2025年度商业空间室内装修设计与施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度商业空间室内装修设计与施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2联系方式1.3注册地址2.合同背景及依据2.1项目名称2.2项目地点2.3项目概况2.4合同依据3.设计与施工范围3.1设计范围3.2施工范围3.3设计与施工的衔接4.设计与施工工期4.1设计工期4.2施工工期4.3工期延误责任5.设计与施工费用5.1设计费用5.2施工费用5.3费用支付方式5.4付款节点及进度款6.设计与施工质量要求6.1设计质量要求6.2施工质量要求6.3质量验收标准6.4质量保证期7.材料与设备7.1材料与设备清单7.2材料与设备采购7.3材料与设备验收7.4材料与设备保管8.安全生产与环境保护8.1安全生产要求8.2环境保护要求8.3事故处理及责任9.合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3变更与解除的条件及程序10.违约责任10.1设计方违约责任10.2施工方违约责任10.3违约责任的承担方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定事项13.1合同附件13.2通知与送达13.3合同份数13.4合同签署14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人甲方：[甲方全称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方：[乙方全称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.2联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话]、[甲方电子邮箱]乙方联系方式：[乙方联系电话]、[乙方电子邮箱]1.3注册地址甲方注册地址：[甲方注册地址]乙方注册地址：[乙方注册地址]2.合同背景及依据2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目概况[项目规模、功能、设计要求等]2.4合同依据[相关法律法规、行业标准、项目审批文件等]3.设计与施工范围3.1设计范围[设计内容、设计深度、设计标准等]3.2施工范围[施工内容、施工标准、施工工艺等]3.3设计与施工的衔接[设计文件交付、施工图纸会审、设计变更等]4.设计与施工工期4.1设计工期[设计开始日期至设计完成日期]4.2施工工期[施工开始日期至施工完成日期]4.3工期延误责任[因甲方原因、乙方原因、不可抗力等原因导致的工期延误及责任承担]5.设计与施工费用5.1设计费用[设计费用总额、支付方式、支付节点等]5.2施工费用[施工费用总额、支付方式、支付节点等]5.3费用支付方式[银行转账、现金支付等]5.4付款节点及进度款[根据工程进度分阶段支付，具体节点及比例]6.设计与施工质量要求6.1设计质量要求[设计文件质量标准、设计成果完整性等]6.2施工质量要求[施工质量标准、材料质量标准、施工工艺要求等]6.3质量验收标准[国家相关质量标准、行业标准等]6.4质量保证期[自竣工验收合格之日起，[保证期时长]内]7.材料与设备7.1材料与设备清单[详细列出所需材料与设备的名称、规格、数量、品牌等]7.2材料与设备采购[甲方提供材料与设备清单，乙方负责采购]7.3材料与设备验收[材料与设备到货后，双方共同验收，确认合格后方可使用]7.4材料与设备保管[材料与设备保管责任、保管条件等]8.安全生产与环境保护8.1安全生产要求[施工现场安全管理、安全教育培训、安全设施配置、安全事故处理等]8.2环境保护要求[施工现场环境保护措施、固体废物处理、废水排放、噪声控制等]8.3事故处理及责任[安全事故报告、调查、处理程序及责任划分]9.合同变更与解除9.1合同变更[变更程序、变更内容、变更通知、变更对合同费用和工期的影响等]9.2合同解除[合同解除条件、解除程序、解除后的费用结算、合同解除后的责任承担等]9.3变更与解除的条件及程序[变更或解除合同的具体条件、提出变更或解除的期限、审批流程等]10.违约责任10.1设计方违约责任[设计未按时完成、设计质量不符合要求、设计变更不及时等违约责任]10.2施工方违约责任[施工进度延误、施工质量不合格、材料与设备不符合要求等违约责任]10.3违约责任的承担方式[违约金、赔偿损失、停止违约行为、解除合同等]11.争议解决11.1争议解决方式[协商、调解、仲裁、诉讼等]11.2争议解决机构[具体的仲裁机构或法院]11.3争议解决程序[争议提起、证据提交、审理程序、裁决或判决执行等]12.合同生效与终止12.1合同生效条件[合同签订、合同备案、合同生效等]12.2合同终止条件[合同履行完毕、合同解除、合同到期等]12.3合同终止后的处理[合同终止后的费用结算、工程验收、资料移交等]13.其他约定事项13.1合同附件[合同附件清单、附件内容]13.2通知与送达[通知形式、送达地址、送达方式等]13.3合同份数[合同正本份数、副本份数]13.4合同签署[双方签字盖章、签署日期等]14.合同附件14.1设计合同14.2施工合同14.3材料设备清单14.4设计变更单14.5施工进度计划14.6质量验收记录14.7费用结算单14.8争议解决协议14.9其他相关文件]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义[在本合同中，“第三方”指除甲乙双方之外的，为合同履行提供中介、咨询、监理、检测等服务的独立法人或其他组织。]15.2第三方介入目的[第三方介入旨在提高合同履行的效率和质量，确保工程顺利进行。]16.第三方介入的类型16.1中介方[为甲乙双方提供信息交流、协调服务的第三方。]16.2咨询方[为甲乙双方提供专业意见和决策支持的第三方。]16.3监理方[对施工过程进行监督、检查，确保工程质量、进度、安全的第三方。]16.4检测方[对材料、设备、施工质量进行检测的第三方。]17.第三方介入的流程17.1介入申请[甲乙双方可共同决定是否引入第三方，并提交介入申请。]17.2第三方选择[甲乙双方根据需求，共同选择合适的第三方。]17.3介入协议签订[甲乙双方与第三方签订介入协议，明确各方的权利和义务。]18.第三方责权利18.1责任[第三方应遵守相关法律法规，履行合同约定的责任。]18.2权利[第三方有权根据合同约定，获取相应的报酬和服务费用。]18.3利益[第三方在合同履行过程中，享有合法权益，如知识产权等。]19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分[第三方在介入过程中，应明确自身职责，不得干涉甲乙双方的合同履行。]19.2责任划分[第三方的责任仅限于其介入范围，对超出范围的责任不承担责任。]20.第三方责任限额20.1限额设定[第三方责任限额由甲乙双方在介入协议中约定，通常以合同总金额的一定比例确定。]20.2限额适用[第三方责任限额适用于第三方因过错导致甲乙双方损失的赔偿。]20.3限额调整[在合同履行过程中，如遇特殊情况，甲乙双方可协商调整第三方责任限额。]21.第三方介入的费用21.1费用承担[第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定分摊。]21.2费用结算[第三方介入费用按实际发生金额结算，并在合同约定的付款节点支付。]22.第三方介入的终止22.1终止条件[合同履行完毕、第三方职责履行完毕、合同解除等。]22.2终止程序[甲乙双方与第三方协商终止介入协议，并办理相关手续。]22.3终止后的处理[终止介入后，甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。]第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计合同详细要求和说明：包含设计范围、设计费用、设计工期、设计成果交付、设计变更等内容。2.施工合同详细要求和说明：包含施工范围、施工费用、施工工期、施工质量要求、施工材料设备清单、施工进度计划等内容。3.材料设备清单详细要求和说明：详细列出所需材料与设备的名称、规格、数量、品牌、价格、供应商等信息。4.设计变更单详细要求和说明：记录设计变更的原因、内容、影响、审批流程、费用调整等信息。5.施工进度计划详细要求和说明：列出施工阶段、关键节点、预计完成时间、资源分配等信息。6.质量验收记录详细要求和说明：记录质量验收的时间、地点、参与人员、验收标准、验收结果等信息。7.费用结算单详细要求和说明：记录工程进度、已完成工作量、已支付费用、未支付费用、费用调整等信息。8.争议解决协议详细要求和说明：约定争议解决的方式、机构、程序、费用等信息。9.其他相关文件详细要求和说明：包括但不限于工程图纸、技术规范、合同补充协议、会议纪要、通讯记录等。说明二：违约行为及责任认定：1.设计方违约行为及责任认定违约行为：设计未按时完成、设计质量不符合要求、设计变更不及时等。责任认定：设计方应承担违约金，并根据实际情况赔偿甲方损失。示例：设计方未在约定工期内完成设计，甲方有权要求设计方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。2.施工方违约行为及责任认定违约行为：施工进度延误、施工质量不合格、材料与设备不符合要求等。责任认定：施工方应承担违约金，并根据实际情况赔偿甲方损失。示例：施工方在施工过程中发现材料质量不合格，甲方有权要求施工方更换材料，并赔偿因此造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方未履行合同约定的职责、提供的服务不符合要求等。责任认定：第三方应承担违约金，并根据实际情况赔偿甲乙双方损失。示例：监理方未按约定时间完成监理报告，甲方有权要求监理方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。4.甲方违约行为及责任认定违约行为：甲方未按时支付费用、提供资料不及时、变更需求未及时通