)第三方介入不违反法律法规和公序良俗。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额是指第三方在介入合同履行过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失,应承担的最高赔偿金额。3.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,未约定的,按法定责任限额执行。第四条第三方权利和义务4.1第三方权利:(1)根据合同约定,享有相应的知情权、参与权、监督权;(2)在合同履行过程中,有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助;(3)在合同履行过程中,有权对甲乙双方的履行情况进行监督和评价。4.2第三方义务:(1)遵守国家法律法规和公序良俗,履行合同约定;(2)按照合同约定,独立、客观、公正地履行职责;(3)对在合同履行过程中知悉的甲乙双方商业秘密和隐私信息,负有保密义务。第五条第三方介入程序5.1第三方介入程序如下:(1)甲乙双方协商确定第三方;(2)甲乙双方与第三方签订书面协议,明确各方权利和义务;(3)第三方在合同履行过程中,按照协议履行职责;(4)合同履行结束后,第三方应向甲乙双方提交书面报告。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方的关系:(1)第三方应按照合同约定,向甲方提供相应的服务;(2)甲方应向第三方支付相应的服务费用;(3)甲方有权对第三方的服务质量进行监督和评价。6.2第三方与乙方的关系:(1)第三方应按照合同约定,向乙方提供相应的服务;(2)乙方应向第三方支付相应的服务费用;(3)乙方有权对第三方的服务质量进行监督和评价。6.3第三方与甲乙双方的关系:(1)第三方应独立、客观、公正地履行职责,不偏袒任何一方;(2)第三方在合同履行过程中,应积极配合甲乙双方的工作;(3)第三方应按照合同约定,处理甲乙双方在合同履行过程中产生的争议。第七条第三方介入费用(1)第三方提供服务所需的人工、设备、材料等费用;(2)第三方在合同履行过程中产生的其他费用。7.2第三方介入费用由甲乙双方在合同中约定,未约定的,按实际发生费用支付。第八条第三方介入合同解除(1)第三方未履行合同约定,经甲乙双方催告后仍不履行;(2)第三方违反国家法律法规和公序良俗,给甲乙双方造成重大损失;(3)合同约定的其他解除情形。8.2合同解除后,第三方应退还甲乙双方已支付的费用,并承担相应的违约责任。第九条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸要求:图纸应清晰、完整,包含施工所需的所有设计图、施工图、大样图等。说明:工程图纸是施工的重要依据,必须确保图纸的准确性和完整性。2.附件二:设备清单要求:清单应详细列出所有设备的型号、规格、数量、技术参数
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 【2021春备课】高中政治四步教学法(人教版-必修2):2.2-民主决策:作出最佳选择-第1步-预
- 【ks5u发布】山东省菏泽市2020-2021学年高二上学期期中考试化学试题扫描版含答案
- 三只小猪英文版
- 二零二五年度住宅小区非机动车位租赁合同3篇
- 2025年度施工混凝土分包合同竣工验收标准3篇
- 2025年青海省建筑安全员《B证》考试题库及答案
- 供应链调考练习试题附答案
- 初中班主任精细化管理
- 2025江西省安全员知识题库附答案
- 二零二五年度外贸进出口合同示范文本
- 陕西省汉中市2024-2025学年高一上学期12月第二次月考地理试题(含答案)
- AutoCAD2024简明教程资料
- 《中国传统文化》课件模板(六套)
- 民航客舱服务管理Ⅱ学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 儿科主任年终总结
- 2023年上海市录用公务员考试真题
- 期末 (试题) -2024-2025学年人教PEP版英语四年级上册
- 第三单元 (单元测试)-2024-2025学年-四年级上册语文统编版
- 浪潮销售在线测评题
- 总经理年会发言稿模板怎么写(8篇素材参考)
- 《完善中国特色社会主义法治体系》课件
评论
0/150
提交评论