机房建设工程施工合同

机房建设工程施工合同

甲方（发包方）：_____________________

乙方（承包方）：_____________________

鉴于甲方需要建设机房工程，乙方具有相应的施工资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，就机房建设工程施工事宜达成如下合同条款，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：机房建设工程。

1.2工程地点：____________________。

1.3工程内容：包括但不限于机房的土建工程、电气工程、暖通工程、消防工程、安防工程等。

1.4工程规模：机房总面积为______平方米，具体规模和设计要求详见附件一《机房建设工程施工图》。

1.5工程标准：按照国家及行业相关标准执行，具体标准详见附件二《机房建设工程施工标准》。

第二条工程期限

2.1开工日期：本合同生效后______天内，乙方应进场施工。

2.2竣工日期：自开工之日起______天内，乙方应完成全部工程并交付甲方验收。

2.3如遇不可抗力因素或甲方原因导致工程延期，双方应协商解决，并签订补充协议。

第三条工程质量

3.1乙方应严格按照国家及行业相关标准和设计要求施工，确保工程质量。

3.2乙方应定期向甲方报告工程进度和质量情况，并接受甲方的监督检查。

3.3工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告和相关质量证明文件，甲方应在收到报告后______天内组织验收。

第四条工程价款及支付方式

4.1工程总价款为人民币______元（大写：______元整），具体费用构成详见附件三《机房建设工程费用预算表》。

4.2甲方应在合同签订后______天内支付工程预付款，金额为工程总价款的______%。

4.3工程进度达到______%时，甲方支付工程进度款，金额为工程总价款的______%。

4.4工程竣工验收合格后，甲方支付工程尾款，金额为工程总价款的______%。

4.5甲方逾期支付工程款的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。

第五条双方责任

5.1甲方责任：

5.1.1甲方应按合同约定支付工程款。

5.1.2甲方应提供施工所需的场地、水电等条件，并协助乙方办理相关施工手续。

5.1.3甲方应组织工程验收，并在验收合格后接收工程。

5.2乙方责任：

5.2.1乙方应按照合同约定的工程内容、标准和期限完成施工。

5.2.2乙方应保证工程质量，对施工过程中出现的质量问题负责。

5.2.3乙方应遵守施工现场的安全规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。

第六条工程变更

6.1工程变更应由甲方提出，并经双方协商一致后签订补充协议。

6.2工程变更导致工程量增加或减少的，双方应根据实际工程量调整工程价款。

6.3工程变更导致工程期限延长的，双方应协商确定新的竣工日期。

第七条工程保修

7.1乙方应对工程质量负责，并提供工程保修服务，保修期限为工程竣工验收合格后______年。

7.2保修期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后______天内进行修复。

7.3保修期内，因乙方原因导致的工程质量问题，乙方应承担修复费用；因甲方使用不当或不可抗力因素导致的工程质量问题，修复费用由甲方承担。

第八条违约责任

8.1甲方逾期支付工程款的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。

8.2乙方逾期竣工的，应按照工程总价款的______%支付违约金。

8.3因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿修复，并赔偿甲方因此造成的损失。

8.4因甲方原因导致工程延期的，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。

第九条不可抗力

9.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。

9.2因不可抗力导致合同无法履行的，双方应协商解决；合同无法继续履行的，双方可解除合同，互不承担违约责任。

第十条争议解决

10.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

10.2在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

第十一条合同生效

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第十二条其他约定

12.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

12.2本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________________

法定代表人（签字）：_________________

日期：____年____月____日

乙方（盖章）：_____________________

法定代表人（签字）：________________