2025建设工程施工分包合同(土建防腐)

合同编号：分包合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将部分建设工程施工分包给乙方施工，经双方协商一致，订立本合同，共同遵照执行。一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：1.5分包工程总价款：二、分包范围及施工内容2.1乙方负责分包工程的施工，包括但不限于：2.2乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的施工任务，并保证分包工程的施工质量、安全、进度等满足甲方的要求。三、合同价格及支付3.1分包工程总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。3.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付分包工程价款。具体付款进度及金额如下：（1）付款金额：元；（2）付款金额：元；（3）付款金额：元。3.3乙方应提供合法等值的税务发票，作为甲方支付分包工程价款的依据。四、施工期限4.1乙方应按照双方约定的施工期限完成分包工程的施工。具体施工期限为：。4.2乙方如因特殊情况不能按期完成施工的，应提前向甲方书面申请延期，并说明延期理由及延期天数。甲方应在接到乙方申请后日内回复乙方。甲方同意延期的，双方应另行签订补充协议，明确延期后的施工期限及双方的责任和义务；甲方不同意延期的，乙方应承担相应的违约责任。五、施工质量及验收5.1乙方应按照甲方的要求及国家相关法律法规、施工规范、标准等进行施工，保证分包工程的质量。5.2分包工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。整改后仍不合格的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。六、安全生产及环保6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全生产规章制度进行施工，确保施工安全。6.2乙方应做好施工现场的环保工作，严格按照国家及地方的环保法规进行施工，确保施工过程中不对环境造成污染。七、保密条款7.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。7.2乙方违反保密义务的，应承担相应的违约责任，赔偿甲方遭受的损失。八、违约责任8.1乙方未按照约定完成施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：分包工程总价款的%。8.2乙方施工质量不符合约定的，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，并重新施工，乙方应承担拆除、重新施工的一切费用。8.3甲方未按照约定支付分包工程价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的%。九、争议解决9.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格且乙方完全履行合同义务之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守法律法规：双方在签订和履行合应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。如双方在合同履行过程中发生纠纷，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。2.合同的修改和补充：本合同如需修改或补充，应由甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。如有转让需求，应提前书面通知对方，并由双方协商一致。4.合同的解除：甲乙双方同意，在合同履行过程中，如一方严重违约，导致合同无法继续履行，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。5.合同的终止：本合同在分包工程验收合格且乙方完全履行合同义务之日终止。合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相协助对方解决后续问题。法律名词及名词解释：1.甲方：指承担工程建设的单位或个人。2.乙方：指承担分包工程施工的单位或个人。3.分包工程：指甲方将合同约定的部分工程交由乙方施工的工程。4.施工期限：指乙方完成分包工程施工的时间限制。5.施工质量：指分包工程满足甲方要求及国家相关法律法规、施工规范、标准等的程度。6.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应支付给对方的赔偿金。7.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。8.友好协商：指双方在合同履行过程中，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，相互沟通、协商，达成一致意见。9.补充协议：指对本合同内容进行修改或补充的书面协议。10.合同终止：指本合同约定的权利和义务履行完毕，合同关系消灭。应用场合：1.适用于甲方将建设工程的土建防腐分包工程委托给乙方施工的情况。2.适用于乙方具备土建防腐工程施工资质和能力，并愿意承担相应的施工任务的情况。3.适用于双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，达成一致合作意向的情况。补充条款：1.乙方施工人员的安全培训及资格证明：乙方应确保所有施工人员在上岗前完成必要的安全培训，并持有有效的施工资格证明。2.施工材料和设备：乙方应按照甲方的要求，使用甲方提供的材料和设备，并确保其符合施工质量要求。3.施工变更：如因设计变更或其他原因导致分包工程内容发生变化的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。4.不可抗力：因不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行时，双方应根据实际情况协商解决，必要时可终止或暂时中止合同。5.保险：乙方应为其施工人员购买工伤保险，并承担施工过程中发生的事故造成的损害赔偿责任。6.环境保护：乙方应按照相关法律法规和甲方要求，做好施工现场的环保工作，确保施工过程中不对环境造成污染。附件列表：1.甲