二零二五年度市政排水沟疏浚与改造施工合同3篇_第1页
二零二五年度市政排水沟疏浚与改造施工合同3篇_第2页
二零二五年度市政排水沟疏浚与改造施工合同3篇_第3页
二零二五年度市政排水沟疏浚与改造施工合同3篇_第4页
二零二五年度市政排水沟疏浚与改造施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度市政排水沟疏浚与改造施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求3.施工内容3.1疏浚工程3.1.1疏浚范围3.1.2疏浚深度3.1.3疏浚方法3.2改造工程3.2.1改造范围3.2.2改造内容3.2.3改造标准4.合同价款4.1合同总价4.2付款方式4.3付款进度4.4逾期付款责任5.施工组织设计5.1施工进度计划5.2施工方案5.3施工现场管理5.4施工人员配备6.施工材料及设备6.1材料供应6.2设备租赁6.3材料及设备验收7.施工进度与质量7.1施工进度要求7.2施工质量要求7.3质量验收标准7.4质量保证措施8.施工安全管理8.1安全生产责任制8.2安全生产措施8.3事故处理9.施工变更9.1变更范围9.2变更程序9.3变更费用10.验收与交付10.1验收标准10.2验收程序10.3交付条件11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除条件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1发包方:市政工程管理局1.1.2承包方:建设集团有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1发包方法定代表人:1.2.2承包方法定代表人:1.3合同双方地址1.3.1发包方地址:市区路号1.3.2承包方地址:市区路号1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.1.1二零二五年度市政排水沟疏浚与改造工程2.2项目地点2.2.1市区街道2.3项目规模2.3.1疏浚长度:1000米2.3.2改造面积:5000平方米2.4项目工期2.4.1计划工期:自合同签订之日起6个月2.5项目质量要求2.5.1达到国家二级市政公用工程施工质量标准3.施工内容3.1疏浚工程3.1.1疏浚范围3.1.1.1路至路段排水沟3.1.2疏浚深度3.1.3疏浚方法3.1.3.1采用机械清淤,人工辅助清掏3.2改造工程3.2.1改造范围3.2.1.1路至路段排水沟3.2.2改造内容3.2.2.1改造排水沟结构,提高排水能力3.2.3改造标准3.2.3.1采用C25混凝土结构,抗渗等级为P64.合同价款4.1合同总价4.1.1合同总价为人民币伍佰万元整(¥500,000.00)4.2付款方式4.2.1分阶段支付,按工程进度和节点验收情况支付4.3付款进度4.3.1工程开工前支付合同价的20%4.3.2工程进度过半支付合同价的30%4.3.3工程竣工支付合同价的40%4.3.4验收合格后支付合同价的10%4.4逾期付款责任4.4.1发包方逾期付款,每逾期一天应向承包方支付应付款的万分之五的违约金5.施工组织设计5.1施工进度计划5.1.1施工进度计划将按照工程实际情况制定,并报送发包方审批5.2施工方案5.2.1施工方案将根据工程特点和现场条件制定,确保施工质量和安全5.3施工现场管理5.3.1施工现场实行项目经理责任制,确保施工质量和安全5.4施工人员配备5.4.1施工人员配备将按照工程需求,确保具备相应的资质和技能6.施工材料及设备6.1材料供应6.1.1承包方负责施工材料的采购和供应6.2设备租赁6.2.1承包方负责租赁施工所需的机械设备6.3材料及设备验收6.3.1材料及设备进场后,由双方共同验收,确认合格后方可使用8.施工进度与质量8.1施工进度要求8.1.1承包方应按照合同约定的工期完成施工任务8.1.2施工进度计划应每月向发包方报告一次8.2施工质量要求8.2.1施工质量应符合国家相关标准和规范8.2.2施工过程中应进行自检、互检和专检,确保工程质量8.3质量验收标准8.3.1质量验收应按照国家标准和合同约定进行8.3.2验收不合格的工程,承包方应立即返工直至合格9.施工安全管理9.1安全生产责任制9.1.1双方应建立健全安全生产责任制,明确各自的安全职责9.2安全生产措施9.2.1承包方应制定安全生产措施,确保施工安全9.2.2发包方应提供必要的安全生产条件9.3事故处理9.3.1发生安全事故,双方应立即启动应急预案,并按照相关规定处理10.施工变更10.1变更范围10.1.1因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因引起的工程变更10.2变更程序10.2.1变更申请由承包方提出,经发包方同意后实施10.2.2变更内容应详细记录,并作为合同附件10.3变更费用10.3.1变更费用按实际发生计算,由双方协商确定11.验收与交付11.1验收标准11.1.1验收标准应符合国家相关标准和合同约定11.2验收程序11.2.1验收前,承包方应提交验收报告11.2.2验收应由发包方组织,承包方配合11.3交付条件11.3.1工程质量合格,达到合同约定的交付条件12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1发包方违约,经承包方催告后仍不履行12.1.2承包方违约,经发包方催告后仍不履行12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工期届满,工程交付12.2.2双方协商一致解除合同13.违约责任13.1违约情形13.1.1未按合同约定完成施工任务13.1.2未按合同约定支付工程款13.1.3违反安全生产规定,造成安全事故13.2违约责任13.2.1承诺违约金的,按约定支付违约金13.2.2没有约定违约金或违约金不足以弥补损失的,赔偿损失14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后生效14.2合同终止条件14.2.1合同约定的工期届满14.2.2合同解除或终止14.3合同解除条件14.3.1发包方违约,承包方有权解除合同14.3.2承包方违约,发包方有权解除合同第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,参与合同履行的其他法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在提高工作效率,保证工程质量,或为特定服务提供专业支持。15.3第三方介入类型15.3.1设计咨询方:提供设计咨询和技术支持。15.3.2监理方:对施工过程进行监督管理。15.3.3材料供应商:提供施工所需的材料。15.3.4设备供应商:提供施工所需的设备。15.3.5其他专业服务方:根据合同需要提供其他专业服务。16.甲乙双方责任划分16.1甲方的责任16.1.1与第三方签订合同,明确第三方在本合同中的角色和责任。16.1.2确保第三方具备履行合同所需的资质和能力。16.1.3协调第三方与乙方的关系,确保第三方的工作与乙方的工作协调一致。16.2乙方的责任16.2.1遵守与第三方签订的合同,配合第三方的工作。16.2.2向第三方提供必要的施工条件和技术支持。16.2.3与第三方保持沟通,及时解决施工过程中出现的问题。17.第三方责任17.1第三方责任范围17.1.1第三方应按照合同约定,履行其职责,保证服务质量。17.1.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范。17.2第三方责任限额17.2.1第三方在本合同中的责任限额,应根据其提供的服务类型和合同约定确定。17.2.2第三方责任限额不得超过其合同约定金额。17.2.3若第三方责任导致合同无法履行,甲乙双方应共同承担相应责任,第三方责任限额内的损失由第三方承担。18.第三方介入程序18.1第三方介入前,甲乙双方应共同评估第三方的资质和能力,确保其能够满足合同要求。18.2第三方介入后,甲乙双方应共同监督第三方的工作,确保其工作符合合同约定。18.3第三方介入过程中,若发生争议,甲乙双方应协商解决,必要时可寻求仲裁或诉讼。19.第三方变更19.1第三方变更程序19.1.1第三方变更应经甲乙双方同意,并书面通知对方。19.1.2第三方变更应不影响合同的整体履行。19.2第三方变更责任19.2.1第三方变更导致的额外费用,由提出变更的第三方承担。19.2.2第三方变更导致的工期延误,由提出变更的第三方负责调整。20.第三方退出20.1第三方退出条件20.1.1合同约定的服务期限届满。20.1.2第三方因自身原因无法继续履行合同。20.2第三方退出程序20.2.1第三方退出前,应向甲乙双方提交退出申请。20.2.2第三方退出后,甲乙双方应共同处理相关事宜,确保合同履行的连续性。21.第三方保密21.1第三方保密义务21.1.1第三方应遵守保密义务,不得泄露合同内容或相关商业秘密。21.2保密责任21.2.1第三方泄露保密信息的,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件合同文本双方法定代表人签字页合同附件2.项目资料施工图纸施工组织设计施工进度计划施工安全措施3.付款凭证付款申请单付款凭证验收报告4.施工记录施工日志施工照片施工变更记录5.质量检验报告材料质量检验报告工程质量检验报告6.第三方介入文件第三方合同第三方资质证明第三方工作计划7.争议解决文件争议调解协议争议仲裁裁决书争议诉讼判决书说明要求:所有附件均需原件,并由双方签字盖章确认。附件内容应与合同相符,如有冲突,以合同为准。附件应由甲乙双方各自保存一份,并确保其完整性和可追溯性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定的时间完成施工任务。施工质量不符合合同约定标准。违反安全生产规定,造成安全事故。未按合同约定支付工程款。未按合同约定提供施工条件或技术支持。2.责任认定标准:违约行为发生时,由违约方承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担仲裁或诉讼费用等。违约责任的认定,应以合同约定和法律法规为依据。示例说明:若承包方未按合同约定的时间完成施工任务,导致工期延误,应向发包方支付合同约定的违约金,并赔偿发包方因此遭受的损失。若第三方在提供设计咨询服务时,因设计错误导致工程质量问题,应承担相应的赔偿责任,并赔偿发包方和承包方因此遭受的损失。若发包方未按合同约定支付工程款,应向承包方支付逾期付款的违约金,并赔偿承包方因此遭受的损失。全文完。二零二五年度市政排水沟疏浚与改造施工合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方基本信息3.合同签订日期4.合同期限5.合同金额二、项目背景1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目目标三、合同标的1.排水沟疏浚与改造工程内容2.工程量清单3.施工图纸及技术要求四、施工组织与管理1.施工组织架构2.施工计划安排3.施工现场管理4.质量安全管理五、施工进度与工期1.施工工期2.施工节点计划3.施工进度控制六、施工质量保证1.施工质量标准2.质量检验与验收3.质量保证措施七、材料设备管理1.材料设备采购2.材料设备质量3.材料设备验收八、施工安全管理1.安全生产责任制2.安全防护措施3.应急预案九、环境保护与文明施工1.环境保护措施2.文明施工要求3.施工现场卫生管理十、合同价款及支付方式1.合同价款组成2.支付方式及时间3.付款条件十一、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.变更与解除程序十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决期限十三、合同终止与解除1.合同终止条件2.合同解除条件3.合同终止与解除程序十四、其他约定1.合同附件2.合同补充条款3.违约责任4.合同附件清单合同编号202501一、合同概述1.合同名称:二零二五年度市政排水沟疏浚与改造施工合同2.合同双方基本信息:a.承包方:[承包方名称]b.发包方:[发包方名称]3.合同签订日期:2025年[具体日期]4.合同期限:自2025年[开始日期]至2025年[结束日期]5.合同金额:人民币[金额]元整二、项目背景1.项目名称:[项目名称]2.项目地点:[项目地点]3.项目规模:[项目规模]4.项目目标:[项目目标]三、合同标的1.排水沟疏浚与改造工程内容:a.排水沟疏浚b.排水沟改造c.工程附属设施建设2.工程量清单:[工程量清单详细内容]3.施工图纸及技术要求:[施工图纸及技术要求详细内容]四、施工组织与管理1.施工组织架构:a.项目经理b.技术负责人c.质量安全负责人d.物料负责人e.其他相关部门2.施工计划安排:[施工计划安排详细内容]3.施工现场管理:a.施工现场布置b.施工现场交通c.施工现场保卫4.质量安全管理:a.质量控制措施b.安全生产制度c.应急预案五、施工进度与工期1.施工工期:[具体工期]2.施工节点计划:[施工节点计划详细内容]3.施工进度控制:a.进度监控b.进度调整c.进度验收六、施工质量保证1.施工质量标准:a.国家相关标准b.行业标准c.企业标准2.质量检验与验收:a.自检b.互检c.现场检验d.验收报告3.质量保证措施:a.材料质量控制b.施工过程控制c.成品保护七、材料设备管理1.材料设备采购:a.材料设备采购计划b.供应商选择c.材料设备采购合同2.材料设备质量:a.材料设备质量要求b.材料设备质量检验c.材料设备质量责任3.材料设备验收:a.验收标准b.验收程序c.验收记录八、施工安全管理1.安全生产责任制:a.明确各岗位安全责任b.制定安全生产责任制c.安全生产责任追究2.安全防护措施:a.施工现场安全设施b.个人防护用品c.应急救援设备3.应急预案:a.突发事件应急预案b.应急演练c.应急物资储备九、环境保护与文明施工1.环境保护措施:a.施工现场环境保护要求b.废弃物处理c.环境监测与评估2.文明施工要求:a.施工现场文明施工标准b.施工现场卫生管理c.施工现场交通管理3.施工现场卫生管理:a.施工现场垃圾清理b.施工现场废水处理c.施工现场粉尘控制十、合同价款及支付方式1.合同价款组成:a.直接费用b.间接费用c.风险费用2.支付方式及时间:a.预付款b.进度款c.结算款d.保修金3.付款条件:a.工程进度符合合同要求b.质量合格c.相关手续完备十一、合同变更与解除1.合同变更条件:a.因不可抗力导致的工程延误b.合同内容需调整c.国家政策变化2.合同解除条件:a.合同一方违约b.工程取消c.合同双方协商一致3.变更与解除程序:a.提出变更或解除申请b.双方协商确定c.形成书面文件十二、争议解决1.争议解决方式:a.协商解决b.仲裁c.诉讼2.争议解决程序:a.双方协商b.提交仲裁或诉讼c.依法执行裁决或判决3.争议解决期限:a.自争议发生之日起[具体期限]十三、合同终止与解除1.合同终止条件:a.工程完成并验收合格b.合同双方协商一致c.法律法规规定的其他情况2.合同解除条件:a.一方违约b.不可抗力导致合同无法履行c.合同双方协商一致3.合同终止与解除程序:a.提出终止或解除申请b.双方协商确定c.形成书面文件十四、其他约定1.合同附件:a.施工图纸b.工程量清单c.其他相关文件2.合同补充条款:a.特殊约定事项b.风险承担c.争议处理3.违约责任:a.违约行为定义b.违约责任承担c.违约金计算4.合同附件清单:a.附件一:施工图纸b.附件二:工程量清单c.附件三:其他相关文件[此处为合同结束][发包方代表签字处][承包方代表签字处][签字日期]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导条款:a.甲方有权对施工方案进行审核和批准。b.甲方负责协调相关部门的审批手续。c.甲方负责施工现场的监督管理。说明:本条款旨在明确甲方在项目中的主导地位,确保施工过程符合相关法规和标准,同时保障施工进度和质量。2.甲方责任条款:a.甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。b.甲方应确保施工期间的道路畅通,并对施工造成的交通影响负责。c.甲方应承担因政策调整、设计变更等原因导致的工程延误责任。说明:本条款规定了甲方在施工过程中应承担的责任,以保障施工顺利进行。3.甲方付款条款:a.甲方应在合同签订后[具体日期]内支付预付款[金额]元。b.甲方应在每个施工阶段完成后[具体日期]内支付进度款[金额]元。c.甲方应在工程验收合格后[具体日期]内支付结算款[金额]元。说明:本条款明确了甲方的付款责任和支付时间,确保承包方在施工过程中的资金需求。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导条款:a.乙方有权根据工程进度和实际情况调整施工方案。b.乙方负责施工现场的全面管理,包括人员、材料、设备等。c.乙方应确保施工质量符合合同要求。说明:本条款旨在明确乙方在项目中的主导地位,赋予乙方在施工过程中的自主权,以提高施工效率和质量。2.乙方责任条款:a.乙方应确保施工过程中的人员、材料、设备安全。b.乙方应负责施工期间的环境保护工作。c.乙方应承担因自身原因导致的工程延误责任。说明:本条款规定了乙方在施工过程中应承担的责任,以保障施工安全和环境保护。3.乙方付款条款:a.乙方应在合同签订后[具体日期]内支付预付款[金额]元。b.乙方应在每个施工阶段完成后[具体日期]内支付进度款[金额]元。c.乙方应在工程验收合格后[具体日期]内支付结算款[金额]元。说明:本条款明确了乙方的付款责任和支付时间,确保承包方在施工过程中的资金需求。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.中介责任条款:a.中介应负责合同的签订、履行和监督。b.中介应定期向双方报告工程进度和质量情况。c.中介应协助解决合同履行过程中出现的争议。说明:本条款明确了第三方中介在合同履行过程中的职责,以确保合同的顺利执行。2.中介费用条款:a.中介费用由合同双方按比例承担。b.中介费用支付方式为:合同签订后支付[金额]元,工程验收合格后支付剩余[金额]元。说明:本条款规定了中介费用的承担方式和支付时间,确保中介服务的合理性和公正性。3.中介保密条款:a.中介应对合同内容保密,不得泄露给任何第三方。b.中介应遵守国家相关法律法规,不得从事违法活动。说明:本条款规定了中介的保密义务,以保护合同双方的合法权益。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸2.工程量清单3.施工组织设计4.安全生产责任制5.环境保护措施6.合同附件清单7.甲方提供的场地、水源、电源等相关证明文件8.乙方提交的施工进度报告9.乙方提交的质量检验报告10.甲方、乙方、中介三方签署的合同补充协议11.争议解决过程中的相关文件12.合同履行过程中的各类通知和函件二、违约行为及认定:1.违约行为:a.乙方未按合同约定的时间完成工程。b.乙方施工质量不符合合同约定。c.甲方未按合同约定的时间支付款项。d.双方未按合同约定履行争议解决程序。认定:a.根据合同约定和实际情况,由甲方或乙方提出违约行为,并提交相关证据。b.双方协商解决,协商不成则提交仲裁或诉讼。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.仲裁:指由双方当事人同意,将争议提交给仲裁机构进行裁决的争议解决方式。3.诉讼:指一方当事人向人民法院提起诉讼,请求法院对争议进行审理和判决。4.预付款:指合同签订后,乙方在未开始施工前,甲方支付的用于乙方准备施工的款项。5.进度款:指在施工过程中,根据工程进度,甲方按约定支付的款项。6.结算款:指工程验收合格后,甲方支付的工程款项。7.违约金:指因一方违约行为给对方造成的损失,由违约方支付的补偿款项。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更。解决办法:及时沟通,调整施工方案,并经甲方确认后执行。2.问题:施工进度延误。解决办法:分析原因,采取措施加快施工进度,并及时通知甲方。3.问题:施工质量不合格。解决办法:立即停止施工,查明原因,整改后重新施工,并经甲方验收合格。4.问题:甲方未按时支付款项。解决办法:与甲方沟通,协商解决支付问题,必要时可申请仲裁或诉讼。五、所有应用场景:1.市政排水沟疏浚与改造工程。2.公共基础设施建设项目。3.政府采购项目。4.工程承包合同。5.建设工程施工合同。全文完。二零二五年度市政排水沟疏浚与改造施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:2.乙方:3.其他相关方:二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方委托乙方进行市政排水沟疏浚与改造施工的相关事宜,确保施工质量,保障排水沟的正常运行,改善城市排水环境,提高城市基础设施水平。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《市政工程施工及质量验收规范》等相关法律法规和标准制定。三、定义与解释3.1专业术语1.排水沟:指用于收集、输送雨污水,排除城市地表径流的构筑物。2.疏浚:指对排水沟内的淤泥、杂物等进行清除,以恢复排水沟的排水能力。3.改造:指对排水沟的结构、材料、功能等进行调整,以满足排水需求。3.2关键词解释1.施工期限:指乙方完成排水沟疏浚与改造施工的时间。2.施工质量:指排水沟疏浚与改造施工达到国家标准和设计要求。3.合同价款:指甲方支付给乙方的疏浚与改造施工费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量完成疏浚与改造施工。2.甲方有权对乙方施工过程中的工作进行监督检查,确保施工质量。3.甲方应按照合同约定的时间、地点支付合同价款。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、地点提供施工条件。2.乙方应按照合同约定的时间、地点、质量完成疏浚与改造施工。3.乙方应保证施工过程中的安全,对施工过程中发生的事故承担相应的责任。五、履行条款5.1合同履行时间乙方应在合同约定的施工期限内完成疏浚与改造施工。5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方应按照合同约定的时间、地点、质量完成疏浚与改造施工,并接受甲方监督检查。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同约定的施工期限届满,乙方完成疏浚与改造施工。2.双方协商一致解除合同。3.出现合同约定的违约情形,经协商无法解决,依法解除合同。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同的,应签订书面协议。2.因违约解除合同的,违约方应承担相应的违约责任。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应按照合同约定的时间、地点、质量完成剩余施工任务。2.合同终止后,双方应按照合同约定结算合同价款。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。2.工程间接费用:包括但不限于管理费、监理费、安全文明施工费等。3.风险费用:根据工程具体情况,合理计算的风险费用。7.2支付方式1.乙方应向甲方提交详细的工程进度报告和费用清单。2.甲方应按照工程进度报告和费用清单,按月支付工程进度款。3.工程竣工验收合格后,甲方应在30日内支付剩余工程款。7.3支付时间1.乙方每月提交工程进度报告和费用清单后,甲方应在收到报告后的10个工作日内支付当月进度款。2.工程竣工验收合格后,甲方应在收到验收报告后的30日内支付剩余工程款。7.4支付条款1.甲方支付乙方工程款时,乙方应提供相应的税务发票。2.甲方有权对乙方的发票进行审核,如发现不符合规定的发票,甲方有权拒绝支付。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五计算。2.甲方未按时提供施工条件的,应向乙方支付违约金,违约金按延误天数计算,每日按工程总价的千分之一计算。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程任务的,应向甲方支付违约金,违约金按延误天数计算,每日按工程总价的千分之一计算。2.乙方施工质量不符合合同约定的,应无条件进行返工,并承担由此产生的费用。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额应根据实际情况进行计算,并以书面形式确定。2.违约方应按照甲方要求的方式支付违约金和赔偿金额。九、保密条款9.1保密内容1.本合同涉及的工程图纸、技术资料、商业秘密等。2.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限1.保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止后三年。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。2.双方不得泄露保密内容给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:如地震、洪水、台风等。2.社会事件:如战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方。2.不可抗力事件持续期间,双方暂停履行合同义务。3.不可抗力事件结束后,双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例1.地震、洪水等自然灾害。2.政府行为导致工程暂停。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成时,双方可申请调解。2.调解不成时,双方可选择仲裁或诉讼解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同中明确约定的不得转让的情形。2.乙方在合同履行过程中,未经甲方同意,擅自将工程分包给第三方。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对排水沟疏浚与改造施工项目的监督权。2.乙方在施工过程中,应保留对施工质量、进度和安全的控制权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在施工过程中,对设计方案进行调整的权力。2.乙方保留在施工过程中,对施工技术进行改进的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式进行。2.任何修改和补充的协议,均构成合同的一部分。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充的内容,与原合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助,以确保合同顺利履行。2.双方应就施工过程中的问题进行及时沟通和解决。15.2协作与配合方式1.双方应通过定期会议、书面报告等形式进行沟通。2.双方应按照合同约定的时间、地点进行现场协调。十六、其他条款16.1法律适用1.本合同适用中华人民共和国法律。2.任何因本合同引起的或与本合同有关的争议,均应提交有管辖权的人民法院解决。16.2合同的完整性和独立性1.本合同构成双方之间的完整协议。2.本合同各条款相互独立,任何条款的变更不影响其他条款的效力。16.3增减条款1.未经双方书面同意,任何一方不得增加或减少合同条款。2.增减条款应与本合同其他条款保持一致。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):日期:____年____月____日日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.工程设计图纸及施工方案2.施工合同及补充协议3.乙方资质证明文件4.甲方支付进度款申请表及凭证5.工程进度报告及费用清单6.竣工验收报告7.不可抗力事件证明材料8.争议解决相关文件9.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定:1.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论