2025装修施工管理合同模板

合同编号：甲方（委托方）：地址：联系方式：乙方（施工方）：地址：联系方式：鉴于甲方为装修房屋，需要乙方提供施工管理服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程预算：第二条施工期限本工程自起至止，共计天。第三条施工质量标准3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。3.2乙方应保证施工过程中安全无事故，如有安全事故发生，乙方应承担相应责任。3.3乙方应保证施工材料合格，不得使用假冒伪劣材料。第四条费用及支付4.1乙方施工费用为人民币（大写）：元整（小写）：元。4.2甲方应按照本合同约定的付款节点及时支付乙方施工费用。4.3付款方式：第五条合同的变更和解除5.1合同履行过程中，如需变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。5.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除的内容继续履行合同。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：。6.2甲方未按照约定时间支付施工费用，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：。第七条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理完毕相关手续之日终止。甲方（委托方）：乙方（施工方）：签订日期：注意事项：1.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整，如有虚假陈述，应承担相应法律责任。2.双方在签订合应仔细阅读合同内容，确保了解合同各项条款。3.合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自权利和义务。4.合同履行过程中，如发生争议，应及时沟通协商，寻求解决办法。5.双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更或解除合同。6.合同终止后，乙方应按照约定将工程交付甲方，并办理相关手续。解决办法：1.双方发生争议时，应进行友好协商，寻求和解。2.若协商无果，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院审理，按照法院判决执行。法律名词及名词解释：1.甲方（委托方）：指委托乙方进行施工的一方，负责提供施工材料、支付施工费用等。2.乙方（施工方）：指接受甲方委托进行施工的一方，负责组织施工、保证工程质量等。3.施工期限：指乙方完成工程施工的时间范围，自合同生效之日起至合同终止日止。4.施工质量标准：指乙方施工应达到的质量要求，包括材料、工艺、安全等方面。5.费用及支付：指甲方应支付给乙方的施工费用，包括合同价款、违约金等。6.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的赔偿金。7.争议解决：指当双方在合同履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、诉讼等途径解决争议的行为。8.合同履行：指双方按照合同约定，履行各自的权利和义务的过程。9.合同变更：指合同签订后，双方经协商一致对合同内容进行修改或补充。10.合同解除：指合同签订后，在合同履行期限内，双方协商一致终止合同关系。应用场合：1.个人或企业委托装修公司进行家居、商业空间等装修施工。2.房地产开发商委托施工单位进行楼盘装修施工。3.政府机关、企事业单位委托施工单位进行办公楼、公共场所等装修施工。4.其他需要委托施工单位进行装修施工的情况。补充条款：1.施工期间的安全防护措施：双方应遵守国家有关施工期间安全防护的法律法规，确保施工期间的人员安全。乙方应制定并落实施工现场的安全防护措施，防止意外伤害事故的发生。如因乙方原因造成人员伤害，乙方应承担全部责任。2.知识产权保护：双方同意，施工过程中涉及的图纸、设计、技术等成果，归甲方所有。乙方不得以任何形式侵犯甲方的知识产权。未经甲方书面同意，乙方不得将施工图纸、设计等资料泄露给第三方。3.施工材料验收：乙方应按照甲方的要求购买施工材料，并提供材料合格证明。工程完工后，甲方有权对施工材料进行验收，如发现不合格材料，乙方应负责更换。4.工程验收与保修：工程完工后，甲方应按照约定进行验收。验收合格的，乙方应提供相应的保修服务。保修期间，如出现施工质量问题，乙方应及时予以修复。5.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或造成损失的，双方均不承担责任。但一方迟延履行后发生不可抗力的，应承担相应的责任。6.保密条款：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。未经对方书面同意，不