二零二五年度办公楼土建劳务施工工期延误补偿合同3篇_第1页
二零二五年度办公楼土建劳务施工工期延误补偿合同3篇_第2页
二零二五年度办公楼土建劳务施工工期延误补偿合同3篇_第3页
二零二五年度办公楼土建劳务施工工期延误补偿合同3篇_第4页
二零二五年度办公楼土建劳务施工工期延误补偿合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩43页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度办公楼土建劳务施工工期延误补偿合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工期及延误标准3.1计划工期3.2延误判定标准3.3延误赔偿计算方法4.延误责任划分4.1施工方责任4.2业主方责任4.3第三方责任5.延误赔偿金额及支付方式5.1赔偿金额计算依据5.2赔偿金额支付方式5.3支付时间6.工期延误补偿程序6.1报告提交6.2审核认定6.3赔偿支付7.合同变更及解除7.1合同变更程序7.2合同解除条件7.3合同解除程序8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.合同附件11.1附件一:工程概况表11.2附件二:工期延误补偿计算方法11.3附件三:合同双方联系方式12.合同签订及生效日期13.合同份数及保管13.1合同份数13.2合同保管14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方:X房地产开发有限公司1.1.2乙方:X建筑劳务有限公司1.2合同双方地址1.2.1甲方地址:省市区街道号1.2.2乙方地址:省市区街道号1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人:1.3.2甲方联系电话:138xxxx56781.3.3乙方联系人:1.3.4乙方联系电话:139xxxx56782.工程概况2.1工程名称2.1.1二零二四年度办公楼土建劳务施工工程2.2工程地点2.2.1省市区街道号2.3工程规模2.3.1建筑面积:10000平方米2.3.2地上层数:15层2.3.3地下层数:3层2.4工程内容2.4.1土建工程:地基基础、主体结构、屋面及装饰工程2.4.2劳务工程:模板、脚手架、钢筋、混凝土等劳务工作3.工期及延误标准3.1计划工期3.1.1工期:自合同签订之日起12个月3.2延误判定标准3.2.1任何一方未按约定时间完成工程任务的,均视为工期延误3.2.2延误时间超过5天(含5天)的,视为工期延误3.3延误赔偿计算方法3.3.1延误赔偿金额=每日延误金额×延误天数3.3.2每日延误金额按合同总价款的0.5%计算4.延误责任划分4.1施工方责任4.1.1因施工方原因导致的工期延误,由施工方承担全部责任4.1.2施工方应提前3天向业主方提交工期延误报告,并说明原因及预计恢复工期4.2业主方责任4.2.1因业主方原因导致的工期延误,由业主方承担全部责任4.2.2业主方应提前3天向施工方发出工期延误通知,并说明原因及预计恢复工期4.3第三方责任4.3.1因不可抗力或第三方原因导致的工期延误,双方按实际影响工期比例分担责任5.延误赔偿金额及支付方式5.1赔偿金额计算依据5.1.1按照第三条规定的延误赔偿计算方法5.2赔偿金额支付方式5.2.1延误赔偿金额在工期延误发生后的15个工作日内支付5.3支付时间5.3.1每月1日支付上个月发生的延误赔偿金额6.工期延误补偿程序6.1报告提交6.1.1施工方应于工期延误发生后3日内向业主方提交工期延误报告6.2审核认定6.2.1业主方应在收到工期延误报告后的5个工作日内进行审核认定6.3赔偿支付6.3.1业主方应在审核认定后3个工作日内支付延误赔偿金额8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议8.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼8.2争议解决机构8.2.1除非合同另有约定,争议解决机构为合同签订地的人民法院8.3争议解决费用8.3.1除非合同另有约定,争议解决费用由败诉方承担9.违约责任9.1违约行为9.1.1任何一方违反合同约定,未按合同规定履行义务的行为9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.3违约赔偿计算9.3.1违约赔偿金额根据违约行为对合同履行造成的影响及损失程度确定10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签署并盖章的合同自双方签字之日起生效10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工期完成10.2.2双方协商一致解除合同10.2.3因不可抗力导致合同无法履行10.3合同终止程序10.3.1合同终止前,双方应就合同终止事宜进行书面确认10.3.2合同终止后,双方应进行工程结算和债务清偿11.合同附件11.1附件一:工程概况表11.1.1包含工程名称、地点、规模、内容等信息11.2附件二:工期延误补偿计算方法11.2.1详细说明延误赔偿金额的计算方式和依据11.3附件三:合同双方联系方式11.3.1包含双方联系人姓名、联系电话、地址等信息12.合同签订及生效日期12.1合同签订日期:二零二四年三月一日12.2合同生效日期:合同签订之日起13.合同份数及保管13.1合同份数:一式四份,甲乙双方各执两份13.2合同保管13.2.1合同双方应妥善保管合同文本,确保合同内容的完整性和保密性14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充14.2本合同一经签订,即具有法律效力,双方均应严格遵守14.3本合同一式四份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同或单方邀请介入合同关系,以提供专业服务、咨询、监督、担保等非直接施工或劳务提供的服务方。1.2第三方类型:1.2.1专业服务机构:如监理公司、造价咨询公司等。1.2.2金融机构:如担保公司、贷款机构等。1.2.3政府部门或监管机构:如建设行政主管部门等。1.2.4其他第三方:如技术顾问、法律顾问等。2.第三方介入程序2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。2.2第三方介入应具备相关资质和条件,确保其提供的服务符合合同要求。2.3第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据其提供的服务内容和合同约定进行确定。3.2第三方的责任限额不得超过其合作协议中约定的金额。3.3第三方的责任限额包括但不限于:3.3.1直接经济损失3.3.2因第三方服务不当导致的工期延误赔偿3.3.3因第三方服务不当导致的工程质量问题4.甲乙双方责任划分4.1甲乙双方应明确各自在第三方介入时的责任范围。4.2甲乙双方应确保第三方提供的服务不损害对方的合法权益。4.3第三方介入后,甲乙双方仍应承担各自在合同中的直接责任。5.第三方权利和义务5.1第三方有权根据合作协议要求甲乙双方提供必要的信息和资料。5.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范,保证其服务的质量和效率。5.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露合同内容。6.第三方介入后的合同调整6.1第三方介入后,甲乙双方应根据实际情况调整合同条款,确保合同内容与第三方介入后的服务相匹配。6.2合同调整需经甲乙双方协商一致,并签订补充协议。7.第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合作协议约定分摊。7.2第三方介入的费用包括但不限于:7.2.1第三方服务费用7.2.2第三方人员差旅费用7.2.3第三方提供服务的相关费用8.第三方介入的合同解除8.1如第三方违反合作协议,甲乙双方有权解除合同。8.2第三方介入的合同解除程序:8.2.1第三方违约通知8.2.2给予第三方合理期限整改8.2.3如第三方在规定期限内未整改或整改无效,甲乙双方可解除合同。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入引发的争议,应通过协商解决。9.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.第三方介入的合同终止10.1第三方介入的合同终止程序:10.1.1第三方介入任务完成10.1.2第三方介入协议终止10.1.3甲乙双方进行工程结算和债务清偿11.第三方介入的其他事项11.1第三方介入的其他事项,甲乙双方应根据合作协议和实际情况协商确定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程概况表详细要求和说明:a.包含工程名称、地点、规模、内容等信息。b.列出所有施工图纸、设计文件和技术规范。c.列出工程所需材料、设备清单及规格。2.附件二:工期延误补偿计算方法详细要求和说明:a.明确延误赔偿金额的计算公式。b.列出每日延误金额的计算依据,如合同总价款的百分比。c.列出延误天数计算方法,如实际完成工期与计划工期之差。3.附件三:合同双方联系方式详细要求和说明:a.包含双方联系人姓名、联系电话、电子邮箱、地址等信息。b.确保联系方式准确无误,以便及时沟通。4.附件四:第三方介入协议详细要求和说明:a.明确第三方介入的背景、目的和职责。b.列出第三方的资质和条件。c.约定第三方的权利、义务和责任。5.附件五:工程结算报告详细要求和说明:a.列出工程量清单,包括分部分项工程、材料、设备等。b.列出结算依据,如合同约定、设计变更、现场签证等。c.计算工程结算款。6.附件六:争议解决协议详细要求和说明:a.约定争议解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼。b.列出争议解决机构或法院。c.约定争议解决费用。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a.施工方未按合同约定的时间完成工程任务。b.业主方未按合同约定的时间支付工程款。c.第三方未按合作协议提供满意的服务。d.任何一方违反合同约定的保密条款。e.任何一方违反合同约定的其他义务。2.违约责任认定标准:a.施工方延误工期,按合同约定的延误赔偿计算方法进行赔偿。b.业主方延误付款,按合同约定的逾期付款违约金计算方法进行赔偿。c.第三方未提供满意服务,按合作协议约定的赔偿标准进行赔偿。d.违反保密条款,按合同约定的违约金计算方法进行赔偿。e.违反其他义务,根据违约行为对合同履行造成的影响及损失程度确定赔偿标准。3.违约责任示例说明:a.施工方延误工期3个月,按照合同约定每日赔偿金额为1万元,则违约赔偿总额为30万元。b.业主方逾期付款1个月,按照合同约定每日违约金为0.5%,则违约金总额为1.5万元。c.第三方未按协议提供满意服务,造成工期延误1个月,按照协议约定每日赔偿金额为0.5万元,则违约赔偿总额为1.5万元。d.任何一方泄露商业秘密,按照合同约定每日赔偿金额为5万元,则违约赔偿总额为5万元。e.任何一方违反合同约定的其他义务,根据实际情况确定赔偿金额。全文完。二零二四年度办公楼土建劳务施工工期延误补偿合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工期延误补偿条款3.1工期延误的定义3.2工期延误的计算方式3.3工期延误的补偿标准3.4工期延误的赔偿方式4.质量保证4.1质量标准4.2质量检验4.3质量责任5.工程量变更5.1工程量变更的定义5.2工程量变更的审批程序5.3工程量变更对合同价格的影响6.合同价格6.1合同总价格6.2合同价格构成6.3合同价格调整7.付款方式7.1付款进度7.2付款方式7.3付款时间7.4付款条件8.保险责任8.1工程保险8.2人员保险8.3财产保险9.税收及费用9.1税收承担9.2费用承担10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止后的处理11.违约责任11.1违约行为的定义11.2违约责任的承担11.3违约赔偿的计算方式12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同生效与期限13.1合同生效条件13.2合同期限14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式甲方联系人:联系电话:138xxxx5678乙方联系人:赵六联系电话:139xxxx87652.项目概况2.1项目名称办公楼土建劳务施工工程2.2项目地点市区街道号2.3项目规模总建筑面积为50000平方米,地上20层,地下1层2.4项目工期合同工期自2024年1月1日起至2025年12月31日止,共计18个月3.工期延误补偿条款3.1工期延误的定义因乙方原因导致工程实际完成时间超过合同约定工期的行为3.2工期延误的计算方式以实际完成时间减去合同约定工期为准3.3工期延误的补偿标准每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价的千分之一作为工期延误补偿3.4工期延误的赔偿方式甲方有权要求乙方支付工期延误补偿,乙方应在接到甲方通知后5个工作日内支付4.质量保证4.1质量标准施工质量应达到国家现行建筑行业施工质量验收标准4.2质量检验施工过程中,乙方应按照国家规定和合同约定进行质量检验,并及时向甲方提供检验报告4.3质量责任若因施工质量问题导致工程损坏或延误,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失5.工程量变更5.1工程量变更的定义在施工过程中,因设计变更、现场条件变化等原因导致的工程量增减5.2工程量变更的审批程序工程量变更需经甲方、乙方及设计单位共同确认,并报相关管理部门审批5.3工程量变更对合同价格的影响工程量增减部分按实际发生费用调整合同价格6.合同价格6.1合同总价格合同总价为人民币伍仟万元整(¥5,000,000.00)6.2合同价格构成包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、施工机械使用费、管理费、利润等6.3合同价格调整合同价格调整需经双方协商一致,并书面确认7.付款方式7.1付款进度合同签订后,甲方支付合同总价款的30%作为预付款工程进度达到合同约定的60%时,甲方支付合同总价款的30%工程进度达到合同约定的90%时,甲方支付合同总价款的30%7.2付款方式采用银行转账方式支付7.3付款时间预付款支付时间为合同签订后10个工作日内各阶段进度款支付时间为合同约定的工程进度达到相应比例后10个工作日内7.4付款条件甲方在收到乙方提交的合法有效的付款申请、发票及工程进度报告后,10个工作日内支付相应款项8.保险责任8.1工程保险乙方应为其施工的工程投保建筑工程一切险,保险金额不低于合同总价8.2人员保险乙方应对其施工人员进行意外伤害保险,保险金额不低于每人50万元8.3财产保险甲方应为其办公楼投保财产保险,保险金额不低于建筑物的重建成本9.税收及费用9.1税收承担乙方应按照国家相关法律法规缴纳所有税费,并承担由此产生的费用9.2费用承担合同执行期间产生的其他费用,如交通费、住宿费等,由乙方自行承担10.合同解除与终止10.1合同解除条件如一方违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求赔偿损失10.2合同终止条件合同约定的工期届满或工程竣工验收合格后,合同自动终止10.3合同解除或终止后的处理合同解除或终止后,双方应尽快进行工程结算,并办理合同终止手续11.违约责任11.1违约行为的定义包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、违反合同约定的付款义务等11.2违约责任的承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约赔偿的计算方式违约赔偿金额根据违约行为的性质和程度,参照合同约定和法律规定计算12.争议解决12.1争议解决方式发生争议时,双方应通过友好协商解决12.2争议解决程序协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼12.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地13.合同生效与期限13.1合同生效条件合同经双方签字盖章后生效13.2合同期限合同期限自生效之日起至工程竣工验收合格之日止14.其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于设计图纸、工程量清单、付款计划等14.2合同解释本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.3合同份数本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方,是指为合同履行提供专业服务、咨询、监督、协调、仲裁或其他辅助服务的独立法人、自然人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、仲裁机构等。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并在合同中明确第三方的角色、职责和权限。15.2.2第三方介入应当符合国家相关法律法规和行业规范。15.3第三方介入的程序15.3.1甲乙双方应在合同中约定第三方介入的具体程序,包括介入的时间、方式、条件和结果。15.4第三方责任15.4.1第三方在合同履行过程中,应当遵守合同约定,履行其职责。15.4.2第三方因自身原因导致合同履行出现问题的,应当承担相应的责任。15.4.3第三方责任限额15.4.3.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,通常为第三方服务费用的一定比例。15.4.3.2若第三方责任超过合同约定的限额,甲乙双方可根据实际情况另行协商或依法追偿。16.第三方与其他各方的划分说明16.1第三方与甲方的关系16.1.1第三方作为甲方聘请的服务提供者,应服从甲方的管理。16.1.2第三方在合同履行过程中,应遵守甲方的要求和指示。16.2第三方与乙方的关系16.2.1第三方作为乙方聘请的协助方,应协助乙方完成合同约定的工程。16.3第三方与甲乙双方的关系16.3.1第三方在合同履行过程中,应同时与甲乙双方保持沟通,确保信息畅通。16.3.2第三方在处理甲乙双方之间的争议时,应客观、公正,不得偏袒任何一方。17.第三方介入时的额外条款17.1第三方介入费用17.1.1第三方介入费用由甲乙双方根据合同约定分摊。17.1.2第三方介入费用应在合同中明确,并在合同履行过程中支付。17.2第三方介入的成果17.2.1第三方介入的成果应满足合同约定的质量标准。17.2.2第三方介入的成果应在合同约定的时间内完成。17.3第三方介入的变更17.3.1若因特殊情况需要变更第三方介入的内容,甲乙双方应协商一致,并在合同中予以明确。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订双方营业执照复印件要求:提供双方最新的营业执照复印件,并加盖公章。说明:用于证明合同双方具备合法的法人资格。2.附件二:法定代表人身份证明书要求:提供双方法定代表人的身份证明书,并加盖公章。说明:用于证明合同双方法定代表人的合法身份。3.附件三:工程量清单要求:详细列明工程量,包括工程名称、数量、规格、单价等。说明:用于确定合同价格和工程进度。4.附件四:设计图纸及技术规范要求:提供完整的设计图纸和技术规范文件。说明:用于指导工程施工和验收。5.附件五:工程进度计划要求:制定详细的工程进度计划,包括施工阶段、时间节点等。说明:用于监督工程进度,确保工程按时完成。6.附件六:质量保证书要求:提供质量保证书,包括质量标准、检验方法等。说明:用于确保工程质量达到合同约定的标准。7.附件七:付款计划要求:制定详细的付款计划,包括付款节点、金额、方式等。说明:用于规范付款流程,确保资金安全。8.附件八:保险单要求:提供工程保险、人员保险和财产保险的保险单。说明:用于证明合同双方已购买相应保险,保障工程顺利进行。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程责任认定标准:根据合同约定的工期,若乙方未按时完成工程,则视为违约。2.违约行为:工程质量不合格责任认定标准:根据国家相关建筑行业标准,若工程质量不达标,则视为违约。示例:合同约定工程质量需达到国家标准,若乙方施工的工程经检验不合格,则构成违约。3.违约行为:乙方未按时支付工程款责任认定标准:根据合同约定的付款进度,若乙方未按时支付工程款,则视为违约。示例:合同约定乙方应在工程进度达到60%时支付工程款,若乙方未按时支付,则构成违约。4.违约行为:甲方未按时支付预付款责任认定标准:根据合同约定的付款进度,若甲方未按时支付预付款,则视为违约。示例:合同约定甲方应在合同签订后10个工作日内支付预付款,若甲方未按时支付,则构成违约。5.违约行为:第三方提供的服务不符合合同要求责任认定标准:第三方提供的服务未达到合同约定的标准,则视为违约。示例:合同约定第三方提供监理服务,若第三方未按照合同要求进行监理,则构成违约。全文完。二零二四年度办公楼土建劳务施工工期延误补偿合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同终止日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程承包方式3.工程工期3.1预定工期3.2实际工期3.3工期延误原因4.延误补偿计算方法4.1延误补偿标准4.2延误补偿方式4.3延误补偿支付时间5.延误责任划分5.1承包方责任5.2发包方责任5.3第三方责任6.工程质量要求6.1工程质量标准6.2工程验收程序6.3质量问题处理7.工程安全要求7.1工程安全标准7.2安全管理责任7.3安全事故处理8.工程款项支付8.1款项支付方式8.2款项支付时间8.3款项支付比例9.工程变更管理9.1变更申请程序9.2变更费用计算9.3变更工期调整10.工程验收10.1验收标准10.2验收程序10.3验收不合格处理11.工程保修11.1保修期限11.2保修范围11.3保修责任12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任承担12.3违约纠纷解决13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.其他约定事项14.1争议解决方式14.2合同附件14.3合同份数与效力第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.1.1发包方名称:公司1.1.2发包方地址:省市区路号1.1.3发包方法定代表人:1.1.4承包方名称:YY建筑有限公司1.1.5承包方地址:省市区路号1.1.6承包方法定代表人:1.2合同签订日期:2024年1月1日1.3合同生效日期:2024年1月10日1.4合同终止日期:2026年12月31日2.工程概况2.1工程名称:办公楼土建劳务施工工程2.2工程地点:省市区路号2.3工程规模:占地面积10000平方米,建筑面积80000平方米2.4工程类别:办公楼2.5工程承包方式:固定总价承包3.工程工期3.1预定工期:18个月3.2实际工期:20个月3.3工期延误原因:由于施工过程中遇到不可抗力因素,如雨季影响等4.延误补偿计算方法4.1延误补偿标准:按照每天每平方米元计算4.2延误补偿方式:以现金形式支付4.3延误补偿支付时间:每延误一个月支付一次5.延误责任划分5.1承包方责任:由于承包方原因导致的工期延误,由承包方自行承担5.2发包方责任:由于发包方原因导致的工期延误,发包方应承担相应的延误补偿责任5.3第三方责任:由于第三方原因导致的工期延误,双方协商解决6.工程质量要求6.1工程质量标准:按照国家相关建筑质量标准执行6.2工程验收程序:在工程完工后,由双方共同进行验收6.3质量问题处理:在验收过程中发现的质量问题,由承包方负责整改7.工程安全要求7.1工程安全标准:按照国家相关建筑施工安全标准执行7.2安全管理责任:承包方负责施工现场的安全管理工作7.3安全事故处理:在发生安全事故后,双方应立即采取措施进行处理,并依法承担相应责任8.工程款项支付8.1款项支付方式:分阶段支付,包括预付款、进度款和结算款8.2款项支付时间:8.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为合同总额的10%8.2.2进度款:每月支付一次,根据工程进度和质量验收情况支付,金额为上月已支付款项的80%加上本月完成工程量的10%8.2.3结算款:工程验收合格后30个工作日内支付,金额为合同总额的80%8.2.4验收合格后支付剩余款项,金额为合同总额的10%8.3款项支付比例:预付款10%,进度款每月支付比例根据实际完成工程量确定,结算款和尾款支付比例固定9.工程变更管理9.1变更申请程序:9.1.1变更申请:由承包方提出书面变更申请9.1.2审批流程:变更申请经发包方审核批准后,由双方共同签署变更协议9.2变更费用计算:按照实际发生费用计算,包括人工、材料、机械等成本9.3变更工期调整:根据变更内容,双方协商确定工期调整方案10.工程验收10.1验收标准:按照国家相关建筑质量标准执行10.2验收程序:10.2.1自检:承包方完成工程后自行进行质量检查10.2.2初步验收:承包方通知发包方进行初步验收10.2.3最终验收:双方共同进行最终验收,并签署验收报告10.3验收不合格处理:承包方需按照验收报告进行整改,直至合格11.工程保修11.1保修期限:自工程竣工验收合格之日起计算,一般为1年11.2保修范围:按照国家相关建筑质量保修办法执行11.3保修责任:在保修期内,因承包方施工原因导致的工程质量问题,由承包方负责修复12.违约责任12.1违约行为:包括未按时完成工程、工程质量不合格、未按时支付款项等12.2违约责任承担:违约方需按照合同约定承担相应的违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等12.3违约纠纷解决:发生违约纠纷时,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼13.合同解除与终止13.1合同解除条件:包括合同双方协商一致解除、一方违约导致合同无法履行等13.2合同终止条件:包括合同期限届满、工程完工等13.3合同解除与终止程序:合同解除或终止时,双方应按照合同约定办理相关手续,包括清算、资产移交等14.其他约定事项14.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼14.2合同附件:包括工程图纸、施工方案、验收报告等14.3合同份数与效力:本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,为提供专业服务或协助合同履行而介入的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、保险机构等。15.2第三方介入条件15.2.1发包方或承包方根据合同需要,可邀请第三方介入。15.2.2第三方介入需经发包方和承包方协商一致。15.3第三方责权利15.3.1第三方责任:第三方应根据合同约定和自身职责,对提供的专业服务负责。15.3.2第三方权利:第三方有权获取合同约定的服务费用,并有权要求发包方或承包方提供必要的工作条件和资料。15.3.3第三方义务:第三方应遵守国家法律法规和合同约定,确保服务质量。15.4第三方与其他各方的关系15.4.1第三方与发包方、承包方之间的关系是独立服务关系,第三方不参与合同主体的权利和义务。15.4.2第三方在提供专业服务时,应尊重发包方和承包方的意见,确保服务符合合同要求。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行合同过程中,因自身原因导致的损失,其责任限额由合同约定。16.1.2第三方责任限额应合理确定,以保障发包方和承包方的合法权益。16.2责任限额的确定16.2.1第三方责任限额应根据第三方提供的专业服务内容、服务费用等因素确定。16.2.2第三方责任限额应在合同中明确约定。17.第三方介入的额外条款17.1发包方额外条款17.1.1发包方应确保第三方具备相应的资质和经验,以提供专业服务。17.1.2发包方应监督第三方的工作,确保其符合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论