2024年真石漆施工承包合同样本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年真石漆施工承包合同样本版B版本合同目录一览1.承包商信息1.1承包商名称1.2承包商地址1.3承包商联系人及联系方式2.业主信息2.1业主名称2.2业主地址2.3业主联系人及联系方式3.工程概述3.1工程名称3.2工程地址3.3工程规模3.4工程预算4.施工内容4.1施工范围4.2施工工艺4.3施工材料4.4施工进度5.合同价格5.1合同总价5.2付款方式5.3付款进度5.4价格调整6.施工质量6.1质量标准6.2质量保证6.3质量验收7.施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3安全培训8.工期延误8.1工期顺延条件8.2工期延误责任8.3工期延误赔偿9.违约责任9.1承包商违约9.2业主违约9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼管辖11.合同的变更和解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3合同变更和解除的程序12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密违约责任13.合同的生效、修改和终止13.1合同生效条件13.2合同修改程序13.3合同终止条件14.其他条款14.1合同的适用法律14.2合同的争议解决14.3合同的解释权归属第一部分：合同如下：第一条承包商信息1.1承包商名称：X建筑装饰有限公司1.2承包商地址：市区路号1.3承包商联系人及联系方式：，电话：138第二条业主信息2.1业主名称：X房地产开发有限公司2.2业主地址：市区路号2.3业主联系人及联系方式：，电话：1395678第三条工程概述3.1工程名称：花园真石漆施工工程3.2工程地址：市区路号3.3工程规模：花园共计栋楼，个单元3.4工程预算：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）第四条施工内容4.1施工范围：包括但不限于真石漆的采购、施工、验收等。4.2施工工艺：按照行业标准及甲方要求进行施工。4.3施工材料：真石漆、辅料等，具体品牌和型号详见附件。4.4施工进度：按照甲方要求及合同约定的工期进行施工。第五条合同价格5.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）5.2付款方式：合同签订后，甲方支付合同总价30%作为预付款；工程进度达到50%时，支付合同总价30%；工程验收合格后，支付剩余的40%。5.3付款进度：按照双方约定的付款节点进行支付。5.4价格调整：如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第六条施工质量6.1质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准。6.2质量保证：承包商对施工质量承担终身责任。6.3质量验收：工程验收合格后，甲方支付剩余款项。如验收不合格，承包商需无偿返工，直至验收合格。第八条施工工期8.1合同工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，共计日历天。8.2工期顺延：如因不可抗力、甲方原因等导致工期顺延，双方可协商顺延。8.3工期延误赔偿：如因承包商原因导致工期延误，承包商应按合同总价日千分之五向甲方支付违约金。第九条施工材料9.1材料供应：承包商负责提供合同约定的施工材料。9.2材料质量：承包商提供的施工材料必须符合国家相关法律法规及行业标准。9.3材料验收：甲方对承包商提供的施工材料有权进行验收，不符合要求的材料，承包商需及时更换。第十条施工安全10.1安全责任：承包商必须严格按照国家相关法律法规及行业标准进行施工，确保施工安全。10.2安全事故处理：如发生安全事故，承包商应立即报告甲方，并按相关法律法规处理。10.3安全培训：承包商应对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识。第十一条施工保密11.1保密内容：合同签订过程中及合同履行过程中所获悉的甲方的商业秘密、技术秘密等。11.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。11.3保密违约责任：如承包商违反保密条款，泄露保密信息，应承担违约责任。第十二条合同的变更和解除12.1合同变更条件：如因工程实际情况变化，双方可协商变更合同内容。12.2合同解除条件：如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。12.3合同变更和解除的程序：双方协商一致后，签订书面变更或解除协议。第十三条合同的生效、修改和终止13.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改程序：如双方需修改合同，应签订书面修改协议。13.3合同终止条件：如合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同即终止。第十四条其他条款14.1合同的适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同的争议解决：如发生合同争议，双方可协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。14.3合同的解释权归属：本合同的解释权归双方共同所有。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：真石漆施工图纸附件二：材料品牌及型号清单附件三：施工工艺流程及标准附件四：安全施工方案附件五：施工人员名单及资质证书附件六：施工进度计划表附件七：验收标准及方法附件一的详细要求和说明：真石漆施工图纸应包括但不限于施工区域、施工部位、施工要求等详细信息，图纸应由甲方提供，乙方根据图纸进行施工。附件二的详细要求和说明：材料品牌及型号清单应详细列出所有施工所需材料的品牌、型号、数量等信息，乙方应按照清单提供材料，甲方有权对材料进行验收。附件三的详细要求和说明：施工工艺流程及标准应详细描述施工的具体流程和各项工艺标准，乙方应严格按照工艺流程和标准进行施工。附件四的详细要求和说明：安全施工方案应包括施工现场的安全防护措施、施工人员的安全培训等内容，乙方应严格按照安全施工方案进行施工，确保施工安全。附件五的详细要求和说明：施工人员名单及资质证书应列出所有参与施工的人员姓名、职务、资质证书等信息，乙方应保证施工人员具备相应的资质和能力。附件六的详细要求和说明：施工进度计划表应详细列出施工的各个阶段、开始时间、结束时间等信息，乙方应按照进度计划表进行施工。附件七的详细要求和说明：验收标准及方法应详细描述工程验收的标准和具体方法，乙方应按照验收标准进行施工，甲方有权按照验收方法进行验收。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定的时间、质量、标准完成施工。2.乙方未按照合同约定提供材料或者提供的材料不符合质量要求。3.乙方未按照合同约定进行施工安全防护或者发生安全事故。4.甲方未按照合同约定的时间、金额支付款项。5.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等。违约责任认定标准：1.乙方未按照合同约定的时间、质量、标准完成施工的，甲方有权要求乙方在规定时间内完成整改，并按照合同总价每日千分之五向甲方支付违约金。2.乙方未按照合同约定提供材料或者提供的材料不符合质量要求的，甲方有权要求乙方更换材料，并按照合同总价每日千分之五向甲方支付违约金。3.乙方未按照合同约定进行施工安全防护或者发生安全事故的，甲方有权要求乙方立即整改，并按照合同总价每日千分之五向甲方支付违约金。4.甲方未按照合同约定的时间、金额支付款项的，乙方有权要求甲方在规定时间内支付款项，并按照合同总价每日千分之五向乙方支付违约金。5.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等的，乙方有权要求甲方立即提供，并按照合同总价每日千分之五向乙方支付违约金。示例说明：如乙方未按照合同约定的时间完成施工，甲方有权要求乙方在规定时间内完成整改，并按照合同总价每日千分之五向甲方支付违约金。如乙方未能在规定时间内完成整改，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本合同及附件，是双方约定权利义务的文件。2.甲方：指X房地产开发有限公司，是工程项目的业主。3.乙方：指X建筑装饰有限公司，是施工承包商。4.工期：指合同约定的施工时间，自合同签订之日起至工程验收合格之日止。5.违约金：指一方未履行合同义务，应向对方支付的违约赔偿金。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。7.验收：指甲方对乙方施工完成的工程进行检验、评定，以确定工程是否符合合同约定。8.违约：指一