2024年生态园林景观养护劳务分包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年生态园林景观养护劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位信息1.2承包单位信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目期限3.工程内容与质量要求3.1工程内容3.2质量要求3.3工程验收标准4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期安排4.3进度调整5.投资与费用5.1投资估算5.2费用构成5.3费用支付方式6.安全生产与文明施工6.1安全生产责任6.2文明施工要求6.3事故处理7.环境保护与绿化养护7.1环境保护措施7.2绿化养护标准7.3环保验收8.人员配备与管理8.1人员配置8.2管理制度8.3人员培训9.技术支持与咨询服务9.1技术支持9.2咨询服务9.3技术文件10.合同变更与解除10.1变更条件10.2变更程序10.3合同解除11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知与送达14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1分包单位信息1.1.1单位名称：_______1.1.2法定代表人：_______1.1.3联系人：_______1.1.4联系电话：_______1.1.5住所地：_______1.2承包单位信息1.2.1单位名称：_______1.2.2法定代表人：_______1.2.3联系人：_______1.2.4联系电话：_______1.2.5住所地：_______第二条项目概况2.1项目名称：_______2.2项目地点：_______2.3项目规模：_______（如：占地面积、绿化面积等）2.4项目期限：_______（起止时间）第三条工程内容与质量要求3.1工程内容3.1.1绿化种植3.1.2景观小品3.1.3园路铺装3.1.4水景工程3.1.5园林设施3.2质量要求3.2.1符合国家有关园林景观工程的质量标准3.2.2绿化植物成活率不低于95%3.2.3景观小品安装牢固，无明显损坏3.2.4园路铺装平整，无明显高低不平3.2.5水景工程水质清澈，无明显异味3.2.6园林设施功能完好，无明显损坏3.3工程验收标准3.3.1工程完工后，由承包单位组织验收3.3.2验收合格后，由双方签字确认第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.1.1项目前期准备：_______4.1.2绿化种植：_______4.1.3景观小品：_______4.1.4园路铺装：_______4.1.5水景工程：_______4.1.6园林设施：_______4.1.7工程收尾：_______4.2工期安排4.2.1项目总工期：_______（月/日）4.2.2各分项工程工期：_______（月/日）4.3进度调整4.3.1因不可抗力等原因导致工程进度延误的，双方应协商调整工期4.3.2调整后的工期应书面通知对方第五条投资与费用5.1投资估算5.1.1项目总投资：_______（万元）5.1.2分包单位投资：_______（万元）5.2费用构成5.2.1人工费5.2.2材料费5.2.3设备费5.2.4施工机械费5.2.5管理费5.2.6利润5.3费用支付方式5.3.1付款进度：_______5.3.2付款方式：_______（如：银行转账、现金等）第六条安全生产与文明施工6.1安全生产责任6.1.1分包单位负责施工过程中的安全生产工作6.1.2承包单位负责对分包单位安全生产工作的监督和管理6.2文明施工要求6.2.1严格遵守国家有关文明施工的规定6.2.2保持施工现场整洁，不得乱堆乱放6.2.3不得影响周边居民的生活和工作6.3事故处理6.3.1发生安全事故，立即启动应急预案6.3.2及时上报相关部门，并协助调查处理第七条环境保护与绿化养护7.1环境保护措施7.1.1严格遵守国家有关环境保护的规定7.1.2加强施工现场环境保护，减少对周围环境的影响7.2绿化养护标准7.2.1定期进行绿化植物修剪、浇水、施肥等养护工作7.2.2确保绿化植物生长良好，无明显枯萎、病虫害等情况7.3环保验收7.3.1工程完工后，由承包单位组织环保验收7.3.2验收合格后，由双方签字确认第八条人员配备与管理8.1人员配置8.1.1分包单位应按照合同要求配备足够的技术、管理人员和施工人员8.1.2人员资质应符合国家相关标准，具有相应的资格证书8.2管理制度8.2.1建立健全内部管理制度，明确各部门职责8.2.2定期对员工进行培训和考核8.3人员培训8.3.1对施工人员进行专业技能和安全教育8.3.2对管理人员进行项目管理知识和技能培训第九条技术支持与咨询服务9.1技术支持9.1.1承包单位应提供必要的技术支持和咨询服务9.1.2分包单位在施工过程中遇到技术问题，应及时向承包单位汇报9.2咨询服务9.2.1承包单位应定期向分包单位提供行业动态和技术发展趋势9.2.2分包单位有权向承包单位咨询相关问题9.3技术文件9.3.1承包单位应提供完整的技术文件，包括设计图纸、施工方案等9.3.2分包单位应妥善保管技术文件，确保施工质量第十条合同变更与解除10.1变更条件10.1.1因不可抗力等原因导致合同无法继续履行10.1.2双方协商一致，认为变更合同内容对双方有利10.2变更程序10.2.1变更内容应以书面形式提出10.2.2双方应就变更内容进行协商，达成一致后签订补充协议10.3合同解除10.3.1因一方违约导致合同无法履行10.3.2经双方协商一致，决定解除合同第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1未按时完成工程进度11.1.2工程质量不符合合同约定11.1.3违反安全生产规定11.1.4未经同意擅自变更工程内容11.2违约责任11.2.1承担违约责任，支付违约金11.2.2恢复工程原状或采取补救措施11.3违约处理11.3.1违约发生后，由违约方承担责任11.3.2双方协商解决，协商不成的，依法向人民法院提起诉讼第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1优先通过协商解决12.1.2协商不成的，提交仲裁机构仲裁12.1.3仲裁不成的，依法向人民法院提起诉讼12.2争议解决程序12.2.1争议发生后，由双方协商解决12.2.2协商不成的，提交仲裁机构仲裁12.2.3仲裁不成的，依法向人民法院提起诉讼12.3争议解决地点12.3.1仲裁地点：_______12.3.2诉讼地点：_______第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同并签字盖章13.1.2合同内容符合法律法规规定13.2合同终止条件13.2.1合同期限届满13.2.2双方协商一致解除合同13.2.3因违约导致合同无法履行13.3合同解除13.3.1因不可抗力等原因导致合同无法履行13.3.2双方协商一致解除合同第十四条其他约定事项14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律法规14.2通知与送达14.2.1通知应以书面形式发送，自发送之日起视为送达14.2.2送达地址为合同双方在合同中约定的地址14.3合同附件14.3.1本合同附件包括：_______14.3.2附件与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与定义15.1第三方是指在本合同履行过程中，因特定需要而介入的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方介入的目的是为了保证合同履行的公正性、专业性，以及提高合同履行的效率和质量。16.第三方介入的条件与程序16.1第三方介入需经甲乙双方同意，并签订书面协议。16.2第三方介入协议应明确第三方的权利、义务和责任。16.3第三方介入协议的签订应在合同签订后，合同履行过程中或合同终止前。17.第三方介入的职责与权限17.1第三方应按照介入协议的规定，履行相应的职责和权限。17.2第三方有权对甲乙双方的履约情况进行监督和检查。17.3第三方有权提出改进建议和措施，但不得干涉甲乙双方的正常业务活动。18.第三方介入的责权利划分18.1第三方的责任：18.1.1第三方应保证其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。18.1.2第三方应保证其提供的服务真实、准确、客观。18.1.3第三方因自身原因导致服务出现失误，应承担相应的责任。18.2第三方的权利：18.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合。18.2.2第三方有权对甲乙双方的履约情况进行调查和核实。18.3第三方的义务：18.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密。18.3.2第三方应按照介入协议的规定，及时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题。19.第三方责任限额19.1第三方的责任限额由甲乙双方在介入协议中约定，不得超过合同总金额的_______%。19.2第三方责任限额的约定不应影响甲乙双方根据本合同应承担的责任。20.第三方介入的费用承担20.1第三方介入的费用由甲乙双方按照介入协议的规定分摊。20.2若第三方介入导致合同履行出现延误或增加费用，由责任方承担。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决。21.2协商不成的，提交第三方介入协议中约定的争议解决机构解决。22.第三方介入的合同终止22.1当第三方介入协议约定的终止条件成就时，合同终止。22.2合同终止后，第三方应将相关资料和文件移交给甲乙双方。23.第三方介入的其他约定23.1第三方介入期间，甲乙双方应继续履行本合同的约定。23.2第三方介入的变更或解除，需经甲乙双方同意，并签订书面协议。23.3本合同中未规定的第三方介入事项，按国家相关法律法规和介入协议的规定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方基本信息表说明：包括单位名称、法定代表人、联系人、联系电话、住所地等基本信息。2.附件二：项目概况表说明：包括项目名称、地点、规模、期限等基本信息。3.附件三：工程内容与质量要求明细表说明：详细列出工程内容、质量要求及验收标准。4.附件四：工程进度计划表说明：列出各分项工程的进度计划和时间节点。5.附件五：费用预算表说明：详细列出项目总投资、分包单位投资、费用构成及支付方式。6.附件六：人员配备表说明：列出人员配置、资质要求及培训计划。7.附件七：技术文件清单说明：列出项目所需的技术文件，包括设计图纸、施工方案等。8.附件八：第三方介入协议说明：详细约定第三方介入的条件、职责、权限、费用承担、争议解决等。9.附件九：合同变更协议说明：详细记录合同变更的内容、原因及双方协商达成的一致意见。10.附件十：违约责任认定及处理意见说明：详细列出违约行为、责任认定标准及处理措施。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1未按时完成工程进度1.2工程质量不符合合同约定1.3违反安全生产规定1.4未经同意擅自变更工程内容1.5未能提供必要的技术支持与咨询服务1.6未能保守商业秘密1.7未能按约定承担第三方责任1.8未能按约定承担费用2.责任认定标准：2.1违约行为发生后，甲乙双方应立即协商，确定违约责任。2.2违约责任认定应依据国家相关法律法规、行业标准及合同约定。2.3违约责任认定应公平、合理，充分考虑各方利益。3.违约责任认定示例：3.1若分包单位未按时完成工程进度，导致工程延期，则分包单位应承担违约责任，支付违约金。3.2若承包单位提供的工程材料质量不符合合同约定，则承包单位应承担违约责任，更换合格材料或赔偿损失。3.3若第三方未能保守商业秘密，泄露甲乙双方的商业信息，则第三方应承担违约责任，赔偿损失。全文完。2024年生态园林景观养护劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目面积2.4项目工期2.5项目质量要求3.养护服务内容3.1园林绿化养护3.2景观设施维护3.3环境保洁3.4灯光、音响设备维护4.养护服务标准4.1绿化养护标准4.2景观设施维护标准4.3环境保洁标准4.4灯光、音响设备维护标准5.养护服务费用5.1养护服务费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间5.4付款条件6.交工验收6.1交工验收标准6.2交工验收程序6.3交工验收时间7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决期限9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同终止程序10.合同附件10.1合同附件清单10.2合同附件内容11.合同份数11.1合同总份数11.2合同份数分配12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人员13.合同变更13.1变更条件13.2变更程序13.3变更效力14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方名称：_______1.1.2总包方名称：_______1.2合同双方地址1.2.1分包方地址：_______1.2.2总包方地址：_______1.3合同双方联系方式1.3.1分包方联系人：_______1.3.2分包方联系电话：_______1.3.3总包方联系人：_______1.3.4总包方联系电话：_______2.项目概况2.1项目名称：_______2.2项目地点：_______2.3项目面积：_______平方米2.4项目工期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日2.5项目质量要求：符合国家相关质量标准和规范要求3.养护服务内容3.1园林绿化养护3.1.1绿化植物修剪3.1.2绿化植物浇水3.1.3绿化植物施肥3.1.4绿化植物病虫害防治3.2景观设施维护3.2.1景观设施清洁3.2.2景观设施修复3.2.3景观设施更换3.3环境保洁3.3.1地面清洁3.3.2道路清扫3.3.3公共设施清洁3.4灯光、音响设备维护3.4.1灯光设备检查3.4.2灯光设备修复3.4.3音响设备检查3.4.4音响设备修复4.养护服务标准4.1绿化养护标准4.1.1绿化植物生长情况4.1.2绿化植物病虫害防治效果4.1.3绿化植物修剪整齐度4.2景观设施维护标准4.2.1景观设施外观整洁度4.2.2景观设施功能完好性4.2.3景观设施修复质量4.3环境保洁标准4.3.1地面无垃圾4.3.2道路无杂物4.3.3公共设施干净4.4灯光、音响设备维护标准4.4.1灯光设备亮度适中4.4.2音响设备音质清晰5.养护服务费用5.1养护服务费用总额：_______元5.2费用支付方式：银行转账5.3费用支付时间：5.3.1每月_______日支付上月养护费用5.3.2养护服务合同签订后_______个工作日内支付首月养护费用5.4付款条件：按月结算，实际完成养护工作后支付6.交工验收6.1交工验收标准：6.1.1养护服务内容完成情况6.1.2养护服务质量达到合同约定标准6.2交工验收程序：6.2.1分包方提交验收申请6.2.2总包方组织验收6.2.3验收合格后双方签署验收报告6.3交工验收时间：每月_______日7.违约责任7.1违约情形：7.1.1分包方未按时完成养护工作7.1.2分包方养护服务质量不符合合同约定标准7.1.3分包方未按照合同约定支付费用7.2违约责任：7.2.1分包方应承担违约责任，赔偿总包方损失7.2.2违约赔偿金额按实际损失计算，最高不超过合同总额的_______%7.3违约赔偿：7.3.1违约赔偿金额在收到总包方书面通知后_______个工作日内支付8.争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议，协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。9.合同生效与终止9.1合同生效条件：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件：9.2.1合同约定的养护服务期限届满9.2.2双方协商一致解除合同9.2.3因不可抗力导致合同无法履行9.3合同终止程序：9.3.1双方应提前_______日书面通知对方合同终止意向9.3.2收到终止通知后，双方应按照合同约定进行交接工作9.3.3合同终止后，双方应签署合同终止确认书10.合同附件10.1合同附件清单：10.1.1养护服务内容清单10.1.2养护服务标准10.1.3费用支付明细10.1.4交工验收标准10.1.5其他相关文件10.2合同附件内容：详见附件清单11.合同份数11.1合同总份数：_______份11.2合同份数分配：11.2.1分包方_______份11.2.2总包方_______份11.2.3备份_______份12.合同签署12.1签署日期：_______年_______月_______日12.2签署地点：_______12.3签署人员：12.3.1分包方代表签字：12.3.2总包方代表签字：13.合同变更13.1变更条件：合同签订后，如遇国家政策调整、不可抗力或其他合理原因，双方可协商变更合同内容。13.2变更程序：13.2.1双方签署合同变更协议13.2.2变更协议经双方代表签字盖章后生效13.2.3变更协议作为合同附件13.3变更效力：变更协议与本合同具有同等法律效力14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.2本合同一式_______份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方代表签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除合同双方外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、评估机构、审计机构、保险公司等。15.2第三方介入条件：15.2.1合同双方协商一致，认为需要第三方介入以保障合同履行或解决争议。15.2.2合同约定或法律法规规定必须由第三方介入的情况。15.3第三方介入程序：15.3.1合同双方应共同协商确定第三方的选择，并签署第三方介入协议。15.3.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权限、责任范围和费用承担等事项。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额定义：本合同中的第三方责任限额是指第三方因其介入行为对合同双方或项目造成的损失，第三方应承担的最高赔偿金额。16.2第三方责任限额的确定：16.2.1第三方责任限额应在第三方介入协议中明确约定，一般以合同总额的一定比例或固定金额确定。16.2.2第三方责任限额的确定应考虑第三方介入的必要性和可能产生的风险。16.3第三方责任限额的适用：16.3.1第三方责任限额仅适用于第三方介入行为直接导致的损失。16.3.2第三方责任限额不适用于合同双方或项目因第三方介入行为以外的其他原因造成的损失。17.第三方责权利划分17.1第三方职责：17.1.1监理方：负责监督合同履行情况，确保项目质量、进度和安全。17.1.2评估机构：负责对项目进行评估，提供评估报告。17.1.3审计机构：负责对项目财务进行审计，确保财务合规。17.1.4保险公司：负责在保险责任范围内承担合同双方或项目的损失赔偿。17.2第三方权利：17.2.1监理方：有权要求合同双方提供相关资料，有权对项目进行监督检查。17.2.2评估机构：有权要求合同双方提供所需信息，有权对项目进行实地评估。17.2.3审计机构：有权要求合同双方提供财务报表和凭证，有权对项目财务进行审计。17.2.4保险公司：有权根据保险合同要求合同双方提供相关证明材料。17.3第三方与其他各方的划分说明：17.3.1第三方与合同双方之间的关系由第三方介入协议约定。17.3.2第三方与项目的关系由项目合同约定。17.3.3第三方介入行为不影响合同双方的权利和义务。17.3.4第三方介入行为不影响项目合同的履行。18.第三方介入后的合同变更18.1当第三方介入时，合同双方应与第三方协商一致，对合同进行必要变更，以适应第三方介入的需要。18.2合同变更应遵循公平、公正、合理的原则，并确保合同双方的合法权益不受损害。19.第三方介入的费用承担19.1第三方介入的费用由合同双方根据第三方介入协议约定承担。19.2若第三方介入协议未明确费用承担，则由合同双方协商分担。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入过程中发生的争议，应由合同双方与第三方协商解决。20.2协商不成的，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.养护服务内容清单详细列明养护服务的具体项目，如绿化修剪、浇水、施肥、病虫害防治等。明确每个项目的具体标准和操作流程。2.养护服务标准制定详细的养护服务标准，包括植物生长、设施维护、环境保洁、设备维护等方面的具体要求。3.费用支付明细列明养护服务费用的构成，包括人工费、材料费、设备使用费等。明确费用支付的时间节点和金额。4.交工验收标准制定交工验收的具体标准，包括服务质量、项目完成情况等。标准应具备可操作性和可检验性。5.第三方介入协议详细规定第三方介入的条件、职责、权利、责任范围和费用承担等。协议应经合同双方和第三方签字盖章。6.保险合同如有涉及，提供保险合同副本，明确保险范围、保险金额、保险期限等。7.争议解决协议如有涉及，提供争议解决协议，明确争议解决的方式和程序。8.合同变更协议如有合同变更，提供变更协议，明确变更内容、生效日期等。9.第三方评估报告如有第三方介入评估，提供评估报告，包括评估结果和建议。10.第三方审计报告如有第三方介入审计，提供审计报告，包括审计结果和建议。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1分包方未按时完成养护工作1.2分包方养护服务质量不符合合同约定标准1.3分包方未按照合同约定支付费用1.4总包方未按时支付养护服务费用1.5第三方介入过程中出现重大失误或违反协议约定2.责任认定标准：2.1违约行为的认定应基于合同约定和实际情况。2.2违约责任的认定应根据违约行为的严重程度和造成的损失来确定。3.违约责任示例：3.1分包方未按时完成养护工作，导致项目进度延误，应承担相应的违约金。3.2分包方养护服务质量不符合合同约定标准，造成植物死亡或设施损坏，应赔偿总包方相应的损失。3.3分包方未按照合同约定支付费用，应支付滞纳金，并承担违约责任。3.4总包方未按时支付养护服务费用，应支付滞纳金，并承担违约责任。3.5第三方介入过程中出现重大失误或违反协议约定，应承担相应的违约责任，包括赔偿合同双方或项目的损失。全文完。2024年生态园林景观养护劳务分包合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2定义2.双方信息2.1分包方信息2.2主承包方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目面积4.项目内容4.1养护范围4.2养护内容4.3养护标准5.合同期限5.1合同起止时间5.2延期条款6.养护费用6.1费用计算方式6.2费用支付方式6.3付款进度7.养护服务标准7.1养护人员资质要求7.2养护设备要求7.3养护质量标准8.养护工作安排8.1工作计划8.2工作进度8.3工作验收9.养护人员管理9.1人员培训9.2人员调配9.3人员考核10.养护设备管理10.1设备采购10.2设备维护10.3设备更新11.质量保证11.1质量监督11.2质量事故处理11.3质量保证期12.违约责任12.1分包方违约责任12.2主承包方违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.其他约定14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语1.1.1“本合同”指本《2024年生态园林景观养护劳务分包合同》。1.1.2“分包方”指承担生态园林景观养护劳务的分包单位。1.1.3“主承包方”指与分包方签订本合同的园林景观项目的主承包单位。1.1.4“项目”指分包方需进行养护的生态园林景观项目。1.1.5“养护范围”指项目内所有需养护的园林植物、设施和景观元素。1.1.6“养护内容”包括浇水、修剪、施肥、病虫害防治、设施维护等。1.1.7“养护标准”指按照国家标准、行业标准及项目设计要求执行的养护标准。1.2定义1.2.1“养护服务”指分包方根据合同约定，对项目范围内的园林景观进行日常维护、保养和修复的工作。1.2.2“养护周期”指养护服务的周期性，如每周、每月等。1.2.3“养护计划”指分包方根据项目特点和养护标准编制的养护工作计划。2.双方信息2.1分包方信息2.1.1分包方全称：_______2.1.2分包方地址：_______2.1.3分包方联系人：_______2.1.4分包方联系电话：_______2.2主承包方信息2.2.1主承包方全称：_______2.2.2主承包方地址：_______2.2.3主承包方联系人：_______2.2.4主承包方联系电话：_______3.项目概况3.1项目名称：_______3.2项目地点：_______3.3项目面积：_______平方米4.项目内容4.1养护范围：_______4.2养护内容：浇水、修剪、施肥、病虫害防治、设施维护等。4.3养护标准：按照国家标准、行业标准及项目设计要求执行。5.合同期限5.1合同起止时间：_______至_______5.2延期条款：如因不可抗力等原因导致合同无法按期履行，双方应协商解决延期问题。6.养护费用6.1费用计算方式：根据养护范围、养护内容和养护标准，按面积或工作量计算。6.2费用支付方式：分阶段支付，具体支付方式详见附件。6.3付款进度：每月底前支付上一个月的养护费用。8.养护工作安排8.1工作计划8.1.1分包方应在合同签订后5个工作日内提交详细的养护工作计划。8.1.2工作计划应包括养护周期、具体养护措施、预期效果等。8.1.3主承包方应在收到工作计划后3个工作日内予以审核并反馈。8.2工作进度8.2.1分包方应按工作计划执行养护任务，确保工作进度。8.2.2分包方应每周向主承包方报告一次工作进度，包括已完成工作、存在问题及下周工作计划。8.3工作验收8.3.1养护工作完成后，主承包方应组织验收。8.3.2验收标准应符合本合同约定的养护标准和项目设计要求。8.3.3验收不合格的，分包方应在验收后3日内进行整改，直至合格。9.养护人员管理9.1人员培训9.1.1分包方应对养护人员进行专业培训，确保其具备必要的养护知识和技能。9.1.2培训内容包括养护标准、操作规程、安全知识等。9.2人员调配9.2.1分包方应根据工作需要合理调配人员，确保养护工作顺利进行。9.2.2如遇特殊情况，分包方应提前通知主承包方。9.3人员考核9.3.1分包方应定期对养护人员进行考核，考核内容包括工作态度、技能水平、服务质量等。9.3.2考核结果作为人员奖惩和岗位调整的依据。10.养护设备管理10.1设备采购10.1.1分包方应根据养护需要采购必要的设备。10.1.2设备采购应遵循公开、公平、公正的原则。10.2设备维护10.2.1分包方应对设备进行定期维护，确保设备正常运行。10.2.2维护记录应完整、准确。10.3设备更新10.3.1分包方应根据设备使用情况和维护记录，提出设备更新计划。10.3.2更新计划应经主承包方审核同意后实施。11.质量保证11.1质量监督11.1.1主承包方应定期对养护工作进行质量监督。11.1.2质量监督内容包括养护措施、养护效果、人员操作等。11.2质量事故处理11.2.1发生质量事故时，分包方应立即采取措施进行处理，并报告主承包方。11.2.2质量事故处理应遵循相关法律法规和行业标准。11.3质量保证期11.3.1养护工作完成后，质量保证期为_______个月。12.违约责任12.1分包方违约责任12.1.1分包方未按合同约定履行养护义务的，应承担违约责任。12.1.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.2主承包方违约责任12.2.1主承包方未按合同约定支付养护费用的，应承担违约责任。12.2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。13.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构13.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。14.其他约定14.1合同生效条件14.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同终止条件14.2.1合同期满或双方协商一致解除合同。14.3合同附件14.3.1.1养护工作计划14.3.1.2养护费用清单14.3.1.3人员培训计划14.3.1.4设备清单及维护记录第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”是指在合同履行过程中，因特定事项需要引入的，为合同各方提供专业服务、咨询、监督或其他相关支持的个人或机构，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经合同各方协商一致，并在合同中明确第三方的职责和权利。15.2.2第三方介入事项包括但不限于项目质量监督、进度控制、费用审核等。15.3第三方选择15.3.1第三方的选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标或其他合法方式确定。15.3.2第三方选择后，应及时通知合同各方。16.第三方职责与权利16.1第三方职责16.1.1第三方应按照合同约定，独立、公正地履行其职责。16.1.2第三方应提供专业意见，协助合同各方解决合同履行过程中出现的问题。16.2第三方权利16.2.1第三方有权要求合同各方提供必要的信息和资料。16.2.2第三方有权对合同执行情况进行监督和检查。16.2.3第三方有权根据合同约定，对合同各方提出意见和建议。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与分包方的划分17.1.1第三方对分包方的监督和检查不替代分包方自身的责任。17.1.2分包方应积极配合第三方的监督工作，并提供必要的支持。17.2第三方与主承包方的划分17.2.1第三方对主承包方的监督和检查不替代主承包方的责任。17.2.2主承包方应确保第三方的工作不受干扰，并提供必要的便利。17.3第三方与合同各方的关系17.3