




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年光伏照明系统工程承包协议本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同标的1.3工程概况1.4工程进度安排1.5工程质量要求1.6工程验收标准1.7工程造价及支付方式1.8工程材料供应1.9施工安全及环境保护1.10保密条款1.11争议解决方式1.12合同解除及终止1.13合同生效及变更1.14合同附件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1.1承包方名称:____________________1.1.2承包方地址:____________________1.1.3承包方法定代表人:____________________1.1.4承包方联系电话:____________________1.1.5承包方开户银行及账号:____________________1.2.1业主方名称:____________________1.2.2业主方地址:____________________1.2.3业主方法定代表人:____________________1.2.4业主方联系电话:____________________1.2.5业主方开户银行及账号:____________________第二条合同标的2.1合同标的为:二零二四年光伏照明系统工程。2.2工程地点:____________________2.3工程规模:____________________2.4工程内容:主要包括光伏组件安装、照明灯具安装、控制系统调试等。第三条工程概况3.1工程总工期:____个月3.2工程分期:____________________3.3工程进度节点:____________________第四条工程质量要求4.1工程质量应符合国家标准《光伏发电站设计规范》(GB507972012)及行业相关规定。4.2光伏组件、照明灯具等设备质量应符合产品技术标准及合同约定。4.3工程验收合格后,承包方应提供工程验收报告。第五条工程验收标准5.1工程验收应按照《光伏发电站设计规范》(GB507972012)及行业相关规定进行。5.2工程验收分为分部工程验收和竣工验收。5.3分部工程验收合格后,方可进行竣工验收。第六条工程造价及支付方式6.1工程造价:人民币____元整。6.2工程付款方式:6.2.1预付款:合同签订后____日内支付合同总价的____%。6.2.2进度款:按工程进度分阶段支付,每次支付合同总价的____%。6.2.3结算款:工程竣工验收合格后____日内支付合同总价的____%。6.2.4保修金:合同总价的____%,保修期满后无质量问题退还。第七条工程材料供应7.1承包方负责工程所需的材料采购及供应。7.2承包方应确保材料质量符合合同约定及国家标准。7.3承包方应在工程开工前____日内提交材料清单及质量保证资料。7.4业主方有权对材料进行检查,如不符合合同约定,承包方应立即更换。第八条施工安全及环境保护8.1承包方应严格按照国家有关安全生产法律法规和行业标准进行施工,确保施工安全。8.2施工现场应设置安全警示标志,并采取必要的安全防护措施。8.3承包方应建立健全施工现场的环保措施,确保施工过程中不造成环境污染。8.4工程施工过程中产生的废弃物,承包方应按照国家相关规定进行处理。第九条保密条款9.1双方对本合同内容及业务往来信息负有保密义务。9.2未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露本合同内容及业务往来信息。9.3保密期限自本合同签订之日起至合同终止后____年。第十条争议解决方式10.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。10.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同解除及终止11.1有下列情形之一的,任何一方可以解除本合同:11.1.1一方严重违约,经另一方书面通知后____日内仍未改正;11.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行;11.1.3一方破产、解散或者被吊销营业执照。11.2本合同解除后,双方应立即停止履行合同约定的义务。第十二条合同生效及变更12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2本合同签订后,任何一方不得擅自变更合同内容。如需变更,应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。第十三条合同附件13.1.1工程量清单;13.1.2设计图纸;13.1.3材料设备清单;13.1.4技术规范;13.1.5双方确认的其他文件。第十四条其他14.1本合同未尽事宜,由双方协商解决。14.2本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方介入的定义15.1.1本合同所称第三方,是指除合同双方(甲方和乙方)以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、设计方、施工方、咨询方等。15.1.2第三方介入是指在本合同履行过程中,经合同双方同意,由第三方提供专业服务、监督、咨询或执行特定任务的行为。15.2第三方介入的批准15.2.1任何第三方介入本合同,必须事先取得合同双方的书面同意。15.2.2乙方在引入第三方前,应向甲方提供第三方的资质证明、服务内容、责任范围等相关信息。15.3第三方的责任和权利15.3.1第三方在合同中的责任:15.3.1.1第三方应按照合同约定和自身职责,提供专业、高效的服务。15.3.1.2第三方应对其提供的服务质量承担责任,并承担由此产生的法律责任。15.3.1.3第三方应遵守国家法律法规和行业标准,不得损害甲方、乙方的合法权益。15.3.2第三方的权利:15.3.2.1第三方有权要求甲方、乙方按照合同约定支付相应的服务费用。15.3.2.2第三方有权要求甲方、乙方提供必要的配合和支持,以便其履行合同义务。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失时,应承担的最高赔偿金额。15.4.2第三方责任限额应根据第三方的资质、服务内容、合同约定等因素确定,并在合同中明确。15.4.3第三方责任限额的确定:15.4.3.1第三方责任限额应不低于合同总价的____%。15.4.3.2第三方责任限额应在合同签订前由合同双方协商确定,并在合同中明确。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲方的关系:15.5.1.1第三方与甲方之间不存在直接的合同关系,第三方仅向乙方提供服务。15.5.1.2甲方对第三方的服务不满意时,有权向乙方提出,由乙方负责协调解决。15.5.2第三方与乙方的关系:15.5.2.1第三方与乙方之间存在直接的合同关系,乙方应向第三方支付服务费用。15.5.2.2第三方应向乙方提供符合合同约定的服务,乙方对第三方的服务不满意时,有权要求第三方改进或更换服务。15.5.3第三方与其他第三方的关系:15.5.3.1第三方与其他第三方之间不存在合同关系,各自独立履行合同义务。15.5.3.2如第三方需要与其他第三方合作,应取得合同双方的书面同意。15.6第三方介入的合同变更15.6.1第三方介入可能导致合同内容的变更,合同双方应协商一致,并以书面形式签订补充协议,对合同进行相应调整。15.6.2补充协议的签订应遵循本合同的其他相关规定,并作为本合同的一部分。15.7第三方介入的合同终止15.7.1如第三方因故退出合同,合同双方应协商解决由此产生的后果。15.7.2第三方退出合同后,合同双方应重新确定合同履行方案,并签订补充协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单要求:详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价及总价。说明:工程量清单作为合同附件,用于确定工程项目的实际完成量和结算依据。2.设计图纸要求:包含工程项目的整体设计图、详细施工图及必要的补充说明。说明:设计图纸是工程实施的重要依据,应确保图纸的准确性和完整性。3.材料设备清单要求:详细列明工程所需的材料设备名称、规格、型号、数量、单价及总价。4.技术规范要求:包括工程项目的施工技术要求、质量标准、安全规范等。说明:技术规范是施工过程中必须遵守的标准,确保工程质量和安全。5.施工组织设计要求:详细说明施工方案的安排、施工进度、人员配置、资源配置等。说明:施工组织设计是施工过程中的重要指导文件,确保工程顺利进行。6.工程进度报告要求:定期报告工程项目的施工进度、存在问题及解决方案。说明:工程进度报告是跟踪工程进度的重要手段,确保工程按期完成。7.工程验收报告要求:详细记录工程项目的验收情况、验收结果及验收意见。说明:工程验收报告是工程验收的重要依据,确保工程达到设计要求。8.质量保证书要求:说明工程项目的质量保证措施、质量标准及保修期限。说明:质量保证书是保证工程质量的重要文件,确保工程长期稳定运行。9.安全生产许可证要求:证明承包方具备安全生产条件,符合国家安全生产法规。说明:安全生产许可证是施工项目合法开展的前提条件。10.第三方资质证明要求:提供第三方的资质证书、服务资质等相关证明材料。说明:第三方资质证明是第三方介入合同的重要依据,确保第三方具备相应资质。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约:1.1未按时支付工程进度款;1.2未按时提供工程所需材料或设备;1.3未按时完成工程验收;乙方违约:2.1未按时完成工程进度;2.2工程质量不符合合同约定;2.3违反施工安全规定,造成安全事故。2.责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括但不限于:2.1支付违约金;2.2按合同约定进行赔偿;2.3承担由此产生的其他损失。3.违约责任示例说明:甲方违约:甲方未按时支付工程进度款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按逾期付款金额的____%计算。乙方违约:乙方施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失,乙方应承担由此产生的全部赔偿责任。全文完。二零二四年光伏照明系统工程承包协议1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同签订地点2.项目背景与目标2.1项目背景2.2项目目标2.3项目地点3.项目范围与内容3.1项目范围3.2项目内容3.3项目阶段划分4.承包方责任与义务4.1承包方资质要求4.2承包方设计责任4.3承包方施工责任4.4承包方质量保证4.5承包方工期保证5.业主责任与义务5.1业主提供条件5.2业主审批流程5.3业主付款责任5.4业主质量监督5.5业主验收责任6.合同价格与支付方式6.1合同总价6.2分阶段支付6.3付款条件6.4逾期付款违约金7.交工与验收7.1交工条件7.2验收程序7.3验收标准7.4验收报告8.质量保证与保修8.1质量保证期8.2保修范围8.3保修责任8.4保修期限9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除或终止后的处理12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同续签13.合同附件13.1设计图纸13.2技术规范13.3附件清单14.其他约定14.1合同未尽事宜14.2合同解释权14.3合同附件效力第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:本合同名称为“二零二四年光伏照明系统工程承包协议”。1.2合同编号:合同编号为PVLS2024001。1.3合同签订日期:本合同签订日期为二零二四年三月一日。1.4合同双方基本信息:1.4.1业主方:1.4.1.1单位名称:市区街道办事处1.4.1.2地址:市区街道号1.4.1.3联系人:1.4.1.4联系电话:138xxxx56781.4.2承包方:1.4.2.1单位名称:市区光伏科技有限公司1.4.2.2地址:市区街道号1.4.2.3联系人:1.4.2.4联系电话:139xxxx56781.5合同签订地点:本合同签订地点为市区街道办事处会议室。2.项目背景与目标2.1项目背景:为提高市区街道的照明水平,减少能源消耗,实现节能减排,特实施本光伏照明系统工程。2.2项目目标:确保光伏照明系统在满足日常照明需求的同时,实现节能减排目标,提升街道整体形象。2.3项目地点:市区街道3.项目范围与内容3.1项目范围:包括光伏发电系统、照明系统及相关配套设施的设计、采购、施工、调试及验收。3.2项目内容:3.2.1光伏发电系统:包括光伏组件、逆变器、支架等设备的采购、安装及调试。3.2.2照明系统:包括路灯、庭院灯等设备的采购、安装及调试。3.2.3配套设施:包括电缆、变压器、配电箱等设备的采购、安装及调试。3.3项目阶段划分:3.3.1设计阶段:包括方案设计、图纸设计等。3.3.2采购阶段:包括设备、材料采购等。3.3.3施工阶段:包括设备、材料安装、调试等。3.3.4验收阶段:包括系统验收、试运行等。4.承包方责任与义务4.1承包方资质要求:承包方应具备国家规定的相关资质,并具备类似项目施工经验。4.2承包方设计责任:承包方负责光伏照明系统设计,确保设计方案符合国家相关标准。4.3承包方施工责任:承包方负责光伏照明系统施工,确保施工质量。4.4承包方质量保证:承包方应保证工程质量,提供质量保证期。4.5承包方工期保证:承包方应按合同约定的时间完成项目施工,确保项目按时交付。5.业主责任与义务5.1业主提供条件:业主负责提供项目所需场地、用电等条件,确保项目顺利实施。5.2业主审批流程:业主负责项目相关审批手续,确保项目合法合规。5.3业主付款责任:业主按合同约定的时间、金额支付工程款项。5.4业主质量监督:业主负责对项目施工质量进行监督,确保工程质量。5.5业主验收责任:业主负责项目验收,确保项目符合合同约定。6.合同价格与支付方式6.1合同总价:本合同总价为人民币伍拾万元整(¥500,000.00)。6.2分阶段支付:6.2.1设计阶段:合同总价20%,设计完成后支付。6.2.2采购阶段:合同总价30%,设备、材料采购完毕后支付。6.2.3施工阶段:合同总价40%,工程验收合格后支付。6.2.4验收阶段:合同总价10%,项目验收合格并试运行一个月后支付。6.3付款条件:按合同约定的时间、金额支付。6.4逾期付款违约金:逾期付款按每日千分之五计收违约金。7.交工与验收7.1交工条件:承包方完成合同约定的工程内容,并经业主验收合格。7.2验收程序:由业主组织相关人员进行验收,验收合格后出具验收报告。7.3验收标准:按照国家相关标准及合同约定进行验收。7.4验收报告:验收报告由业主出具,承包方应按验收报告要求进行整改。8.质量保证与保修8.1质量保证期:本工程质量保证期为自项目竣工验收合格之日起两年。8.2保修范围:在质量保证期内,因承包方施工原因导致的质量问题,承包方负责免费维修或更换。8.3保修责任:承包方应在接到业主通知后五个工作日内响应,并在十个工作日内完成维修或更换。8.4保修期限:保修期限为自项目竣工验收合格之日起两年。9.违约责任9.1违约情形:包括但不限于工期延误、质量不合格、未按约定提供材料或设备、未履行保修义务等。9.2违约责任:9.2.1工期延误:每延误一日,承包方应向业主支付合同总价千分之二的违约金。9.2.2质量不合格:承包方应无条件返工,直至符合合同约定质量标准,并承担由此产生的费用。9.2.3未按约定提供材料或设备:承包方应立即补足,并承担由此产生的额外费用。9.2.4未履行保修义务:承包方应立即履行保修责任,并承担由此产生的费用。9.3违约赔偿:业主因承包方违约所遭受的损失,承包方应予以赔偿。10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构:市仲裁委员会。10.3争议解决程序:按照市仲裁委员会的仲裁规则进行。11.合同解除与终止11.1合同解除条件:包括但不限于业主方违约、不可抗力事件、合同约定的解除条件等。11.2合同终止条件:合同期满或双方协商一致解除合同。11.3合同解除或终止后的处理:11.3.1合同解除:合同解除后,双方应按照合同约定进行清算,结算剩余款项。11.3.2合同终止:合同终止后,双方应按照合同约定进行清算,结算剩余款项。11.3.3清算:清算包括但不限于工程剩余款项、设备材料等。12.合同生效与终止12.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件:合同期满或双方协商一致解除合同。12.3合同续签:如双方有意续签合同,应在合同期满前一个月内进行协商。13.合同附件13.1设计图纸:包括光伏发电系统设计图、照明系统设计图等。13.2技术规范:包括国家相关技术标准、行业规范等。13.3附件清单:附件清单应详细列明所有附件的名称、数量及页码。14.其他约定14.1合同未尽事宜:由双方协商解决。14.2合同解释权:本合同解释权归业主方所有。14.3合同附件效力:合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为履行合同提供专业服务、技术支持、监理监督等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围:第三方介入的范围包括但不限于设计、施工、监理、审计、咨询、培训等。16.第三方介入程序16.1第三方选择:甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的合作协议。16.2第三方资质要求:第三方应具备相应的资质和经验,能够满足合同要求的服务质量。17.第三方责任与权利17.1第三方责任:17.1.1第三方应按照合同约定提供专业、高质量的服务。17.1.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准。17.1.3第三方应保护甲乙双方的商业秘密。17.1.2第三方权利:17.1.2.1第三方有权根据合同约定收取服务费用。17.1.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持。18.第三方责任限额18.1责任限额定义:本合同中,第三方责任限额是指第三方因自身原因导致合同履行过程中出现的损失,甲方和乙方各自承担的最高赔偿限额。18.2责任限额确定:18.2.1第三方责任限额应依据第三方提供的合作协议和行业惯例确定。18.2.2第三方责任限额应不低于合同总价的10%。18.3责任限额的调整:18.3.1第三方责任限额可根据市场行情、服务难度等因素进行调整。18.3.2调整需经甲乙双方协商一致,并签订补充协议。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分:19.1.1第三方应向甲方提供服务,甲方有权对第三方提供的服务进行监督。19.1.2甲方有权要求第三方提供必要的工作报告和进度更新。19.1.3甲方有权对第三方的服务质量提出意见和建议。19.2第三方与乙方的划分:19.2.1第三方应向乙方提供服务,乙方有权对第三方提供的服务进行监督。19.2.2乙方有权要求第三方提供必要的工作报告和进度更新。19.2.3乙方有权对第三方的服务质量提出意见和建议。19.3第三方与甲乙双方的共同责任:19.3.1第三方应确保其提供的服务不违反合同约定,不损害甲乙双方的合法权益。19.3.2甲乙双方应共同维护合同的履行,包括但不限于提供必要的配合和支持。20.第三方介入后的合同修改20.1合同修改程序:当第三方介入时,甲乙双方应就合同修改达成一致,并签订补充协议。20.2合同修改内容:20.2.1明确第三方介入的具体内容和服务范围。20.2.2确定第三方的责任和权利。20.2.3规定第三方责任限额。20.2.4确定第三方与其他各方的责任划分。21.第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式:第三方介入后的争议解决方式同本合同第十条。21.2争议解决机构:第三方介入后的争议解决机构同本合同第十条。22.第三方介入后的合同终止22.1合同终止条件:第三方介入后的合同终止条件同本合同第十一条。22.2合同终止后的处理:第三方介入后的合同终止后的处理同本合同第十一条。23.第三方介入后的其他约定23.1本合同第十四条“其他约定”中,关于合同未尽事宜的约定,适用于第三方介入后的情况。23.2本合同第十四条“其他约定”中,关于合同解释权的约定,适用于第三方介入后的情况。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求:包含光伏发电系统设计图、照明系统设计图、电气布线图、设备布置图等。说明:设计图纸应详细标注尺寸、材料、设备型号等,并符合国家相关标准和规范。2.技术规范详细要求:包括国家相关技术标准、行业规范、设计规范等。说明:技术规范应详细列出项目设计、施工、验收等环节的技术要求。3.合同附件清单详细要求:列明所有附件的名称、数量、页码等。说明:附件清单应与实际附件相符,确保合同完整性。4.第三方合作协议详细要求:明确第三方介入的具体内容、服务范围、费用、责任等。说明:合作协议应经甲乙双方和第三方签字盖章后生效。5.工程进度报告详细要求:包括项目进度、已完成工作量、存在问题及解决方案等。说明:进度报告应定期提交,以便甲乙双方掌握项目进展。6.工程验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明:验收报告应详细记录验收过程和结果,确保工程质量。7.质量保证书详细要求:包括质量保证期、保修范围、保修责任等。说明:质量保证书应明确承包方对工程质量的承诺。8.付款凭证详细要求:包括付款时间、付款金额、付款方式等。说明:付款凭证应作为合同履行的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为工期延误:承包方未按合同约定的时间完成工程。质量不合格:工程或设备不符合合同约定或国家相关标准。未按约定提供材料或设备:承包方未按合同约定提供合格的材料或设备。未履行保修义务:承包方未按合同约定履行保修责任。2.责任认定标准工期延误:每延误一日,承包方应向业主支付合同总价千分之二的违约金。质量不合格:承包方应无条件返工,直至符合合同约定质量标准,并承担由此产生的费用。未按约定提供材料或设备:承包方应立即补足,并承担由此产生的额外费用。未履行保修义务:承包方应立即履行保修责任,并承担由此产生的费用。3.违约责任示例示例一:承包方因施工原因导致工期延误五天,应支付违约金人民币1,250元(500,000元×0.002×5天)。示例二:承包方提供的照明设备质量不合格,导致部分路灯无法正常工作,承包方应免费更换不合格设备,并承担更换费用人民币10,000元。示例三:承包方未按合同约定提供电缆,导致工程进度受阻,承包方应立即补足电缆,并承担延误工期产生的额外费用人民币5,000元。示例四:承包方在质量保证期内发现路灯存在质量问题,承包方应立即进行维修,直至问题解决。全文完。二零二四年光伏照明系统工程承包协议2本合同目录一览1.合同订立依据及适用法律1.1合同订立依据1.2适用法律2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.承包方责任3.1承包方资质要求3.2承包方义务3.3承包方责任4.甲方责任4.1甲方资质要求4.2甲方义务4.3甲方责任5.项目进度及工期5.1项目进度安排5.2工期要求6.项目费用及支付方式6.1项目总费用6.2费用构成6.3支付方式6.4预付款6.5进度款6.6结算款6.7逾期付款7.质量要求7.1质量标准7.2质量检测7.3质量保证8.项目验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间8.4验收不合格处理9.违约责任9.1甲方违约责任9.2承包方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件一:项目设计文件13.2附件二:项目施工方案13.3附件三:相关法律法规14.其他约定14.1保密条款14.2适用语言14.3合同份数14.4合同签署日期14.5合同签署地点第一部分:合同如下:第一条合同订立依据及适用法律1.1合同订立依据1.1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规制定。1.1.2本合同依据双方当事人签订的项目合作协议书。1.2适用法律1.2.1本合同适用中华人民共和国法律。1.2.2如合同条款与法律、法规相冲突,以法律、法规为准。第二条项目概况2.1项目名称2.1.1二零二四年光伏照明系统工程2.2项目地点2.2.1[具体地址]2.3项目规模2.3.1[安装光伏板总面积]2.3.2[照明灯具数量]2.4项目内容2.4.1光伏发电系统设计、安装、调试2.4.2照明灯具安装、调试2.4.3系统运行维护第三条承包方责任3.1承包方资质要求3.1.1承包方须具备国家规定的相关资质证书。3.1.2承包方须有同类项目施工经验。3.2承包方义务3.2.1按照合同约定的时间、质量、安全要求完成项目施工。3.2.2确保工程质量和安全,对施工过程中出现的问题负责整改。3.2.3按照设计要求,合理使用材料,确保材料质量。3.3承包方责任3.3.1因承包方原因造成工程延误,每延误一天,承包方应支付甲方相应的违约金。3.3.2因承包方责任导致工程出现质量问题,承包方应负责返工或赔偿损失。第四条甲方责任4.1甲方资质要求4.1.1甲方须具备国家规定的相关资质证书。4.1.2甲方须有项目投资经验。4.2甲方义务4.2.1按照合同约定的时间、质量、安全要求提供项目用地及相关设施。4.2.2按时支付项目费用。4.2.3对承包方的施工过程进行监督,确保工程质量和安全。4.3甲方责任4.3.1因甲方原因造成工程延误,甲方应承担相应的违约责任。4.3.2因甲方原因导致工程出现质量问题,甲方应承担相应的责任。第五条项目进度及工期5.1项目进度安排5.1.1项目设计阶段:[具体时间]5.1.2项目施工阶段:[具体时间]5.1.3项目验收阶段:[具体时间]5.2工期要求5.2.1项目总工期为[具体时间]。5.2.2各阶段工期不得延误。第六条项目费用及支付方式6.1项目总费用6.1.1项目总费用为[具体金额]。6.1.2费用构成包括:设计费、材料费、人工费、设备费等。6.2支付方式6.2.1预付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付项目总费用的[具体比例]作为预付款。6.2.2进度款:项目每个阶段完成后,甲方根据实际情况支付相应比例的进度款。6.2.3结算款:项目验收合格后,甲方支付剩余项目总费用的[具体比例]作为结算款。6.3预付款6.3.1预付款为项目总费用的[具体比例],甲方应在合同签订后5个工作日内支付。6.4进度款6.4.1进度款按项目进度支付,每个阶段完成后,甲方根据实际情况支付相应比例的进度款。6.5结算款6.5.1结算款为项目总费用的[具体比例],甲方应在项目验收合格后支付。6.6逾期付款6.6.1如甲方逾期付款,应向承包方支付逾期付款的[具体比例]作为违约金。第七条质量要求7.1质量标准7.1.1项目设计、施工、材料等应符合国家相关质量标准。7.1.2光伏发电系统、照明灯具等设备应符合产品技术参数。7.2质量检测7.2.1项目施工过程中,承包方应进行质量检测,确保工程质量。7.2.2项目完成后,甲方应组织相关单位进行验收,对不合格项目要求承包方整改。7.3质量保证7.3.1承包方应保证项目在质保期内正常运行,如出现质量问题,承包方应负责免费维修或更换。第八条项目验收8.1验收标准8.1.1项目验收应按照国家相关标准和合同约定进行。8.1.2验收内容包括但不限于工程量、质量、安全、环保等方面。8.2验收程序8.2.1验收前,承包方应向甲方提供完整的工程资料和验收报告。8.2.2验收时,甲方应组织相关专业人员进行现场查验。8.2.3验收不合格的项目,承包方应立即进行整改,直至合格为止。8.3验收时间8.3.1项目完工后,承包方应在[具体时间]内通知甲方进行验收。8.3.2甲方应在接到通知后[具体时间]内组织验收。8.4验收不合格处理8.4.1验收不合格的项目,甲方有权要求承包方进行返工或修复。8.4.2返工或修复的费用由责任方承担。第九条违约责任9.1甲方违约责任9.1.1甲方未按时支付费用的,应向承包方支付逾期付款的[具体比例]作为违约金。9.1.2甲方因自身原因导致工程延误的,应承担相应的违约责任。9.2承包方违约责任9.2.1承包方未按时完成工程的,应向甲方支付延误工期的[具体比例]作为违约金。9.2.2承包方提供的材料或施工不符合质量要求的,应承担相应的违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。10.3争议解决费用10.3.1争议解决费用由败诉方承担,但双方另有约定的除外。第十一条合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致,可以解除合同。11.1.2发生不可抗力,致使合同无法履行的,可以解除合同。11.2合同解除程序11.2.1双方应书面通知对方解除合同。11.2.2合同解除后,双方应立即停止履行合同义务。11.3合同解除后的处理11.3.1合同解除后,双方应妥善处理已完成的工程。11.3.2双方应互相退还预付款和已付款。第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后,本合同即生效。12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕。12.2.2合同解除。12.3合同终止后的处理12.3.1合同终止后,双方应相互结算,清理债权债务。12.3.2合同终止后,本合同自动失效。第十三条合同附件13.1附件一:项目设计文件13.2附件二:项目施工方案13.3附件三:相关法律法规第十四条其他约定14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务。14.2适用语言14.2.1本合同适用中文。14.3合同份数14.3.1本合同一式[具体份数]份,双方各执[具体份数]份。14.4合同签署日期14.4.1本合同于[具体日期]签署。14.5合同签署地点14.5.1本合同在[具体地点]签署。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1本合同所指第三方,是指除甲、乙双方外的独立法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、材料供应商、检测机构等。15.2第三方介入的目的15.2.1第三方介入旨在确保项目的顺利进行,提高工程质量,保障合同履行。16.第三方介入的职责和权利16.1第三方职责16.1.1第三方应按照合同约定和自身职责,对项目进行监督、管理和服务。16.1.2第三方应确保其提供的资料和服务的真实性和准确性。16.2第三方权利16.2.1第三方有权要求甲、乙双方提供必要的资料和配合。16.2.2第三方有权对项目进度、质量、安全等方面进行评估和报告。17.第三方介入的程序17.1第三方选定17.1.1第三方由甲、乙双方协商确定,并签订相应的服务协议。17.1.2第三方的选定应遵循公开、公平、公正的原则。17.2第三方职责履行17.2.1第三方应在合同约定的时间内履行其职责。17.2.2第三方应定期向甲、乙双方报告工作进展和问题。18.第三方责任限额18.1第三方责任18.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致甲、乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。18.1.2第三方责任限额由甲、乙双方在服务协议中约定。18.2责任限额的确定18.2.1责任限额应根据第三方的资质、信誉和服务内容等因素确定。18.2.2责任限额应合理,能够覆盖潜在的风险。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分19.1.1甲方的职
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 盐城工学院《数学教师专业技能训练》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 广东南方职业学院《影视造型与表演基础》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 河北体育学院《导演表演》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 贵州轻工职业技术学院《外国文学名著选讲》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 赣西科技职业学院《生物医学伦理》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 四川文轩职业学院《三维影像》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 杭州职业技术学院《文化原典导读》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 吉林铁道职业技术学院《生物学综合大实验》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 漯河食品职业学院《基本乐理与视唱练耳》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 中国戏曲学院《牙体解剖与口腔生理学》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 临终关怀中的文化敏感性
- 运动改造大脑阅读记录
- 技术开发合同免税政策
- 租赁国企用地合同范本
- DL∕T 2011-2019 大型发电机定子绕组现场更换处理试验规程
- 2024年江苏省南京玄武区八下英语期末考试试题含答案
- 从黄土高原视角品黄河生态变迁智慧树知到期末考试答案章节答案2024年西北工业大学
- 广东省东莞市2023-2024学年高二下学期7月期末英语试题
- 2024内蒙古森工集团第二批工作人员招聘【重点基础提升】模拟试题(共500题)附带答案详解
- 黑龙江省高校毕业生“三支一扶”计划招募笔试真题2021
- 河北省建设项目概算其他费用定额
评论
0/150
提交评论