二零二五年度供配电工程进度管理与监理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度供配电工程进度管理与监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目进度3.合同期限3.1合同生效日期3.2合同终止日期3.3合同延期4.监理范围4.1供配电工程设计监理4.2供配电工程施工监理4.3供配电工程验收监理4.4供配电工程保修监理5.监理内容5.1设计阶段监理5.2施工准备阶段监理5.3施工阶段监理5.4验收阶段监理5.5保修阶段监理6.监理费用6.1监理费用总额6.2费用支付方式6.3费用支付时间7.监理职责7.1设计阶段职责7.2施工准备阶段职责7.3施工阶段职责7.4验收阶段职责7.5保修阶段职责8.工程进度管理8.1进度计划8.2进度控制8.3进度调整8.4进度报告9.工程质量要求9.1设计质量要求9.2施工质量要求9.3验收质量要求10.工程安全要求10.1设计安全要求10.2施工安全要求10.3验收安全要求11.保密条款11.1保密范围11.2保密期限11.3保密措施12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决地点14.其他约定14.1合同附件14.2合同解释14.3合同生效14.4合同变更14.5合同解除第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：[甲方全称]1.1.2乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址1.2.1甲方地址：[甲方详细地址]1.2.2乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方法定代表人1.3.1甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]1.3.2乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.4合同双方联系方式1.4.1甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]1.4.2乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱等]2.项目概况2.1项目名称：[项目全称]2.2项目地点：[项目具体地址]2.3项目规模：[项目规模描述，如：占地面积、建筑面积等]2.4项目投资：[项目总投资金额]2.5项目进度：[项目总工期，如：12个月]3.合同期限3.1合同生效日期：[合同签订日期]3.2合同终止日期：[合同工期结束日期]3.3合同延期：[合同延期条件及程序]4.监理范围4.1供配电工程设计监理4.1.1设计文件审查4.1.2设计变更管理4.1.3设计协调与沟通4.2供配电工程施工监理4.2.1施工准备监理4.2.2施工过程监理4.2.3施工验收监理4.3供配电工程验收监理4.3.1验收方案编制4.3.2验收过程监理4.3.3验收报告编制4.4供配电工程保修监理4.4.1保修期内监理4.4.2保修期满后监理5.监理内容5.1设计阶段监理5.1.1审查设计文件，确保符合国家规范和标准5.1.2协调设计单位与施工单位的沟通与配合5.1.3监督设计变更，确保变更合理合法5.2施工准备阶段监理5.2.1审查施工组织设计5.2.2审查施工方案5.2.3审查施工图纸及技术资料5.3施工阶段监理5.3.1审查施工过程，确保施工质量5.3.2监督施工进度，确保按时完成5.3.3监督施工安全，确保施工安全5.4验收阶段监理5.4.1审查验收方案5.4.2监督验收过程5.4.3编制验收报告5.5保修阶段监理5.5.1监督保修工作5.5.2审查保修记录5.5.3处理保修期内的问题6.监理费用6.1监理费用总额：[监理费用总额]6.2费用支付方式6.2.1预付款：[预付款金额及支付时间]6.2.2进度款：[进度款支付比例及支付时间]6.2.3结算款：[结算款支付比例及支付时间]6.3费用支付时间6.3.1预付款支付时间：[预付款支付时间]6.3.2进度款支付时间：[进度款支付时间]6.3.3结算款支付时间：[结算款支付时间]7.监理职责7.1设计阶段职责7.1.1审查设计文件，提出修改意见7.1.2协调设计单位与施工单位的沟通与配合7.1.3监督设计变更，确保变更合理合法7.2施工准备阶段职责7.2.1审查施工组织设计7.2.2审查施工方案7.2.3审查施工图纸及技术资料7.3施工阶段职责7.3.1审查施工过程，确保施工质量7.3.2监督施工进度，确保按时完成7.3.3监督施工安全，确保施工安全7.4验收阶段职责7.4.1审查验收方案7.4.2监督验收过程7.4.3编制验收报告7.5保修阶段职责7.5.1监督保修工作7.5.2审查保修记录7.5.3处理保修期内的问题8.工程进度管理8.1进度计划8.1.1乙方应根据项目特点，编制详细的进度计划，包括施工准备、施工、验收等各阶段的时间节点。8.1.2进度计划应经甲方审核同意后执行。8.2进度控制8.2.1乙方应采取有效措施，确保工程按计划进度进行。8.2.2乙方应定期向甲方报告工程进度情况。8.3进度调整8.3.1如遇不可抗力或其他原因导致工程进度受到影响，乙方应及时向甲方报告，并协商调整进度计划。8.3.2进度调整应不影响工程质量和合同约定的工期。8.4进度报告8.4.1乙方应每月向甲方提交一次工程进度报告，包括工程形象进度、已完成工程量、存在问题及解决方案等。9.工程质量要求9.1设计质量要求9.1.1设计文件应符合国家现行规范、标准和设计深度要求。9.1.2设计应满足使用功能和安全要求。9.2施工质量要求9.2.1施工单位应严格按照设计文件和施工规范进行施工。9.2.2施工质量应符合国家现行质量标准。9.3验收质量要求9.3.1验收前，乙方应确保工程实体质量达到设计要求。9.3.2验收时应按照国家有关验收标准进行。10.工程安全要求10.1设计安全要求10.1.1设计应考虑施工和使用过程中的安全因素。10.1.2设计应满足国家安全标准。10.2施工安全要求10.2.1施工单位应建立健全安全生产责任制。10.2.2施工现场应采取必要的安全措施，确保施工人员安全。10.3验收安全要求10.3.1验收前，乙方应确保工程满足安全使用要求。10.3.2验收时应检查工程安全设施是否符合规定。11.保密条款11.1保密范围11.1.1合同双方在履行合同过程中所知悉的对方商业秘密。11.1.2任何未公开的技术资料、设计文件、施工方案等。11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。11.3保密措施11.3.1合同双方应采取有效措施，防止保密信息的泄露。11.3.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。12.违约责任12.1违约情形12.1.1乙方未按合同约定完成监理工作。12.1.2甲方未按合同约定支付监理费用。12.1.3双方违反保密条款。12.2违约责任12.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额应根据违约情况及损失程度确定。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决争议。13.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序13.2.1双方应在争议发生后30日内提交书面争议报告。13.2.2争议解决过程中，双方应保持正常沟通，积极寻求解决方案。13.3争议解决地点13.3.1合同签订地人民法院。14.其他约定14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于：监理大纲、监理细则、进度计划、质量要求等。14.2合同解释14.2.1本合同条款如出现歧义，应以有利于维护双方合法权益的原则进行解释。14.3合同生效14.3.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.4合同变更14.4.1合同的任何变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。14.5合同解除14.5.1合同解除需经双方协商一致，并以书面形式作出。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或经一方邀请，为合同履行提供专业服务、咨询、中介或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同当事人及其关联方。15.2第三方选择与邀请15.2.1甲乙双方在必要时可邀请第三方介入合同履行，第三方介入需经双方同意。15.2.2第三方的选择应由甲乙双方共同决定，并签订相应的服务协议或合作协议。15.3第三方职责与权利15.3.1第三方应按照服务协议或合作协议的约定，履行相应的职责。15.3.2第三方在履行职责过程中，享有相应的权利，包括但不限于：15.3.2.1收取合理的服务费用。15.3.2.2要求甲乙双方提供必要的信息和协助。15.3.2.3依法维护自身合法权益。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方在合同履行过程中，其责任、权利和义务独立于甲乙双方，不替代甲乙双方的责任和义务。15.4.2第三方与甲乙双方之间的权利义务关系，由双方另行签订的服务协议或合作协议约定。15.4.3第三方在履行职责过程中，若涉及甲乙双方的权利义务，甲乙双方应共同协商解决。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方责任的具体范围和赔偿金额，由双方在服务协议或合作协议中约定。16.2第三方责任限额16.2.1第三方的责任限额应根据其提供服务的内容、风险程度和甲乙双方协商确定。16.2.2第三方责任限额应在服务协议或合作协议中明确约定。16.3第三方责任保险16.3.1第三方应购买相应的责任保险，以保障其履行职责过程中可能发生的赔偿责任。16.3.2第三方责任保险的保险金额应不低于双方约定的责任限额。17.第三方介入后的合同履行17.1第三方介入后，甲乙双方应继续履行本合同约定的各项义务。17.2第三方介入不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。17.3第三方介入后，甲乙双方应与第三方保持良好沟通，共同确保合同履行。18.第三方变更与退出18.1第三方如需变更或退出合同，应提前通知甲乙双方，并经双方同意。18.2第三方变更或退出合同，不影响本合同的效力。18.3第三方变更或退出合同，甲乙双方应重新协商确定第三方的职责、权利和义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同副本详细要求：合同副本应与原合同内容一致，包括所有条款和附件。附件说明：合同副本用于甲乙双方各保留一份，作为合同履行的依据。2.监理大纲详细要求：监理大纲应明确监理的范围、内容、方法和标准。附件说明：监理大纲是监理工作的指导性文件，用于指导监理工作的开展。3.监理细则详细要求：监理细则是监理大纲的具体化，应详细列出监理的各项工作内容、程序和方法。附件说明：监理细则是监理人员执行监理工作的具体指南。4.进度计划详细要求：进度计划应包括各阶段的时间节点、里程碑事件和关键线路。附件说明：进度计划是控制工程进度的依据，用于确保工程按计划进行。5.质量要求详细要求：质量要求应包括设计、施工、验收等各阶段的质量标准。附件说明：质量要求是保证工程质量的重要依据，用于指导工程质量的控制。6.安全要求详细要求：安全要求应包括施工、验收等各阶段的安全措施和应急预案。附件说明：安全要求是保障施工人员安全和工程安全的重要依据。7.保密协议详细要求：保密协议应明确保密范围、保密期限和保密措施。附件说明：保密协议是保护双方商业秘密的重要法律文件。8.服务协议或合作协议详细要求：服务协议或合作协议应明确第三方的职责、权利和义务。附件说明：服务协议或合作协议是第三方介入合同履行的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定支付监理费用。责任认定：甲方应支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。示例说明：若甲方未按合同约定支付监理费用，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此产生的利息损失。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定完成监理工作。责任认定：乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若乙方未按合同约定完成监理工作，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此产生的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成甲乙双方损失。责任认定：第三方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据损失程度确定。示例说明：若第三方在监理过程中因故意或重大过失导致工程出现质量问题，甲乙双方有权要求第三方赔偿损失。4.保密违约行为及责任认定违约行为：泄露甲乙双方商业秘密。责任认定：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若第三方泄露了甲乙双方的商业秘密，双方有权要求第三方支付违约金，并赔偿因此产生的损失。5.争议解决违约行为及责任认定违约行为：一方未按争议解决程序履行义务。责任认定：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若一方未按争议解决程序履行义务，另一方有权要求其支付违约金，并赔偿因此产生的损失。全文完。二零二四年度供配电工程进度管理与监理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人及联系方式2.合同标的及范围2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同工期及进度安排3.1工程总工期3.2各阶段工期及节点3.3进度调整及延期处理4.监理职责及权限4.1监理单位职责4.2监理工程师职责4.3监理单位权限4.4监理工程师权限5.监理工作内容及方法5.1工程质量监理5.2工程进度监理5.3工程安全监理5.4合同履约监理5.5其他监理工作6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额6.2费用支付方式6.3费用支付时间6.4费用调整及违约责任7.工程变更及洽商7.1工程变更程序7.2洽商程序7.3工程变更费用及工期调整8.工程验收及移交8.1验收标准及程序8.2验收不合格处理8.3工程移交及资料移交9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决程序10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同生效及终止时间12.合同附件及补充协议12.1合同附件12.2补充协议13.合同签署及生效13.1合同签署13.2合同生效14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）供方名称：供电公司（2）监理方名称：工程监理有限公司1.2合同双方地址（1）供方地址：省市区路号（2）监理方地址：省市区路号1.3合同双方联系人及联系方式（1）供方联系人：（2）供方联系电话：138（3）监理方联系人：（4）监理方联系电话：13956782.合同标的及范围2.1工程名称：二零二四年度供配电工程2.2工程地点：省市区2.3工程规模：千伏安2.4工程内容：包括供电线路、变电所、配电室等供配电设施的建设、改造及维护。3.合同工期及进度安排3.1工程总工期：自合同签订之日起12个月3.2各阶段工期及节点（1）设计阶段：2个月（2）施工阶段：8个月（3）验收阶段：2个月3.3进度调整及延期处理（1）如因监理方原因导致工期延误，监理方应承担相应的责任。（2）如因不可抗力导致工期延误，双方应协商解决。4.监理职责及权限4.1监理单位职责（1）按照国家有关法律法规和标准，对供配电工程进行全过程监理。（2）对工程质量、进度、安全、合同履行等进行监督检查。4.2监理工程师职责（1）负责现场监理工作，对工程质量、进度、安全等进行监督检查。（2）对设计、施工、材料、设备等提出合理化建议。4.3监理单位权限（1）对工程质量、进度、安全等方面提出整改要求。（2）对不符合要求的工程、材料、设备等提出停工、整改或更换意见。4.4监理工程师权限（1）对工程质量、进度、安全等方面进行现场检查。（2）对不符合要求的工程、材料、设备等提出停工、整改或更换意见。5.监理工作内容及方法5.1工程质量监理（1）对工程设计、施工、验收等环节进行质量控制。（2）对工程质量进行监督检查，确保工程质量符合国家标准。5.2工程进度监理（1）对工程进度进行跟踪，确保工程按计划进行。（2）对进度偏差进行分析，提出整改措施。5.3工程安全监理（1）对施工现场进行安全检查，确保施工安全。（2）对安全事故进行调查处理，提出预防措施。5.4合同履约监理（1）对合同履行情况进行监督检查，确保合同双方履行合同义务。（2）对合同违约行为进行处理。5.5其他监理工作（1）对工程变更、洽商等进行监督。（2）对工程验收、移交等进行监督。8.工程验收及移交8.1验收标准及程序（1）验收标准：按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定进行验收。（2）验收程序：工程完成后，由监理方组织相关单位进行验收，包括初验和终验。8.2验收不合格处理（1）如验收不合格，由监理方提出整改意见，供方负责整改。（2）整改完成后，重新进行验收，直至合格。8.3工程移交及资料移交（1）验收合格后，由供方向监理方提交工程移交报告。（2）监理方审核合格后，进行工程移交，包括工程实体移交和资料移交。9.违约责任及争议解决9.1违约责任（1）供方未按合同约定完成工程或提供不合格材料、设备，应承担违约责任。（2）监理方未履行监理职责，应承担违约责任。9.2争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议。（2）协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。9.3争议解决程序（1）争议发生后，双方应在15日内提出书面解决请求。（2）仲裁机构应在收到争议请求之日起60日内作出裁决。10.合同解除及终止10.1合同解除条件（1）一方严重违约，另一方有权解除合同。（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。10.2合同终止条件（1）合同约定的工期届满，工程全部完成。（2）合同双方协商一致，决定终止合同。10.3合同解除及终止程序（1）一方提出解除或终止合同，应书面通知另一方。11.合同生效及终止11.1合同生效条件（1）合同双方签字盖章后生效。（2）合同约定的生效条件成就。11.2合同终止条件（1）合同约定的终止条件成就。（2）合同解除或终止。11.3合同生效及终止时间（1）合同生效时间：自合同双方签字盖章之日起。（2）合同终止时间：合同约定的终止时间或合同解除、终止生效时间。12.合同附件及补充协议12.1合同附件（1）工程设计文件（2）施工图纸（3）工程量清单（4）监理大纲（5）其他相关文件12.2补充协议（1）合同附件作为补充协议，与本合同具有同等法律效力。（2）补充协议的签订、变更、解除与本合同规定相同。13.合同签署及生效13.1合同签署（1）合同双方法定代表人或授权代表签字盖章。（2）合同双方签字盖章后，合同正式生效。13.2合同生效（1）合同自签署之日起生效。（2）合同生效后，双方应严格按照合同约定履行义务。14.其他约定事项（1）本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。（2）本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的定义（1）第三方是指在本合同履行过程中，非合同双方当事人，但因其提供的服务、技术、资金或资源等对合同履行有直接影响的其他自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围（1）第三方介入包括但不限于设计咨询、材料供应商、设备制造商、施工分包商、检测机构等。1.3第三方介入的目的（1）提高工程质量和效率（2）降低工程成本（3）优化资源配置2.第三方责任与权利2.1第三方责任（1）第三方应按照合同约定或行业规范，承担其提供的服务或产品的质量、安全、进度等责任。（2）第三方在合同履行过程中，如因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任。2.2第三方权利（1）第三方有权要求合同双方按照合同约定支付报酬。（2）第三方有权在合同履行过程中，对工程进度、质量、安全等方面提出意见和建议。3.第三方介入时的额外条款3.1甲乙双方责任划分（1）甲方负责对第三方提供的服务或产品进行监督，确保其符合合同要求。（2）乙方负责协调第三方的工作，确保其与工程进度相匹配。3.2第三方介入程序（1）甲乙双方应共同确定第三方介入的具体方案，包括第三方选择、合同签订等。（2）第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订相关协议，明确各方的权利、义务和责任。3.3第三方介入的变更管理（1）如需对第三方介入方案进行调整，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。（2）第三方介入方案变更后，甲乙双方应根据变更后的方案继续履行合同。4.第三方责任限额4.1责任限额定义（1）责任限额是指第三方因违约行为给合同双方造成的损失，第三方应承担的最高赔偿金额。4.2责任限额确定（1）责任限额应根据第三方提供的服务或产品的性质、价值及合同约定等因素确定。（2）责任限额应在第三方协议中明确约定。4.3责任限额的调整（1）如因不可抗力或其他原因导致责任限额需要调整，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。（2）责任限额调整后，甲乙双方应根据调整后的限额继续履行合同。5.第三方介入的风险管理5.1风险识别（1）甲乙双方应共同识别第三方介入过程中可能存在的风险。（2）第三方应向甲乙双方提供其服务的风险分析报告。5.2风险评估（1）甲乙双方应根据风险识别结果，对第三方介入过程中的风险进行评估。（2）风险评估结果应纳入合同附件。5.3风险应对措施（1）针对评估出的风险，甲乙双方应制定相应的应对措施。（2）第三方应积极配合甲乙双方的风险应对措施。6.第三方介入的沟通与协调6.1沟通机制（1）甲乙双方应建立第三方介入的沟通机制，确保信息畅通。（2）第三方应定期向甲乙双方汇报工作进展。6.2协调机制（1）甲乙双方应建立第三方介入的协调机制，解决第三方介入过程中的问题。（2）第三方应积极配合甲乙双方的协调工作。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件要求：包含设计说明书、施工图纸、工程量清单、设计计算书等，确保设计符合国家标准和规范。说明：工程设计文件是工程建设的核心，必须保证其准确性和完整性。2.施工图纸要求：图纸应清晰、准确，标注施工细节和材料规格，便于施工人员理解。说明：施工图纸是施工的直接依据，必须确保施工过程中的准确执行。3.工程量清单要求：清单应详细列出工程项目的数量、规格、单价及总价，确保工程量准确无误。说明：工程量清单是合同履行的重要依据，必须保证其准确性和完整性。4.监理大纲要求：大纲应明确监理工作范围、内容、方法和标准，确保监理工作的有效实施。说明：监理大纲是监理工作的指导文件，必须确保其全面性和可操作性。5.施工组织设计要求：设计应详细规划施工方案、施工顺序、施工工艺及安全措施。说明：施工组织设计是施工的重要依据，必须确保其科学性和合理性。6.施工方案要求：方案应具体阐述施工方法、施工工艺、施工顺序及安全措施。说明：施工方案是施工实施的具体指导，必须确保其可行性和安全性。7.材料设备采购清单要求：清单应详细列出所需材料的规格、型号、数量及供应商信息。说明：材料设备清单是采购的重要依据，必须确保其准确性和完整性。8.验收报告要求：报告应详细记录验收过程、验收结果及验收结论。说明：验收报告是工程验收的重要文件，必须确保其真实性和有效性。9.施工日志要求：日志应记录施工过程中的重要事项、问题及解决方案。说明：施工日志是施工过程的重要记录，必须确保其连续性和完整性。10.检测报告要求：报告应详细记录检测项目、检测方法、检测结果及结论。说明：检测报告是工程质量控制的重要依据，必须确保其准确性和权威性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定提供工程所需材料或设备。乙方未按合同约定完成工程或提供不合格材料、设备。第三方未按合同约定提供的服务或产品不符合要求。双方未按合同约定支付款项。双方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准：违约行为发生时，由违约方承担违约责任。违约方应承担由此给对方造成的直接经济损失。违约方应承担违约行为给对方造成的间接经济损失。3.示例说明：示例一：甲方未按合同约定在约定时间内提供工程所需材料，导致工程进度延误。甲方应承担由此造成的工期延误责任及相应的经济损失。示例二：乙方提供的设备存在质量问题，导致工程无法正常进行。乙方应承担由此造成的工程延误及修复费用。示例三：第三方提供的咨询服务不符合合同要求，导致甲方遭受经济损失。第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四年度供配电工程进度管理与监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程进度管理3.1进度计划编制3.2进度计划调整3.3进度监控与跟踪3.4进度偏差处理4.监理范围4.1监理内容4.2监理方法4.3监理手段5.监理人员5.1监理人员配备5.2监理人员职责5.3监理人员培训6.监理费用6.1监理费用总额6.2费用支付方式6.3费用结算7.合同期限7.1合同生效日期7.2合同终止日期8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序13.合同附件13.1附件清单13.2附件内容14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：电力有限公司1.1.2乙方：监理有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人：1.2.2乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1工程名称：供配电工程项目2.2工程地点：市区街道2.3工程规模：千伏安2.4工程内容：包括变电所、配电线路、配电室等建设内容3.工程进度管理3.1进度计划编制3.1.1乙方应在合同签订后10个工作日内提交工程进度计划3.1.2进度计划应包括关键节点、工期安排、资源需求等3.2进度计划调整3.2.1任何一方需调整进度计划，应提前5个工作日书面通知对方3.2.2双方协商一致后，调整后的进度计划应作为合同附件3.3进度监控与跟踪3.3.1乙方应定期对工程进度进行监控，每月提交进度报告3.3.2甲方有权随时要求乙方提供进度相关资料3.4进度偏差处理3.4.1发现进度偏差，乙方应在3个工作日内提出解决方案3.4.2双方协商一致后，采取措施调整进度计划4.监理范围4.1监理内容4.1.1对工程的设计、施工、验收等全过程进行监理4.1.2对工程质量、安全、进度等方面进行监督检查4.2监理方法4.2.1采用现场监理、资料审查、会议协调等方式4.2.2定期召开监理例会，协调解决施工过程中出现的问题4.3监理手段4.3.1采用巡视、抽检、检测等手段，确保工程质量4.3.2对施工过程中发现的问题，及时向甲方汇报5.监理人员5.1监理人员配备5.1.1乙方应配备符合资质要求的监理人员5.1.2监理人员数量不少于3人5.2监理人员职责5.2.1负责工程进度、质量、安全的监督检查5.2.2参与工程验收，确保工程质量符合要求5.3监理人员培训5.3.1乙方应定期对监理人员进行培训，提高监理水平6.监理费用6.1监理费用总额：人民币万元6.2费用支付方式6.2.1合同签订后10个工作日内支付监理费用总额的30%6.2.2每季度末支付监理费用总额的20%6.2.3工程验收合格后支付监理费用总额的50%6.3费用结算6.3.1双方应在每月末进行费用结算6.3.2结算后5个工作日内支付应付款项8.保密条款8.1保密内容8.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密和经营信息8.1.2合同内容、双方协商事项和合同执行情况8.2保密期限8.2.1保密期限自合同生效之日起至合同终止后两年8.2.2双方承诺在保密期限结束后仍对保密信息保密8.3违约责任8.3.1若一方违反保密义务，造成对方损失的，应承担赔偿责任8.3.2违反保密义务的行为，无论是否导致损失，均构成违约9.违约责任9.1违约情形9.1.1未能按照合同约定履行监理职责9.1.2未按时提交进度报告或质量报告9.1.3未按约定支付监理费用9.1.4故意泄露对方保密信息9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金9.2.2若违约行为导致合同无法继续履行，非违约方有权解除合同9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成时可向仲裁机构申请仲裁10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议10.1.2若协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1若双方选择仲裁，应选择仲裁委员会作为争议解决机构11.合同解除11.1解除条件11.1.1一方严重违约，另一方有权解除合同11.1.2因不可抗力导致合同无法履行11.1.3合同双方协商一致解除合同11.2解除程序11.2.1解除合同应书面通知对方11.2.2解除合同后，双方应妥善处理剩余事务12.合同终止12.1终止条件12.1.1合同约定的期限届满12.1.2合同解除12.1.3双方协商一致终止合同12.2终止程序12.2.1终止合同应书面通知对方12.2.2终止合同后，双方应妥善处理剩余事务13.合同附件13.1附件清单13.1.1合同附件一：工程进度计划13.1.2合同附件二：监理人员名单13.1.3合同附件三：监理费用明细表13.1.4合同附件四：保密协议13.2附件内容13.2.1合同附件内容应与合同保持一致，作为合同有效组成部分14.其他约定事项14.1本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效14.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决14.3本合同如有修改，应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、技术支持或中介服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于设计单位、施工单位、检测机构、认证机构、咨询顾问等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入应经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入的具体方式和内容应在合作协议中明确。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据合作协议履行其职责，包括但不限于：15.3.1.1按照合同要求提供专业服务或技术支持；15.3.1.2参与工程进度、质量、安全的监督检查；15.3.1.3对工程问题提出建议和解决方案。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合作协议收取相应的服务费用。15.4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。15.5第三方与其他各方的划分15.5.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不承担甲乙双方在合同中的直接责任。15.5.2第三方在履行职责过程中，应