二零二五年度10千伏电力施工合同示范文本

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度10千伏电力施工合同示范文本2本合同目录一览1.合同当事人信息1.1合同当事人名称1.2合同当事人地址1.3合同当事人联系方式2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容3.合同签订依据及依据文件3.1合同签订依据3.2依据文件清单4.工程概况4.1工程范围4.2工程量清单4.3工程进度计划5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量保证措施5.3质量检验方法6.工程价格及支付方式6.1工程价格6.2价格调整6.3支付方式6.4付款节点7.工期要求7.1工期安排7.2延期责任7.3提前完工奖励8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全事故处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境污染事故处理10.不可抗力及风险承担10.1不可抗力定义10.2不可抗力发生时的处理10.3风险承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3解除或终止后的处理13.违约责任13.1违约行为定义13.2违约责任承担13.3违约责任追究14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同当事人信息1.1合同当事人名称甲方：电力有限公司乙方：施工单位1.2合同当事人地址甲方：省市区路号乙方：省市区路号1.3合同当事人联系方式甲方：联系人：，联系电话：138xxxx5678乙方：联系人：，联系电话：139xxxx5678第二条项目基本情况2.1项目名称市变电站10千伏电力施工项目2.2项目地点市区街道2.3项目规模本工程新建10千伏线路长度为公里，新建变电站一座，共计台变压器。2.4项目建设内容包括但不限于：线路架设、变电站建设、设备安装、调试及试运行等。第三条合同签订依据及依据文件3.1合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《电力工程施工合同示范文本》及相关法律法规签订。3.2依据文件清单1.甲方提供的项目批文、设计文件、地质勘察报告等；2.乙方提供的营业执照、资质证书、安全生产许可证等；3.乙方提供的施工组织设计、施工方案等；4.双方协商确定的合同条款。第四条工程概况4.1工程范围本工程范围为市变电站10千伏电力施工项目，包括但不限于线路架设、变电站建设、设备安装、调试及试运行等。4.2工程量清单详见附件《市变电站10千伏电力施工项目工程量清单》。4.3工程进度计划详见附件《市变电站10千伏电力施工项目进度计划表》。第五条工程质量要求5.1质量标准本工程质量应符合国家及行业相关标准，具体详见附件《市变电站10千伏电力施工项目质量标准》。5.2质量保证措施乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量达到规定标准。5.3质量检验方法详见附件《市变电站10千伏电力施工项目质量检验方法》。第六条工程价格及支付方式6.1工程价格本工程总价为人民币万元整，大写：元整。6.2价格调整因政策调整、市场波动等原因导致工程成本发生变化，双方可根据实际情况协商调整价格。6.3支付方式1.乙方在工程开工前，甲方支付合同总价的30%作为预付款；2.工程完工验收合格后，甲方支付合同总价的60%；3.工程保修期满后，甲方支付合同总价的10%作为保修金。第七条工期要求7.1工期安排本工程总工期为个月，具体详见附件《市变电站10千伏电力施工项目进度计划表》。7.2延期责任如乙方未能按约定工期完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价的1‰作为违约金。7.3提前完工奖励如乙方提前完成工程，甲方将给予乙方合同总价的1‰作为提前完工奖励。第八条安全生产8.1安全生产责任甲方负责提供工程所需的安全生产条件，包括安全防护设施、安全防护用品等。乙方负责施工现场的安全生产管理，确保施工人员的人身安全和工程的安全。8.2安全生产措施1.乙方应制定详细的安全生产方案，包括施工人员安全培训、施工现场安全管理、安全防护设施设置等。2.乙方应定期对施工现场进行检查，及时发现并消除安全隐患。3.乙方应确保施工现场的消防设施齐全有效，并定期进行消防演练。8.3安全事故处理1.发生安全事故时，乙方应立即采取措施，防止事故扩大，并保护事故现场。2.乙方应在24小时内向甲方报告安全事故情况，并按照相关规定进行处理。3.甲方应积极配合乙方处理安全事故，并协助乙方承担相应的责任。第九条环境保护9.1环境保护责任乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规，确保施工活动不对环境造成污染。9.2环境保护措施1.乙方应采取有效措施，减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染。2.乙方应妥善处理施工垃圾和废弃材料，不得随意丢弃。3.乙方应定期对施工现场进行环境监测，确保符合环保要求。9.3环境污染事故处理1.发生环境污染事故时，乙方应立即采取措施，减轻污染，并保护事故现场。2.乙方应在24小时内向甲方报告环境污染事故情况，并按照相关规定进行处理。3.甲方应积极配合乙方处理环境污染事故，并协助乙方承担相应的责任。第十条不可抗力及风险承担10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力发生时的处理1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并协商解决合同履行中的问题。2.因不可抗力导致工程延期或损失，双方互不承担违约责任。10.3风险承担1.双方应在合同中明确各自承担的风险范围。2.因不可抗力或一方违约导致的风险，由责任方承担。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁委员会11.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，或由双方协商确定。第十二条合同解除及终止12.1合同解除条件1.任何一方违约，另一方有权解除合同。2.发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。12.2合同终止条件1.工程按合同约定全部完成，经双方验收合格。2.合同约定的其他终止条件成就。12.3解除或终止后的处理1.合同解除或终止后，双方应按照约定处理剩余工作。2.双方应按照约定结算工程款项。第十三条违约责任13.1违约行为定义违约行为是指一方未履行合同约定的义务，包括但不限于：延期付款、质量不合格、未能按期完工等。13.2违约责任承担1.违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。2.违约责任的具体承担方式由双方协商确定。13.3违约责任追究违约方应承担相应的法律责任，并赔偿因违约行为给对方造成的损失。第十四条合同生效及其他14.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3其他约定事项1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义本合同中的第三方，是指除甲乙双方外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同履行的顺利进行，提高工程质量，确保工程进度，降低风险。2.第三方介入方式2.1中介方中介方是指为甲乙双方提供信息交流、联系协调等服务的第三方。中介方不参与合同的具体履行，仅提供中介服务。2.2监理方监理方是指对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度、安全等符合合同约定的第三方。监理方有权对施工过程进行监督检查，并提出整改意见。2.3检测方检测方是指对施工材料、工程质量进行检测，出具检测报告的第三方。检测方的检测报告作为工程验收的重要依据。2.4评估方3.第三方责任限额3.1责任限额定义责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因导致违约或损害，应当承担的最高赔偿责任。3.2责任限额确定1.第三方责任限额由双方在合同中约定，可根据第三方服务的性质、内容、风险等因素确定。2.若第三方责任限额未在合同中约定，则默认为不超过合同总价的一定比例。4.第三方责权利划分4.1第三方权利1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以便其履行职责。2.第三方有权对施工过程进行监督检查，并提出整改意见。3.第三方有权要求甲乙双方按照约定支付服务费用。4.2第三方义务1.第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行职责。2.第三方应确保其提供的服务符合国家相关标准和规范。3.第三方应保守甲乙双方的技术秘密和商业秘密。4.3第三方与其他各方的划分1.第三方与甲方的关系：第三方应向甲方报告工作，接受甲方监督，并对甲方负责。2.第三方与乙方的关系：第三方应协助乙方完成工程，并对乙方负责。3.第三方与甲乙双方的关系：第三方在履行合同过程中，应公平、公正地处理甲乙双方的关系，维护双方的合法权益。5.第三方介入后的额外条款及说明5.1第三方介入协议甲乙双方应与第三方签订相应的介入协议，明确双方的权利、义务、责任和责任限额。5.2第三方介入费用第三方介入费用由甲乙双方协商确定，并在合同中约定支付方式。5.3第三方介入时间第三方介入时间应在合同约定的工程进度节点前，确保第三方有足够的时间履行职责。5.4第三方介入成果第三方介入成果包括但不限于检测报告、评估报告、监理报告等，应作为工程验收的重要依据。5.5第三方介入变更如需变更第三方介入内容、服务范围等，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订相应的变更协议。5.6第三方介入终止如第三方介入过程中发生严重违约或损害甲乙双方合法权益的情况，甲乙双方有权终止第三方介入，并要求其承担相应责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目批文详细要求：包含项目批准文件、环境影响评价审批文件等，证明项目合法合规。说明：甲方应在合同签订前提供项目批文，作为合同履行的法律依据。2.设计文件详细要求：包含施工图纸、设计说明书、施工图预算等，明确工程的技术要求。说明：设计文件应由甲方提供，乙方应严格按照设计文件进行施工。3.地质勘察报告详细要求：包含地质勘察报告、地质勘察成果图等，为工程选址、设计提供依据。4.营业执照详细要求：乙方提供有效的营业执照副本，证明其具备合法经营资格。说明：乙方应在合同签订前提供营业执照副本，作为合同履行的资格证明。5.资质证书详细要求：乙方提供有效的资质证书副本，证明其具备相应的施工资质。说明：乙方应在合同签订前提供资质证书副本，作为合同履行的资质证明。6.安全生产许可证详细要求：乙方提供有效的安全生产许可证副本，证明其具备安全生产条件。说明：乙方应在合同签订前提供安全生产许可证副本，作为合同履行的安全生产条件证明。7.施工组织设计详细要求：包含施工组织设计说明书、施工进度计划、施工方案等。说明：乙方应提供详细的施工组织设计，作为施工的指导文件。8.施工方案详细要求：包含施工工艺、施工方法、施工设备、施工人员等。说明：乙方应提供具体的施工方案，确保施工质量、进度和安全。9.工程量清单详细要求：包含工程量清单、单价、合价等，明确工程量及价格。说明：工程量清单应由乙方提供，作为工程结算的依据。10.工程进度计划表详细要求：包含工程进度计划、关键节点、工期安排等。说明：工程进度计划表应由乙方提供，作为工程进度控制的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：延期付款责任认定标准：乙方未按合同约定时间支付工程款，每延误一日，应向甲方支付合同总价的1‰作为违约金。示例：若合同约定乙方应在工程完工后30日内支付工程款，但乙方在45日后支付，则乙方应支付15日的违约金。2.违约行为：质量不合格责任认定标准：乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方进行返工、修复，并承担由此产生的费用。示例：若合同约定工程应达到国家一级施工质量标准，但乙方施工的工程质量仅为二级标准，则乙方需进行返工，并承担由此产生的费用。3.违约行为：未能按期完工责