版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年生态园林景观木工劳务分包合同汇编指南本合同目录一览1.合同概述1.1合同定义1.2合同目的1.3合同有效期2.双方基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类别4.工程劳务分包内容4.1木工工程内容4.2材料供应4.3施工机械5.合同价款5.1工程劳务费用5.2材料费用5.3施工机械费用5.4其他费用6.付款方式6.1预付款6.2进度款6.3结算款6.4保修金7.工程进度安排7.1工程开始时间7.2工程结束时间7.3进度节点8.施工质量要求8.1质量标准8.2质量检查8.3质量责任9.施工安全与环境保护9.1安全生产责任9.2环境保护责任9.3安全措施10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件14.4合同份数第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同定义本合同所指的“生态园林景观木工劳务分包合同”是指本合同双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就生态园林景观木工劳务分包工程的相关事宜达成的一致协议。1.2合同目的本合同旨在明确生态园林景观木工劳务分包工程的相关责任、权利和义务,确保工程顺利进行,实现合同双方的利益最大化。1.3合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。2.双方基本信息2.1分包方信息分包方名称:__________________分包方法定代表人:__________________分包方地址:__________________联系电话:__________________2.2总包方信息总包方名称:__________________总包方法定代表人:__________________总包方地址:__________________联系电话:__________________3.工程概况3.1工程名称生态园林景观木工劳务分包工程3.2工程地点__________________3.3工程规模工程总面积:__________________平方米工程总投资:__________________3.4工程类别生态园林景观工程4.工程劳务分包内容4.1木工工程内容包括但不限于木结构制作、安装、防腐、防火等。4.2材料供应分包方负责提供工程所需的全部木材及其相关材料。4.3施工机械分包方负责提供工程所需的施工机械设备,并确保其安全、有效运行。5.合同价款5.1工程劳务费用根据工程量清单及市场价格,双方协商确定的劳务费用为:__________________5.2材料费用根据工程量清单及市场价格,双方协商确定的材料费用为:__________________5.3施工机械费用根据工程量清单及市场价格,双方协商确定的施工机械费用为:__________________5.4其他费用其他费用包括但不限于:__________________6.付款方式6.1预付款合同签订后,分包方需向总包方支付预付款:__________________6.2进度款根据工程进度,双方协商确定的进度款支付比例和支付时间:__________________6.3结算款工程竣工验收合格后,双方协商确定的结算款支付比例和支付时间:__________________6.4保修金保修金为合同价款的________________%,在保修期满后无质量问题退还。7.工程进度安排7.1工程开始时间__________________7.2工程结束时间__________________7.3进度节点根据工程实际情况,双方协商确定的进度节点如下:__________________8.施工质量要求8.1质量标准本工程必须严格按照国家有关质量标准和设计要求施工,确保工程质量达到国家规定的优良等级。8.2质量检查8.2.1分包方应定期对施工质量进行检查,确保施工质量符合合同要求。8.2.2总包方有权随时对施工质量进行检查,分包方应予以配合。8.2.3工程质量检查记录应完整、真实,作为工程验收的依据。8.3质量责任8.3.1分包方对施工过程中的质量问题承担直接责任。8.3.2如因分包方施工质量问题导致总包方承担责任,分包方应承担相应的赔偿责任。9.施工安全与环境保护9.1安全生产责任9.1.1分包方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。9.1.2分包方应制定安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。9.2环境保护责任9.2.1分包方应采取有效措施,防止和减少施工对环境的影响。9.2.2分包方应遵守国家有关环境保护的法律法规,确保施工过程中的环境保护工作。9.3安全措施9.3.1分包方应配备必要的安全防护设施和应急救援设备。9.3.2分包方应定期对施工人员进行安全教育和培训。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁机构为:__________________10.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁机构另有裁决。11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.2.1分包方未按合同约定完成工程,应承担违约责任,赔偿总包方因此遭受的损失。11.2.2总包方未按合同约定支付款项,应承担违约责任,支付违约金。12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.2.1一方提出解除合同,应提前通知对方。12.2.2双方协商一致解除合同,应签订解除合同协议。12.3合同解除后果12.3.1合同解除后,双方应按照合同约定进行清算。12.3.2合同解除不影响双方已履行合同义务的部分。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件13.3合同终止程序13.3.1一方提出终止合同,应提前通知对方。13.3.2双方协商一致终止合同,应签订终止合同协议。14.其他约定14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件本合同附件包括:__________________14.4合同份数本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中的“第三方”是指在本合同执行过程中,因特定需求而介入合同履行过程中的任何个人、企业或机构,包括但不限于监理方、咨询方、检测机构、仲裁机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的顺利履行,提高工程质量和效率,解决合同履行过程中可能出现的争议,以及提供专业技术服务等。16.第三方介入程序16.1介入申请任何一方认为需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,并说明介入的具体原因、目的和预期效果。16.2介入批准对方收到介入申请后,应在____个工作日内予以答复。同意介入的,双方应共同确定第三方并签订相应协议。17.第三方责任限额17.1责任范围第三方在合同履行过程中的责任范围应明确界定,包括但不限于:对工程质量的监督和检查;对施工进度和成本的监控;对合同纠纷的调解和仲裁;提供专业技术服务。17.2责任限额17.2.1第三方的责任限额应根据其介入的具体内容和预期效果确定,并在相关协议中明确。17.2.2第三方的责任限额不得超过其与甲方或乙方签订的协议中约定的金额。18.第三方与各方的责权利划分18.1第三方与甲方18.1.1第三方对甲方负责,确保其提供的监督、检查、调解、仲裁等服务符合合同要求。18.1.2甲方有权要求第三方提供相关服务,并对第三方的工作进行监督。18.2第三方与乙方18.2.1第三方对乙方负责,确保其提供的监督、检查、调解、仲裁等服务符合合同要求。18.2.2乙方有权要求第三方提供相关服务,并对第三方的工作进行监督。18.3第三方与其他各方18.3.1第三方在合同履行过程中,应与总包方、分包方、材料供应商等相关方保持良好沟通,协调解决相关问题。18.3.2第三方在执行任务时,应遵守国家法律法规和合同约定,不得损害其他各方的合法权益。19.第三方介入费用的承担19.1第三方介入费用由双方协商确定,并在相关协议中明确。19.2第三方介入费用可从合同总价中分摊,或由甲方、乙方各自承担。20.第三方介入合同的终止20.1第三方介入合同在达到预定目标或合同约定的其他条件时终止。20.2第三方介入合同终止后,双方应进行清算,并签署终止协议。21.第三方介入合同的变更21.1如合同履行过程中需要变更第三方介入的内容或方式,双方应协商一致,并签订变更协议。22.第三方介入合同的争议解决22.1第三方介入合同发生的争议,应按照本合同约定的争议解决方式解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:生态园林景观木工劳务分包工程量清单要求:详细列明工程所需的各项木工劳务工作内容及数量。说明:作为合同附件,是确定工程劳务费用及进度款支付的基础。2.附件二:生态园林景观木工劳务分包工程图纸要求:包含施工图纸、设计说明及施工图标注。说明:作为合同附件,是施工过程中必须遵循的设计依据。3.附件三:生态园林景观木工劳务分包工程合同协议书要求:包括合同双方的基本信息、工程概况、合同价款、付款方式等。说明:作为合同附件,是合同主体内容的补充。4.附件四:施工组织设计要求:详细说明施工进度计划、施工方案、安全措施等。说明:作为合同附件,是指导施工过程的重要文件。5.附件五:材料供应清单要求:列明工程所需的全部木材及其相关材料的名称、规格、数量等。说明:作为合同附件,是材料费用计算和供应的依据。6.附件六:施工机械设备清单要求:列明施工过程中所需的机械设备名称、型号、数量等。说明:作为合同附件,是施工机械费用计算的依据。7.附件七:安全生产责任制要求:明确各级人员的安全生产责任。说明:作为合同附件,是确保施工安全的重要文件。8.附件八:环境保护措施要求:说明施工过程中的环境保护措施。说明:作为合同附件,是履行环境保护责任的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约方未按合同约定完成工程,导致工程延期。违约方未按合同约定支付款项,导致合同履行受阻。违约方在施工过程中出现重大质量事故,造成损失。违约方违反安全生产规定,导致安全事故发生。2.责任认定标准:违约方未按合同约定完成工程,导致工程延期,应支付违约金。违约方未按合同约定支付款项,每逾期一日,应支付相应比例的滞纳金。违约方在施工过程中出现重大质量事故,应承担相应的赔偿责任。违约方违反安全生产规定,导致安全事故发生,应承担相应的法律责任。3.示例说明:违约方未能按合同约定在规定时间内完成工程,导致工程延期一个月,应支付合同总价1%的违约金。违约方未按时支付进度款,每逾期一日,应支付进度款金额0.5%的滞纳金。违约方在施工过程中因材料质量不合格导致工程出现质量问题,应赔偿因此造成的损失。违约方违反安全生产规定,导致施工现场发生火灾,应承担相应的法律责任。全文完。2024年生态园林景观木工劳务分包合同汇编指南1本合同目录一览1.合同概述1.1合同定义1.2合同目的1.3合同适用范围1.4合同有效期1.5合同签订主体2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程进度安排3.木工劳务分包单位3.1分包单位资质要求3.2分包单位选择程序3.3分包单位资质审查3.4分包单位合同签订4.工程劳务内容4.1木工劳务工作范围4.2木工劳务质量标准4.3木工劳务进度要求4.4木工劳务人员要求5.工程费用5.1工程劳务费用计算方式5.2工程劳务费用支付方式5.3工程劳务费用调整机制5.4工程劳务费用结算6.工程进度管理6.1工程进度计划6.2工程进度控制6.3工程进度调整6.4工程进度汇报7.质量管理7.1质量控制体系7.2质量检查与验收7.3质量问题处理7.4质量责任追究8.安全管理8.1安全生产责任制8.2安全防护措施8.3安全教育与培训8.4安全事故处理9.环境保护9.1环保要求9.2环保措施9.3环保责任9.4环保检查与验收10.合同变更10.1合同变更条件10.2合同变更程序10.3合同变更内容10.4合同变更生效11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿11.4违约解除12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序12.4争议解决费用13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后果第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同定义1.2合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在生态园林景观木工劳务分包项目中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现双方的共赢。1.3合同适用范围本合同适用于甲乙双方在生态园林景观木工劳务分包项目中的所有相关事宜。1.4合同有效期本合同自签订之日起生效,至生态园林景观木工劳务分包项目完工并验收合格之日止。1.5合同签订主体甲方:生态园林景观工程业主单位乙方:生态园林景观木工劳务分包单位第二条工程概况2.1工程名称2024年生态园林景观木工劳务分包项目2.2工程地点[具体地点]2.3工程规模[具体规模描述]2.4工程类型生态园林景观工程2.5工程进度安排[具体进度安排表]第三条木工劳务分包单位3.1分包单位资质要求乙方应具备国家规定的相应资质,并持有有效的营业执照。3.2分包单位选择程序甲方通过公开招标或邀请招标的方式选择乙方作为分包单位。3.3分包单位资质审查甲方对乙方的资质进行审查,包括但不限于营业执照、相关资质证书等。3.4分包单位合同签订经甲方审查通过后,甲乙双方签订本合同。第四条工程劳务内容4.1木工劳务工作范围包括但不限于木材加工、木结构制作、木材安装等。4.2木工劳务质量标准按照国家相关标准和甲方要求执行。4.3木工劳务进度要求按照工程进度计划执行,确保按时完成。4.4木工劳务人员要求乙方应派遣具有相应技能和资质的木工人员。第五条工程费用5.1工程劳务费用计算方式按照实际完成的工程量和约定的单价进行计算。5.2工程劳务费用支付方式采用分期支付的方式,具体支付节点和比例由双方协商确定。5.3工程劳务费用调整机制因政策调整、市场波动等原因导致劳务费用变动时,经双方协商一致后进行调整。5.4工程劳务费用结算工程完工后,甲乙双方按照约定的结算方式和程序进行结算。第六条工程进度管理6.1工程进度计划乙方应根据工程进度要求制定详细的进度计划,并报甲方备案。6.2工程进度控制甲乙双方共同对工程进度进行控制,确保按计划完成。6.3工程进度调整因不可抗力或其他原因导致进度延误时,经双方协商一致后进行调整。6.4工程进度汇报乙方应定期向甲方汇报工程进度,包括但不限于进度计划执行情况、存在问题及解决方案等。第七条质量管理7.1质量控制体系乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量。7.2质量检查与验收甲方对乙方完成的木工劳务进行质量检查与验收,确保符合要求。7.3质量问题处理如发现质量问题,乙方应立即采取措施进行整改,并承担相应责任。7.4质量责任追究因乙方原因导致的质量问题,乙方应承担全部责任。第八条安全管理8.1安全生产责任制甲乙双方应共同遵守国家有关安全生产的法律、法规,明确安全生产责任制,确保施工安全。8.2安全防护措施乙方在施工过程中应采取必要的安全防护措施,确保施工人员的人身安全和设备安全。8.3安全教育与培训乙方应对施工人员进行安全教育和培训,提高施工人员的安全意识和操作技能。8.4安全事故处理一旦发生安全事故,乙方应立即启动应急预案,采取有效措施进行处理,并及时报告甲方。第九条环境保护9.1环保要求乙方在施工过程中应遵守国家环保法规,采取有效措施减少对环境的影响。9.2环保措施包括但不限于废水处理、固体废物回收、噪声控制等。9.3环保责任乙方应对施工过程中产生的环境污染承担责任,并承担由此产生的全部费用。9.4环保检查与验收甲方将对乙方的环保措施进行检查,并在工程完工后进行环保验收。第十条合同变更10.1合同变更条件因政策调整、市场波动、不可抗力等原因导致原合同内容无法履行时,可进行合同变更。10.2合同变更程序任何合同变更均需经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。10.3合同变更内容包括但不限于工程范围、劳务费用、工期调整等。10.4合同变更生效合同变更自双方签字盖章之日起生效。第十一条违约责任11.1违约情形包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、违反安全规定等。11.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约赔偿赔偿金额应根据实际情况和双方协商确定。11.4违约解除在违约情形严重的情况下,非违约方有权解除合同。第十二条争议解决12.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。12.2争议解决机构争议解决机构由双方协商确定,或依法向人民法院提起诉讼。12.3争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规和程序规定。12.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,或由双方协商分担。第十三条合同解除13.1合同解除条件包括但不限于合同目的无法实现、一方严重违约等。13.2合同解除程序合同解除需以书面形式通知对方,并经双方协商一致。13.3合同解除后果合同解除后,双方应按照约定处理剩余事宜,包括但不限于工程交付、费用结算等。第十四条合同终止14.1合同终止条件包括但不限于工程完工、合同解除、双方协商一致等。14.2合同终止程序合同终止需以书面形式通知对方,并经双方确认。14.3合同终止后果合同终止后,双方应按照约定处理剩余事宜,包括但不限于工程交付、费用结算等。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义第二条第三方介入条件2.1第三方介入必须符合本合同的规定,并经甲乙双方书面同意。2.2第三方介入应有利于合同的履行,不得损害甲乙双方的合法权益。第三条第三方责任限额3.1第三方在介入本合同履行过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任限额应根据第三方的资质、能力以及介入合同的具体情况由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。第四条第三方责权利4.1第三方权利第三方有权根据本合同的规定,参与合同履行的相关活动,并享有合同中约定的权利。4.2第三方义务第三方应遵守本合同的规定,按照甲乙双方的要求履行合同义务,并对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系是基于本合同的履行,甲方有权对第三方的履约情况进行监督和检查。5.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系是基于本合同的分包关系,乙方应向第三方提供必要的协助和配合。5.3第三方与施工人员的关系第三方对施工人员的管理和监督应遵守国家相关法律法规和合同约定,确保施工人员的安全和权益。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方的资质、能力、责任限额等进行协商,并在合同中明确。6.2第三方介入后,甲乙双方应定期召开会议,讨论和解决合同履行过程中的问题。6.3第三方介入过程中,甲乙双方应保持沟通,确保合同目标的实现。第七条第三方介入的监督7.1甲方有权对第三方的履约情况进行监督,包括但不限于质量、进度、安全等方面。7.2乙方应配合甲方对第三方的监督工作,确保第三方按照合同约定履行义务。第八条第三方介入的变更8.1若第三方在介入过程中发生变更,甲乙双方应重新协商并签订补充协议,明确新的第三方责任限额和权利义务。8.2第三方变更后,甲乙双方应继续履行本合同,并确保合同目标的实现。第九条第三方介入的终止9.1若第三方在介入过程中出现严重违约行为,甲乙双方有权终止第三方的介入。9.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定处理剩余事宜。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决。10.2协商不成时,甲乙双方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条第三方介入的其他规定11.1本合同中关于第三方介入的条款,是对甲乙双方原有权利义务的补充和细化,不改变甲乙双方的权利义务关系。11.2本合同中关于第三方介入的条款,如有与国家法律法规相抵触之处,以国家法律法规为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:生态园林景观木工劳务分包合同详细要求:合同应包含甲乙双方的基本信息、工程概况、劳务内容、费用、进度、质量、安全、环境保护、合同变更、违约责任、争议解决、合同解除、合同终止等条款。附件说明:本合同是双方履行合同关系的核心文件,所有附件均应与本合同内容相一致。2.附件二:甲方资质证明文件详细要求:包括但不限于营业执照、相关资质证书、法定代表人身份证明等。附件说明:证明甲方具备履行合同所需的资质和能力。3.附件三:乙方资质证明文件详细要求:包括但不限于营业执照、相关资质证书、施工人员资格证书等。附件说明:证明乙方具备履行合同所需的资质和能力。4.附件四:工程进度计划详细要求:包括但不限于工程进度表、关键节点时间安排等。附件说明:明确工程进度安排,便于双方监督和控制工程进度。5.附件五:质量检验报告详细要求:包括但不限于原材料检验报告、施工过程检验报告、工程验收报告等。附件说明:证明工程质量符合要求。6.附件六:安全管理措施详细要求:包括但不限于安全防护措施、应急预案、安全培训记录等。附件说明:确保施工安全,降低安全事故风险。7.附件七:环境保护措施详细要求:包括但不限于废水处理、固体废物回收、噪声控制等方案。附件说明:确保施工过程中对环境的影响降至最低。8.附件八:合同变更协议详细要求:包括但不限于变更原因、变更内容、变更生效时间等。附件说明:记录合同变更的详细情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程工程质量不合格违反安全规定未按时支付工程费用未按照合同约定履行环保责任2.责任认定标准:违约行为发生后,由违约方承担相应的违约责任。赔偿损失:根据实际损失计算,包括直接损失和间接损失。支付违约金:按照合同约定的比例或金额支付。解除合同:在违约情形严重的情况下,非违约方有权解除合同。3.示例说明:违约行为:乙方未按时完成工程,导致工程进度延误。责任认定:乙方应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方因工程延误造成的损失,并支付违约金。全文完。2024年生态园林景观木工劳务分包合同汇编指南2本合同目录一览1.合同订立依据与适用范围1.1合同订立依据1.2合同适用范围1.3合同有效期限2.定义与解释2.1定义2.2解释3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目内容3.4项目规模4.双方权利与义务4.1承包方权利4.2承包方义务4.3招标方权利4.4招标方义务5.合同价格与支付方式5.1合同价格5.2付款方式5.3付款时间5.4付款条件6.工程进度与质量要求6.1工程进度计划6.2质量标准6.3质量检测与验收7.交工与验收7.1交工条件7.2验收程序7.3验收标准7.4验收时间8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.保险与安全9.1保险责任9.2安全责任9.3安全措施10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除或终止程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:技术规范12.3附件三:合同补充协议13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同变更内容14.其他约定事项14.1不可抗力14.2法律变更14.3通知与送达14.4合同份数与效力第一部分:合同如下:第一条合同订立依据与适用范围1.1合同订立依据1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国建筑法》1.1.3《建设工程施工合同管理办法》1.2合同适用范围1.2.1本合同适用于2024年生态园林景观木工劳务分包项目。1.2.2本合同对合同双方在项目实施过程中的权利义务具有约束力。第二条定义与解释2.1定义2.1.1“生态园林景观木工劳务分包”指承包方根据招标方要求,在约定的生态园林景观项目中,承担木工劳务分包工作。2.1.2“施工图纸”指招标方提供的,包括设计图纸、施工说明、技术规范等在内的所有施工图纸。2.2解释2.2.1本合同中的术语和定义,如无特殊说明,均按照国家标准和行业规范进行解释。第三条项目概述3.1项目名称3.1.1本项目名称为:2024年生态园林景观木工劳务分包项目。3.2项目地点3.2.1项目地点:市区街道号。3.3项目内容3.3.1项目内容:包括园林景观中的木结构制作、安装、油漆等劳务分包工作。3.4项目规模3.4.1项目规模:根据招标方提供的工程量清单,总工程量约为X立方米。第四条双方权利与义务4.1承包方权利4.1.1按照合同约定,承包方有权获得项目劳务报酬。4.1.2承包方有权要求招标方提供必要的施工图纸和资料。4.2承包方义务4.2.1承包方应按照合同约定,按时、按质、按量完成项目劳务分包工作。4.2.2承包方应遵守国家法律法规和行业标准,确保施工安全。4.3招标方权利4.3.1招标方有权监督承包方施工过程,确保施工质量。4.3.2招标方有权要求承包方按照合同约定支付劳务报酬。4.4招标方义务4.4.1招标方应按照合同约定,及时支付承包方的劳务报酬。4.4.2招标方应提供必要的施工图纸和资料,确保承包方顺利施工。第五条合同价格与支付方式5.1合同价格5.1.1合同总价为人民币X万元整。5.2付款方式5.2.1付款方式为分阶段支付,具体支付节点及比例如下:1.预付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总价的20%;2.进度款:根据工程进度,每月支付合同总价的10%;3.结算款:工程验收合格后,支付合同总价的50%;5.3付款时间5.3.1付款时间:按照合同约定的付款方式,在规定的时间内支付。5.4付款条件5.4.1付款条件:承包方完成相应阶段的劳务分包工作,且符合合同约定的质量标准。第六条工程进度与质量要求6.1工程进度计划6.1.1承包方应按照招标方提供的工程进度计划,合理安排施工进度。6.1.2承包方应在工程进度计划的基础上,制定详细的施工组织设计,确保工程按期完成。6.2质量标准6.2.1承包方应严格按照国家相关标准和招标方要求,确保工程质量达到合格标准。6.3质量检测与验收6.3.1承包方应定期进行质量检测,确保工程质量符合要求。6.3.2工程验收合格后,双方应共同签署验收报告。第八条违约责任8.1违约情形8.1.1承包方未按合同约定完成工程进度,导致工期延误;8.1.2承包方施工质量不符合合同约定,造成工程返工或损失;8.1.3承包方未按合同约定提供施工图纸和资料;8.1.4承包方违反施工安全规定,造成安全事故;8.2违约责任承担8.2.1承包方未按合同约定完成工程进度,每延误一日,应支付合同总价0.5%的违约金;8.2.2承包方施工质量不符合合同约定,造成工程返工或损失,应承担相应责任并赔偿损失;8.2.3承包方未按合同约定提供施工图纸和资料,每延误一日,应支付合同总价0.2%的违约金;8.2.4承包方违反施工安全规定,造成安全事故,应承担全部责任并赔偿损失。8.3违约赔偿8.3.1承包方违约,应向招标方支付违约金;8.3.2违约金不足以赔偿招标方损失的,承包方应继续赔偿直至损失完全弥补。第九条保险与安全9.1保险责任9.1.1承包方应为其施工人员购买意外伤害保险;9.1.2招标方应为其施工场地购买建筑工程一切险。9.2安全责任9.2.1承包方负责施工现场的安全管理,确保施工安全;9.2.2招标方负责施工场地的安全管理,确保施工安全。9.3安全措施9.3.1承包方应制定安全施工方案,并严格执行;9.3.2招标方应定期对施工场地进行检查,确保安全设施完善。第十条合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致,同意解除合同;10.1.2因不可抗力导致合同无法履行;10.1.3一方严重违约,另一方有权解除合同。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工程全部完成;10.2.2合同约定的保修期届满;10.2.3双方协商一致,同意终止合同。10.3解除或终止程序10.3.1合同解除或终止,双方应提前30日书面通知对方;10.3.2解除或终止合同后,双方应进行工程结算。第十一项争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议;11.1.2协商不成的,可向合同履行地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1双方应在本合同签订之日起3个月内协商解决争议;11.2.2协商不成的,任何一方可向合同履行地人民法院提起诉讼。11.3争议解决地点11.3.1争议解决地点为合同履行地人民法院。第十二项合同附件12.1附件一:工程量清单12.1.1附件一详细列出了项目的工程量清单,包括各个分项工程的工程量、单价和总价。12.2附件二:技术规范12.2.1附件二包含了项目的施工技术规范,明确了施工过程中的质量要求和标准。12.3附件三:合同补充协议12.3.1附件三用于记录合同双方就合同内容达成的一致补充条款。第十三项合同生效与变更13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后,本合同自生效;13.1.2合同经招标方批准后生效。13.2合同变更程序13.2.1合同变更需双方书面同意;13.2.2合同变更内容应作为合同的组成部分。13.3合同变更内容13.3.1合同变更内容应明确变更的具体事项、变更后的条款及生效日期。第十四项其他约定事项14.1不可抗力14.1.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任;14.1.2不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。14.2法律变更14.2.1如国家法律、法规和政策发生变化,导致合同内容与法律、法规、政策相抵触,双方应协商解决;14.2.2如法律、法规、政策变更对合同履行有重大影响,双方可协商解除或变更合同。14.3通知与送达14.3.1任何通知或文件应以书面形式发送至对方指定的地址;14.3.2通知或文件发送后,自发送之日起第3个工作日视为送达。14.4合同份数与效力14.4.1本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的定义与角色1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同或单方邀请介入合同履行过程的独立第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、仲裁机构等。1.2第三方的角色包括但不限于:监督工程进度和质量、提供技术咨询服务、进行工程验收、调解争议等。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件2.1.1合同双方同意第三方介入;2.1.2第三方具备相应的资质和能力;2.1.3第三方介入不违反法律法规和合同约定。2.2第三方介入的程序2.2.1甲乙双方协商确定第三方;2.2.2第三方与甲乙双方签订书面协议,明确各自的责权利;2.2.3第三方介入后,甲乙双方应向第三方提供必要的信息和资料。3.第三方的责任限额3.1第三方在履行合同过程中,因自身原因导致合同履行不能或出现损失,应承担相应的责任。3.2第三方的责任限额3.2.1第三方责任限额由甲乙双方在第三方协议中约定,原则上不得超过合同总价的一定比例;3.2.2第三方责任限额的具体数额可根据第三方的资质和能力以及合同的具体情况进行调整。4.第三方与其他各方的责任划分4.1第三方与甲方的责任划分4.1.1第三方对甲方负责,确保工程进度和质量符合合同要求;4.1.2甲方对第三方的工作进行监督,并提出合理建议。4.2第三方与乙方的责任划分4.2.1第三方对乙方负责,确保工程进度和质量符合合同要求;4.2.2乙方应配合第三方的工作,提供必要的支持和协助。4.3第三方与甲乙双方共同责任4.3.1第三方在甲乙双方共同要求下,对工程变更、争议调解等事项提供专业意见;4.3.2甲乙双方应共同承担因第三方介入产生的额外费用。5.第三方介入的额外条款5.1第三方介入的额外费用5.1.1第三方介入的额外费用由甲乙双方协商确定,并纳入合同总价;5.1.2第三方介入的额外费用包括但不限于:第三
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年电子显示屏广告租赁合同样本3篇
- 二零二五版代办房地产前期开发手续与建筑工程质量检测服务合同3篇
- 二零二五年采棉机驾驶员职业素养提升与劳动合同3篇
- 二零二五版能源行业冻库租赁合同含能源物资储备协议3篇
- 二零二五年酒店客房部服务员劳动合同书3篇
- 天津事业单位2025年度合同制聘用人员管理规范3篇
- 二零二五年度装修合同范本:环保装修保障您的生活品质6篇
- 二零二五版地产经纪居间合同纠纷处理指南3篇
- 二零二五版彩钢室内隔断安装工程合同2篇
- 二零二五版二手车买卖与二手车配件销售合同3篇
- 【公开课】同一直线上二力的合成+课件+2024-2025学年+人教版(2024)初中物理八年级下册+
- 高职组全国职业院校技能大赛(婴幼儿照护赛项)备赛试题库(含答案)
- 2024年公安部直属事业单位招聘笔试参考题库附带答案详解
- 健康教育工作考核记录表
- 装饰工程施工技术ppt课件(完整版)
- SJG 05-2020 基坑支护技术标准-高清现行
- 汽车维修价格表
- 司炉岗位应急处置卡(燃气)参考
- 10KV供配电工程施工组织设计
- 终端拦截攻略
- 药物外渗处理及预防【病房护士安全警示教育培训课件】--ppt课件
评论
0/150
提交评论