2024版护坡施工安装作业承包协议条款一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版护坡施工安装作业承包协议条款一本合同目录一览1.承包范围与内容1.1工程概况1.2承包工作内容1.3承包方式2.合同价格与支付2.1合同价格2.2支付方式2.3支付进度3.施工期限与质量要求3.1施工期限3.2质量要求3.3验收标准4.材料与设备4.1材料供应4.2设备要求4.3质量保证5.施工安全5.1安全措施5.2安全事故处理5.3保险责任6.违约责任6.1承包人违约6.2发包人违约6.3违约赔偿7.争议解决7.1争议解决方式7.2诉讼管辖7.3仲裁条款8.合同的生效、变更与解除8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同解除9.权利与义务9.1承包人权利与义务9.2发包人权利与义务10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密11.合同的转让11.1转让条件11.2转让程序11.3转让后果12.法律法规与标准规范12.1法律法规12.2标准规范12.3合同解释13.其他条款13.1不可抗力13.2forcemajeure13.3合同的废止14.合同附件14.1附件清单14.2附件效力14.3附件修改第一部分：合同如下：第一条承包范围与内容1.1工程概况工程名称：护坡施工安装工程工程地点：工程规模：工程性质：1.2承包工作内容承包人应按照本合同约定的工程规模、工程性质和工程地点，完成护坡施工安装作业，并保证工程质量符合本合同约定的质量要求。1.3承包方式本工程采用固定总价承包方式，具体金额详见附件一。第二条合同价格与支付2.1合同价格本合同总价款为元（大写：元整），详细金额分配见附件一。2.2支付方式（1）合同签订后七个工作日内，发包人支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，发包人支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，发包人支付合同总价款的40%。2.3支付进度支付进度按照本合同约定的工程进度和质量要求进行。具体支付时间及金额详见附件一。第三条施工期限与质量要求3.1施工期限本工程的施工期限为天，自合同签订之日起计算。3.2质量要求本工程的质量要求符合国家及行业相关标准，具体质量标准详见附件二。3.3验收标准本工程验收标准按照国家和行业相关法律法规、标准规范执行。工程验收合格后，发包人应支付合同约定的尾款。第四条材料与设备4.1材料供应承包人应按照本合同约定的材料供应要求，提供合格的建筑材料。4.2设备要求承包人应按照本合同约定的设备要求，提供合格的施工设备。4.3质量保证承包人应对提供的材料和设备质量负责，确保工程质量符合本合同约定的质量要求。第五条施工安全5.1安全措施承包人应制定并落实本工程施工安全措施，确保工程施工安全。5.2安全事故处理如发生安全事故，按照相关法律法规和本合同约定处理。5.3保险责任承包人应购买建筑工程一切险，并承担保险费用。第六条违约责任6.1承包人违约承包人未按照本合同约定完成工程，或工程质量不符合约定的，应承担违约责任，具体违约责任详见附件三。6.2发包人违约发包人未按照本合同约定支付价款，或未提供施工条件的，应承担违约责任，具体违约责任详见附件三。6.3违约赔偿因一方违约导致合同无法履行，给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。第八条争议解决7.1争议解决方式本合同纠纷的解决方式采用仲裁，仲裁委员会为仲裁委员会。7.2诉讼管辖本合同纠纷的诉讼管辖法院为人民法院。7.3仲裁条款如双方同意仲裁解决争议，任何一方均可向仲裁委员会提起仲裁申请。第九条合同的生效、变更与解除8.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同变更任何一方提出合同变更，需以书面形式通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。8.3合同解除在合同履行过程中，如发生不可抗力或其他客观原因导致合同无法履行，双方协商一致后可以解除合同。第十条权利与义务9.1承包人权利与义务（1）按照约定完成工程，保证工程质量；（2）遵守法律法规和施工现场的规章制度；（3）负责施工现场的安全防护；（4）购买并维护施工所需的保险；（5）接受发包人的监督和检查。9.2发包人权利与义务（1）按照约定支付合同价款；（2）提供施工所需的场地、水源、电源等；（3）协助承包人办理相关手续；（4）对施工现场进行必要的保护；（5）按照约定接受工程。第十一条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕之日止。10.3违约保密如一方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同的转让11.1转让条件任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方，除非经对方书面同意。11.2转让程序如需转让合同权利义务，转让方应书面通知对方，并提交转让协议。11.3转让后果转让经对方书面同意后，转让方与受让方应对本合同的履行承担连带责任。第十三条法律法规与标准规范12.1法律法规本合同的签订、履行、变更、解除及争议解决等，均适用中华人民共和国的法律。12.2标准规范本工程的施工及验收，应符合国家及行业相关的标准规范。12.3合同解释本合同的解释权归双方共同所有。第十四条其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。13.2forcemajeure双方因forcemajeure事件导致合同履行困难，应协商解决。13.3合同的废止本合同在履行完毕、解除或被依法废止后，方能失效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：护坡施工安装工程详细设计方案附件二：护坡施工安装工程质量标准附件三：护坡施工安装工程施工安全措施方案附件四：护坡施工安装工程施工进度计划附件五：护坡施工安装工程材料供应清单附件六：护坡施工安装工程设备清单附件七：护坡施工安装工程保险购买证明附件八：护坡施工安装工程支付进度明细表附件九：护坡施工安装工程变更协议附件十：护坡施工安装工程仲裁协议附件一：护坡施工安装工程详细设计方案本附件详细说明了护坡施工安装工程的工程规模、工程性质、施工方法、材料要求、设备要求等内容。附件二：护坡施工安装工程质量标准本附件详细列出了护坡施工安装工程的质量要求，包括工程外观、结构安全、使用功能等方面的标准。附件三：护坡施工安装工程施工安全措施方案本附件详细说明了护坡施工安装工程施工过程中的安全措施，包括施工现场安全管理、安全防护设施、应急预案等内容。附件四：护坡施工安装工程施工进度计划本附件详细列出了护坡施工安装工程的施工进度计划，包括各阶段施工时间、施工内容等信息。附件五：护坡施工安装工程材料供应清单本附件详细列出了护坡施工安装工程所需材料的名称、规格、数量、质量要求等信息。附件六：护坡施工安装工程设备清单本附件详细列出了护坡施工安装工程所需的设备名称、型号、数量、性能要求等信息。附件七：护坡施工安装工程保险购买证明本附件为承包人购买建筑工程一切险的证明文件，包括保险条款、保险金额、保险公司等信息。附件八：护坡施工安装工程支付进度明细表本附件详细列出了护坡施工安装工程合同总价款的支付进度，包括各阶段支付时间、支付金额等信息。附件九：护坡施工安装工程变更协议本附件用于记录护坡施工安装工程在合同履行过程中发生的变更事项，包括变更内容、变更原因、变更后的条款等信息。附件十：护坡施工安装工程仲裁协议本附件为双方约定仲裁解决合同争议的协议，包括仲裁委员会名称、仲裁地点、仲裁程序等内容。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按照合同约定完成工程或工程质量不符合约定的；2.发包人未按照合同约定支付价款或提供施工条件的；3.承包人未按照合同约定提供材料或设备的；4.承包人未按照合同约定购买并维护施工保险的；5.发包人未按照合同约定接受工程的；6.双方未按照合同约定履行其他义务的。违约责任认定：1.违约方应承担违约责任，具体责任金额和方式详见附件九；2.违约方因违约导致合同无法履行，给对方造成损失的，应承担赔偿责任；3.双方同意仲裁解决争议的，按照附件十的约定执行；4.双方同意诉讼解决争议的，按照附件七的约定执行。示例说明：如承包人未按照合同约定完成工程，发包人可以依据附件九的约定，要求承包人支付违约金，并承担因工期延误导致的损失赔偿。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.forcemajeure：与不可抗力相似，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，通常用于国际合同。3.仲裁：一种非诉讼的争议解决方式，双方约定