2024版建设工程施工合同示例

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程施工合同示例本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3付款方式3.4竣工结算第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前第五条质量标准5.1工程质量5.2材料质量5.3施工质量第六条材料和设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收第七条施工许可和验收7.1施工许可7.2中间验收7.3竣工验收第八条安全生产8.1安全生产管理8.2安全事故处理8.3环境保护第九条变更和解除合同9.1合同变更9.2合同解除第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁11.3诉讼第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效12.2合同变更12.3合同终止第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：1.1.2发包人地址：1.1.3发包人法定代表人：1.2承包人1.2.1承包人名称：1.2.2承包人地址：1.2.3承包人法定代表人：第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程规模：2.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、调试等。第三条合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：3.2价格调整：3.2.1价格调整的条件：3.2.2价格调整的方式：3.3付款方式：3.3.1预付款：3.3.2进度付款：3.3.3竣工付款：3.3.4质量保证金：3.4竣工结算：3.4.1竣工结算的时间：3.4.2竣工结算的方式：第四条合同工期4.1工期要求：4.1.1合同工期：自开工之日起至竣工交付日止，共计日。4.1.2关键节点工期：4.2工期延误：4.2.1工期延误的原因：4.2.2工期延误的处理：4.3工期提前：4.3.1工期提前的条件：4.3.2工期提前的奖励：第五条质量标准5.1工程质量：应符合国家现行建筑工程质量标准及行业规范。5.2材料质量：5.2.1材料供应方应提供合格的材料质量证明文件。5.2.2材料验收标准：5.3施工质量：5.3.1施工质量的检查：5.3.2施工质量的整改：第六条材料和设备6.1材料供应：6.1.1材料供应的责任：6.1.2材料供应的时间：6.2设备供应：6.2.1设备供应的责任：6.2.2设备供应的时间：6.3材料和设备验收：6.3.1验收时间：6.3.2验收标准：第七条施工许可和验收7.1施工许可：7.1.1发包人应负责办理施工许可证等相关手续。7.1.2承包人应协助发包人办理相关手续。7.2中间验收：7.2.1中间验收的时间：7.2.2中间验收的标准：7.3竣工验收：7.3.1竣工验收的时间：7.3.2竣工验收的标准：第八条安全生产8.1安全生产管理：8.1.1承包人应按照相关法律法规和行业标准进行安全生产管理。8.1.2承包人应制定安全生产规章制度，并对施工现场进行定期安全检查。8.2安全事故处理：8.2.1安全事故的定义：8.2.2安全事故的处理程序：8.3环境保护：8.3.1环境保护的要求：8.3.2环境保护的措施：第九条变更和解除合同9.1合同变更：9.1.1合同变更的条件：9.1.2合同变更的程序：9.2合同解除：9.2.1合同解除的条件：9.2.2合同解除的程序：第十条违约责任10.1发包人违约：10.1.1发包人违约的情形：10.1.2发包人违约的后果：10.2承包人违约：10.2.1承包人违约的情形：10.2.2承包人违约的后果：10.3违约赔偿：10.3.1违约赔偿的计算方式：10.3.2违约赔偿的最高限额：第十一条争议解决11.1争议解决方式：11.1.1友好协商：11.1.2调解：11.1.3仲裁：11.1.4诉讼：11.2仲裁：11.2.1仲裁机构：11.2.2仲裁地点：11.2.3仲裁语言：11.3诉讼：11.3.1诉讼地点：11.3.2诉讼语言：第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效：12.1.1合同生效的条件：12.1.2合同生效的时间：12.2合同变更：12.2.1合同变更的条件：12.2.2合同变更的程序：12.3合同终止：12.3.1合同终止的条件：12.3.2合同终止的程序：第十三条保密条款13.1保密内容：13.1.1保密信息的定义：13.1.2保密信息的范围：13.2保密期限：13.2.1保密期限的开始：13.2.2保密期限的结束：13.3违约责任：13.3.1违反保密条款的后果：13.3.2违反保密条款的赔偿：第十四条其他条款14.1不可抗力：14.1.1不可抗力的定义：14.1.2不可抗力的处理：14.2法律适用：14.2.1合同适用的法律：14.2.2法律冲突的处理：14.3合同附件：14.3.1附件的名称：14.3.2附件的份数：第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程预算书附件三：施工方案和施工组织设计附件四：材料和设备清单附件五：安全生产管理规章制度附件六：合同变更协议附件七：竣工验收报告附件八：质量保修书附件九：保密协议附件十：不可抗力事件证明附件一的详细要求和说明：工程设计图纸应包括工程的总平面图、立面图、剖面图、细部图等内容，图纸应清晰、完整，并能准确反映工程的实际情况。附件二的详细要求和说明：工程预算书应包括工程总价、各分部分项工程费用明细、材料和设备费用明细等内容，预算书应准确、详细，并能反映工程的所有费用支出。附件三的详细要求和说明：施工方案和施工组织设计应包括施工进度计划、施工方法、施工工艺、施工安全措施等内容，方案应科学、合理，并能保证工程顺利进行。附件四的详细要求和说明：材料和设备清单应包括材料和设备的名称、型号、规格、数量、质量标准等内容，清单应准确、详细，并能反映材料和设备的实际情况。附件五的详细要求和说明：安全生产管理规章制度应包括安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程等内容，制度应健全、完善，并能保证施工现场的安全生产。附件六的详细要求和说明：合同变更协议应包括变更的内容、变更的理由、变更的效力等内容，协议应明确、具体，并能反映合同变更的实际情况。附件七的详细要求和说明：附件八的详细要求和说明：质量保修书应包括保修范围、保修期限、保修责任等内容，保修书应明确、具体，并能保证工程质量的长期稳定。附件九的详细要求和说明：保密协议应包括保密内容、保密期限、违约责任等内容，协议应明确、具体，并能保证双方的合法权益。附件十的详细要求和说明：不可抗力事件证明应包括不可抗力事件的性质、影响、证明文件等内容，证明应真实、有效，并能反映不可抗力事件的实际情况。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工付款。2.发包人未按约定时间办理施工许可证或其他相关手续。3.发包人未按约定提供施工场地、施工条件等。4.承包人未按约定时间完成工程或关键节点工期延误。5.承包人未按约定质量标准完成工程或提供的材料和设备不符合要求。6.承包人未按约定进行安全生产管理或发生安全事故。7.任何一方未按约定履行合同义务或违反合同条款。违约责任认定：1.违约行为导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并按约定承担违约责任。2.违约行为导致工程进度延误，违约方应支付违约金，并承担由此增加的费用。3.违约行为导致工程质量问题，违约方应负责修复或拆除不合格部分，并承担由此产生的费用。4.违约行为导致安全事故，违约方应承担事故处理费用及赔偿对方因此受到的损失。5.违约行为涉及保密信息，违约方应支付违约金，并承担由此造成的损失。示例说明：如发包人未按约定时间办理施工许可证，导致承包人无法按时开工，承包人可要求发包人支付违约金，并承担因工期延误产生的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：按约定向对方支付的违约