2025年度建筑工程施工监理三方合作协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度建筑工程施工监理三方合作协议合同编号_________一、合同主体二、合同前言2.1背景为加强建筑工程施工监理工作，提高工程质量和安全，保障甲方合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经甲乙双方友好协商，特签订本协议。2.2目的本协议旨在明确甲乙双方及第三方在建筑工程施工监理过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，实现工程质量、安全、进度、投资等方面的目标。三、定义与解释3.1专业属于本协议中“建筑工程施工监理”是指乙方根据甲方要求，对建筑工程施工过程中的质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查，并提出改进意见和建议的专业活动。3.2关键词解释（1）工程质量：指建筑工程施工过程中，按照设计文件、施工图纸、技术规范等要求，达到预定的质量标准。（2）安全：指建筑工程施工过程中，采取必要的安全措施，防止事故发生，确保人员生命财产安全。（3）进度：指建筑工程施工过程中，按照合同约定的时间节点，完成各项施工任务。（4）投资：指建筑工程施工过程中，按照合同约定，对工程所需资金进行合理使用，确保工程投资效益。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，对建筑工程施工进行监理，确保工程质量、安全、进度、投资等方面的目标。（2）甲方应按照合同约定，及时支付乙方监理费用。（3）甲方应提供必要的施工资料，协助乙方开展监理工作。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，对建筑工程施工进行监理，确保工程质量、安全、进度、投资等方面的目标。（2）乙方应配备具有相应资质的监理人员，负责现场监理工作。（3）乙方应按照甲方要求，及时提出监理报告，对施工过程中存在的问题进行整改。4.3第三方的权利和义务（1）第三方应协助甲方、乙方开展建筑工程施工监理工作。（2）第三方应按照合同约定，对建筑工程施工进行监督检查，并提出改进意见和建议。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为2025年度。5.2合同履行地点建筑工程施工地点。5.3合同履行方式甲乙双方及第三方应按照本协议约定，共同履行各自的权利和义务，确保建筑工程施工监理工作的顺利进行。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同期满，经甲乙双方协商一致，可终止本协议。（2）一方违反本协议约定，经另一方书面通知后，仍不改正的，另一方有权终止本协议。6.3终止程序（1）合同终止前，甲乙双方应就终止事宜进行协商。（2）合同终止后，甲乙双方应按照本协议约定，办理相关手续。6.4终止后果（1）合同终止后，甲乙双方应按照本协议约定，继续履行各自的权利和义务。（2）合同终止后，甲乙双方应相互结算，结清相关费用。（3）合同终止后，本协议不再具有法律效力。七、费用与支付7.1费用构成（1）监理服务费：根据工程规模、复杂程度和监理工作量，双方协商确定的监理服务费。（2）人员费用：包括监理人员的工资、福利、差旅费等。（3）资料费：监理过程中产生的各类图纸、报告、文件等资料的制作和打印费用。（4）设备使用费：监理过程中使用的各类设备和工具的租赁或购买费用。（5）其他费用：根据工程实际情况，经双方协商一致的其他费用。7.2支付方式（1）甲方应按照合同约定的时间和金额，通过银行转账方式向乙方支付费用。（2）乙方应在收到甲方支付的费用后，向甲方开具正规发票。7.3支付时间（1）监理服务费：甲方应在监理工作开始前支付50%的费用，剩余50%的费用在监理工作完成后支付。（2）人员费用：甲方应在监理人员到达现场后支付相应的费用。（3）资料费和设备使用费：在相关费用发生时，甲方应按实际发生金额支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付费用前，确认监理工作已按照合同约定完成。（2）乙方应在收到甲方支付的费用后，提供相应的服务。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付费用的1%。（2）甲方未按时提供施工资料或协助乙方开展监理工作的，应承担相应的责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定履行监理职责的，应向甲方支付违约金，违约金为监理服务费的1%。（2）乙方在监理过程中出现重大失误，导致工程质量、安全等方面出现问题，应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应按照本协议约定支付违约金。（2）因违约造成对方损失的，违约方应承担赔偿责任，赔偿金额由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本协议涉及的技术资料、商业秘密、甲方项目信息等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自本协议签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式（1）甲乙双方应采取必要措施，防止保密内容的泄露。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行无法正常进行的事件。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）政府行为：如政策调整、法律法规变更等。（3）社会异常事件：如罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，甲乙双方应及时通知对方。（2）在不可抗力事件持续期间，甲乙双方应暂停合同履行。（3）不可抗力事件消除后，甲乙双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工现场停工。（2）政策调整导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方发生争议时，应友好协商，争取达成一致意见。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家秘密、商业秘密的内容。（2）法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对监理工作的监督权和调整权。（2）乙方保留对监理过程中发现的问题提出整改建议的权利。13.2特殊权力保留（1）在合同履行过程中，如遇重大问题，双方可共同协商解决，必要时可邀请第三方专家参与。（2）在不可抗力事件发生时，双方有权根据实际情况调整合同内容。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）修改和补充合同内容，应经甲乙双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式确定，并经双方签字盖章。14.2修改和补充效力修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效，与本协议具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方进行现场监理工作。（2）乙方应配合甲方提供必要的施工资料。15.2协作与配合方式（1）双方应按照合同约定，及时沟通，共同解决问题。（2）双方应定期召开协调会，通报工程进展情况。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本协议为本协议的唯一文件，任何与本协议相抵触的文件或协议均无效。16.3增减条款（1）未经双方书面同意，本协议不得增减条款。（2）本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：第三方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲乙双方营业执照复印件。2.第三方资质证明文件。3.建筑工程施工图纸及设计文件。4.施工合同及工程量清单。5.监理大纲及监理方案。6.甲方提供的施工资料。7.乙方编制的监理报告及整改建议。8.任何双方同意的其他文件。二、违约行为及认定：1.甲方的违约行为及认定：未按合同约定支付费用的，认定为违约。未按时提供施工资料或协助乙方开展监理工作的，认定为违约。2.乙方的违约行为及认定：未按合同约定履行监理职责的，认定为违约。在监理过程中出现重大失误，导致工程质量、安全等方面出现问题，认定为违约。3.第三方的违约行为及认定：未协助甲方、乙方开展建筑工程施工监理工作的，认定为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.仲裁：指双方发生争议时，提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。3.诉讼：指一方将另一方诉至人民法院，通过司法程序解决争议的方式。4.违约金：指一方违约时，根据合同约定向守约方支付的一定金额的补偿。5.赔偿责任：指一方因违约行为给对方造成损失时，应承担的赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：监理过程中发现质量问题，但乙方未及时整改。解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方整改，并记录在监理报告中。2.问题：甲方未按时支付监理费用。解决办法：甲方应按照合同约定，及时支付监理费用，如逾期支付，应向乙方支付违约金。3.问题：第三方未协助开展监理工作。解决办法：甲方应及时与第三方沟通，要求其履行协助义务，如不履行，可终止本协议。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决，协商不成时，可申请仲裁或诉讼。5.问题：不可抗力事件导致工程延期。解决办法：双方应按照合同约定，调整合同内容，确保工程按期完成。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供专业的监理服务，确保工程质量、安全、进度和投资控制。第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准，保证监理工作的公正性和客观性。2.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工资料和配合，以便进行监理工作。第三方有权对施工过程中的问题提出整改建议，并要求甲方和乙方予以落实。3.第三方义务：第三方应按时提交监理报告，对施工过程中的问题进行详细记录和分析。第三方应配合甲方和乙方解决施工过程中出现的争议。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用，并有权在甲方逾期支付时收取违约金。乙方有权对施工过程中的质量问题提出整改要求，并有权要求甲方承担相应的责任。2.乙方利益条款：乙方有权在监理过程中获取工程相关信息，以保障其合法权益。乙方有权根据监理结果，对施工过程中的问题提出改进建议，并有权获得相应的报酬。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付监理费用的，应向乙方支付违约金，违约金按每日滞纳金的比例计算。甲方不得无故解除合同，如需解除，应提前30日通知乙方，并支付相应的违约金。甲方不得干预乙方的监理工作，不得要求乙方违反职业道德和行业规范。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可要求乙方按照合同约定提供监理服务，并对乙方的监理工作进行监督。甲方可要求乙方在监理过程中及时报告施工进展和质量情况。2.甲方的利益条款：甲方可根据乙方的监理报告，对施工过程中的问题进行整改，确保工程质量。甲方可要求乙方在监理过程中提供专业意见，以优化施工方案。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按合同约定履行监理职责的，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失。乙方在监理过程中出现重大失误，导致工程质量、安全等方面出现问题，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的责任。乙方不得泄露甲方的商业秘密和工程信息，否则应承担相应的法律责任。全文完。2025年度建筑工程施工监理三方合作协议1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同有效期5.合同双方信息二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程进度三、监理服务内容1.监理范围2.监理工作内容3.监理方法4.监理报告5.监理验收四、监理团队组成1.监理单位2.监理人员3.监理人员资质4.监理人员职责5.监理人员培训五、合同价款及支付方式1.合同价款2.支付方式3.支付时间4.付款条件5.逾期付款责任六、监理期限及工作进度1.监理期限2.工作进度安排3.工程节点验收5.监理工作评价七、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.变更或解除程序4.合同变更或解除后的处理5.合同终止后的责任八、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约争议解决5.违约责任免除九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限十、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除或终止程序4.合同解除或终止后的处理5.合同解除或终止后的责任十一、保密条款1.保密范围2.保密义务3.保密期限4.保密责任5.保密例外十二、知识产权1.知识产权归属2.知识产权使用3.知识产权保护4.知识产权争议5.知识产权许可十三、不可抗力1.不可抗力定义2.不可抗力事件3.不可抗力处理4.不可抗力责任5.不可抗力通知十四、合同附件1.附件一：工程概况2.附件二：监理服务内容3.附件三：监理团队组成4.附件四：合同价款及支付方式5.附件五：争议解决合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025年度建筑工程施工监理三方合作协议2.合同编号：[此处填写合同编号]3.合同签订日期：[此处填写签订日期]4.合同有效期：自[此处填写开始日期]至[此处填写结束日期]5.合同双方信息：a.监理单位名称：[此处填写监理单位名称]b.施工单位名称：[此处填写施工单位名称]c.资料提供单位名称：[此处填写资料提供单位名称]二、工程概况1.工程名称：[此处填写工程名称]2.工程地点：[此处填写工程地点]3.工程规模：[此处填写工程规模]4.工程类型：[此处填写工程类型]5.工程进度：[此处填写工程进度]三、监理服务内容1.监理范围：[此处填写监理范围]2.监理工作内容：a.施工现场管理b.质量控制c.进度控制d.成本控制e.安全生产3.监理方法：[此处填写监理方法]4.监理报告：a.定期报告b.紧急报告5.监理验收：a.施工过程验收b.工程竣工验收四、监理团队组成1.监理单位：a.监理单位名称：[此处填写监理单位名称]b.监理人员：i.监理工程师姓名：[此处填写姓名]ii.监理工程师资质：[此处填写资质]iii.监理工程师职责：[此处填写职责]2.施工单位：a.施工单位名称：[此处填写施工单位名称]b.施工人员：i.施工项目经理姓名：[此处填写姓名]ii.施工项目经理资质：[此处填写资质]iii.施工项目经理职责：[此处填写职责]3.资料提供单位：a.资料提供单位名称：[此处填写资料提供单位名称]b.资料提供人员：i.资料提供人员姓名：[此处填写姓名]ii.资料提供人员职责：[此处填写职责]五、合同价款及支付方式1.合同价款：[此处填写合同价款]2.支付方式：a.预付款b.进度款c.验收款d.保修金3.支付时间：[此处填写支付时间]4.付款条件：[此处填写付款条件]5.逾期付款责任：[此处填写逾期付款责任]六、监理期限及工作进度1.监理期限：[此处填写监理期限]2.工作进度安排：[此处填写工作进度安排]3.工程节点验收：[此处填写工程节点验收]5.监理工作评价：[此处填写监理工作评价]七、合同变更与解除1.合同变更条件：[此处填写合同变更条件]2.合同解除条件：[此处填写合同解除条件]3.变更或解除程序：[此处填写变更或解除程序]4.合同变更或解除后的处理：[此处填写变更或解除后的处理]5.合同终止后的责任：[此处填写合同终止后的责任]八、违约责任1.违约情形：a.监理单位未按合同规定履行监理职责b.施工单位未按设计文件和施工规范施工c.资料提供单位未提供准确、完整的工程资料2.违约责任：a.监理单位应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失b.施工单位应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失c.资料提供单位应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失3.违约赔偿：a.赔偿金额根据实际情况确定b.赔偿方式包括但不限于货币赔偿4.违约争议解决：a.双方协商解决b.争议解决机构仲裁5.违约责任免除：a.因不可抗力导致的违约b.因对方违约导致的违约九、争议解决1.争议解决方式：a.协商b.仲裁c.诉讼2.争议解决机构：a.[此处填写仲裁机构名称]3.争议解决程序：a.双方协商b.仲裁机构仲裁c.法院诉讼4.争议解决费用：a.仲裁费用由败诉方承担b.诉讼费用由败诉方承担5.争议解决期限：a.自争议发生之日起[此处填写期限]十、合同解除与终止1.合同解除条件：a.双方协商一致b.出现合同约定的解除情形2.合同终止条件：a.合同履行完毕b.合同解除3.合同解除或终止程序：a.书面通知b.双方签字确认4.合同解除或终止后的处理：a.结算剩余款项b.退还保证金c.解除合同关系5.合同解除或终止后的责任：a.双方各自承担相应责任十一、保密条款1.保密范围：a.合同内容b.工程技术资料c.商业秘密2.保密义务：a.双方不得泄露对方保密信息b.保密期限为合同有效期及之后[此处填写期限]3.保密责任：a.违反保密义务，承担相应法律责任b.采取补救措施4.保密例外：a.法律法规要求公开的信息b.已公开的信息5.保密通知：a.一方发现对方泄露保密信息，应及时通知对方十二、知识产权1.知识产权归属：a.合同项下产生的知识产权归双方共有b.双方另有约定的，从其约定2.知识产权使用：a.双方均有权使用合同项下产生的知识产权b.使用方式应符合法律法规和合同约定3.知识产权保护：a.双方应共同保护合同项下产生的知识产权b.一方发现侵权行为，应及时通知对方4.知识产权争议：a.双方协商解决b.协商不成，提交争议解决机构解决5.知识产权许可：a.双方可相互许可使用合同项下产生的知识产权十三、不可抗力1.不可抗力定义：a.因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的事件2.不可抗力事件：a.自然灾害：地震、洪水、台风等b.战争：战争、军事冲突等c.政府行为：政策变动、法律法规变更等3.不可抗力处理：a.双方协商解决b.不可抗力事件导致合同无法履行，合同终止4.不可抗力责任：a.双方均不承担因不可抗力事件导致的违约责任b.双方应及时通知对方5.不可抗力通知：a.一方发现不可抗力事件，应及时通知对方十四、合同附件1.附件一：工程概况2.附件二：监理服务内容3.附件三：监理团队组成4.附件四：合同价款及支付方式5.附件五：争议解决甲方（监理单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________丙方（资料提供单位）：_____________________签字日期：________________________签字日期：________________________签字日期：________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方责任范围扩大a.甲方负责整个工程的规划、设计、施工和监理的全过程。b.甲方应确保工程按照合同约定的时间节点和质量标准完成。c.甲方对工程的整体进度、质量、成本和安全负责。2.甲方决策权a.甲方有权对工程的设计变更、施工方案等进行最终决策。b.甲方有权对施工单位的施工计划进行审核和批准。3.甲方费用控制a.甲方负责对工程成本进行监控和控制。b.甲方有权对超出预算的费用进行追加或削减。4.甲方风险管理a.甲方负责识别、评估和控制工程风险。b.甲方应制定相应的风险应对措施。5.甲方沟通协调a.甲方负责与乙方、丙方以及其他相关方的沟通协调。b.甲方应确保各方利益得到妥善处理。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方施工管理权a.乙方负责工程的具体施工，拥有施工管理的自主权。b.乙方有权对施工过程中的技术问题进行决策。2.乙方材料采购权a.乙方有权选择和采购工程所需的材料。b.乙方应确保材料的质量符合合同要求。3.乙方进度调整权a.乙方有权根据实际情况调整施工进度。b.乙方应提前通知甲方和丙方关于进度调整的事项。4.乙方现场管理责任a.乙方负责施工现场的安全、环保和文明施工。b.乙方应确保施工过程中的质量和安全。5.乙方与甲方、丙方的关系处理b.乙方应积极配合甲方和丙方的监督和检查。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介职责a.第三方中介负责协调甲乙丙三方的关系。b.第三方中介应确保合同的执行和各方利益的平衡。2.第三方中介费用a.第三方中介费用由甲乙丙三方共同承担。b.费用标准根据中介服务的性质和内容确定。3.第三方中介决策权a.第三方中介在合同执行过程中，有权对争议事项进行调解。b.第三方中介的调解结果对三方具有约束力。4.第三方中介保密义务a.第三方中介对合同内容和双方信息负有保密义务。b.第三方中介不得泄露任何未经授权的信息。5.第三方中介责任a.第三方中介应确保其服务的质量和效率。b.第三方中介因自身原因导致的损失，应承担相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程概况2.附件二：监理服务内容3.附件三：监理团队组成4.附件四：合同价款及支付方式5.附件五：争议解决6.附件六：甲方为主导时的附加条款7.附件七：乙方为主导时的附加条款8.附件八：有第三方中介时的附加条款二、违约行为及认定：1.违约行为：a.监理单位未按合同规定履行监理职责。b.施工单位未按设计文件和施工规范施工。c.资料提供单位未提供准确、完整的工程资料。d.任何一方未按时支付合同款项。e.任何一方未按合同约定履行保密义务。2.违约行为的认定：a.根据合同条款和相关法律法规，由争议解决机构或法院认定。三、法律名词及解释：1.争议解决机构：指依法设立，独立、公正地解决合同争议的机构。2.仲裁：指双方当事人自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。3.诉讼：指双方当事人将争议提交人民法院进行审理的一种争议解决方式。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.保密义务：指双方当事人对合同内容和其他商业秘密负有保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：监理单位与施工单位之间存在分歧。解决办法：通过第三方中介进行协调，确保双方合作顺畅。2.问题：工程进度与合同约定不符。解决办法：重新评估工程进度，调整施工计划，确保按时完成。3.问题：工程成本超支。解决办法：重新审核工程预算，控制成本支出，必要时追加预算。4.问题：工程质量问题。解决办法：立即进行质量检查，对不合格部分进行整改，确保工程质量。五、所有应用场景：1.工程建设领域中的施工监理合作。2.工程项目管理中的多方合作。3.需要第三方中介协调的合同执行。4.需要特殊条款约定的建筑工程合作。全文完。2025年度建筑工程施工监理三方合作协议2本合同目录一览1.协议概述1.1协议目的1.2协议适用范围1.3协议有效期2.双方信息2.1监理单位信息2.2施工单位信息2.3业主单位信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程建设内容3.5工程合同工期4.监理职责与义务4.1监理单位职责4.2监理单位义务4.3监理单位权利5.施工单位职责与义务5.1施工单位职责5.2施工单位义务5.3施工单位权利6.业主单位职责与义务6.1业主单位职责6.2业主单位义务6.3业主单位权利7.监理费用及支付方式7.1监理费用总额7.2费用构成7.3支付方式7.4付款时间8.质量控制与验收8.1质量标准8.2质量控制措施8.3验收程序9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3事故处理10.变更与索赔10.1变更程序10.2索赔条件10.3索赔处理11.合同解除与终止11.1解除条件11.2终止条件11.3解除或终止程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约责任追究13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序14.其他14.1协议生效14.2协议附件14.3协议份数第一部分：合同如下：1.协议概述1.1协议目的1.1.1明确监理单位、施工单位、业主单位之间的权利、义务和责任。1.1.2确保建筑工程施工过程中的质量控制、安全生产和进度控制。1.1.3促进建筑工程施工监理工作的规范化和标准化。1.2协议适用范围1.2.1本协议适用于2025年度所有建筑工程施工监理项目。1.2.2本协议适用于监理单位、施工单位、业主单位之间的合作关系。1.3协议有效期1.3.1本协议自双方签字盖章之日起生效，至2025年度建筑工程施工监理工作完成之日止。1.3.2协议期满后，如需继续合作，双方应另行签订协议。2.双方信息2.1监理单位信息2.1.1单位名称：____________________2.1.2单位地址：____________________2.1.3联系人：____________________2.1.4联系电话：____________________2.2施工单位信息2.2.1单位名称：____________________2.2.2单位地址：____________________2.2.3联系人：____________________2.2.4联系电话：____________________2.3业主单位信息2.3.1单位名称：____________________2.3.2单位地址：____________________2.3.3联系人：____________________2.3.4联系电话：____________________3.工程概况3.1工程名称：____________________3.2工程地点：____________________3.3工程规模：____________________3.4工程建设内容：____________________3.5工程合同工期：____________________4.监理职责与义务4.1监理单位职责4.1.1负责对施工单位的施工过程进行全程监理。4.1.2严格按照国家有关法律法规、标准和规范进行监理工作。4.1.3对施工单位的施工质量、安全生产、进度等进行监督检查。4.2监理单位义务4.2.1提供必要的监理设备和工具。4.2.2派遣具有相应资质的监理人员。4.2.3对施工过程中发现的问题及时提出整改意见。4.3监理单位权利4.3.1对施工单位的施工质量、安全生产、进度等进行监督检查。4.3.2要求施工单位整改施工过程中发现的问题。4.3.3对违反协议的施工单位提出警告或终止协议。5.施工单位职责与义务5.1施工单位职责5.1.1严格按照设计图纸和施工规范进行施工。5.1.2配合监理单位的监理工作，及时整改监理提出的问题。5.1.3确保施工质量、安全生产和进度。5.2施工单位义务5.2.1提供必要的施工设备和材料。5.2.2派遣具有相应资质的施工人员。5.2.3遵守国家有关法律法规、标准和规范。5.3施工单位权利5.3.1要求监理单位提供必要的支持和服务。5.3.2对监理单位提出的问题进行解释和说明。5.3.3对监理单位的监理行为提出异议。6.业主单位职责与义务6.1业主单位职责6.1.1负责协调监理单位和施工单位之间的关系。6.1.2对施工过程中出现的问题进行决策和协调。6.1.3确保工程质量和进度。6.2业主单位义务6.2.1提供必要的工程资料和文件。6.2.2按时支付监理费用和工程款项。6.2.3对施工过程中出现的问题进行监督检查。6.3业主单位权利6.3.1要求监理单位和施工单位提供工程进度和质量的报告。6.3.2对监理单位和施工单位的违约行为提出警告或终止协议。6.3.3对监理单位和施工单位的工作进行监督和评价。8.监理费用及支付方式8.1监理费用总额8.1.1本协议监理费用总额为人民币____________________元。8.1.2费用构成包括监理人员的工资、办公费用、设备费用、差旅费用等。8.2费用构成8.2.1监理人员工资：____________________元/人·月。8.2.2办公费用：____________________元/月。8.2.3设备费用：____________________元/月。8.2.4差旅费用：____________________元/次。8.3支付方式8.3.1业主单位应按监理工作进度支付监理费用。8.3.2每季度支付监理费用总额的____________________%。8.3.3第一年度结束后，业主单位应在一个月内支付剩余监理费用的____________________%。8.4付款时间8.4.1每季度第一个月的五个工作日内支付上一季度监理费用。8.4.2第一年度结束后一个月内支付剩余监理费用。9.质量控制与验收9.1质量标准9.1.1施工单位应严格按照国家有关质量标准进行施工。9.1.2监理单位应按照国家标准和合同约定对施工质量进行监督检查。9.2质量控制措施9.2.1施工单位应建立完善的质量保证体系。9.2.2监理单位应定期对施工质量进行抽检，发现问题及时通知施工单位整改。9.3验收程序9.3.1工程分部、分项工程完成后，施工单位应组织自检，并向监理单位提出验收申请。9.3.2监理单位应在收到验收申请后的____________________个工作日内组织验收。10.安全生产10.1安全生产责任10.1.1施工单位负责施工现场的安全生产，确保施工人员安全。10.1.2监理单位负责监督施工单位的安全生产措施落实情况。10.2安全生产措施10.2.1施工单位应制定安全生产规章制度，定期进行安全教育和培训。10.2.2监理单位应定期检查施工现场的安全设施和安全措施。10.3事故处理10.3.1事故发生后，施工单位应立即采取有效措施，防止事故扩大。10.3.2施工单位应在事故发生后____________________小时内向监理单位和业主单位报告。11.变更与索赔11.1变更程序11.1.1任何一方提出变更，应提前____________________个工作日书面通知其他方。11.1.2变更内容经三方协商一致后，由监理单位提出变更申请。11.2索赔条件11.2.1因不可抗力导致工程延误或费用增加的，可提出索赔。11.2.2因监理单位或施工单位责任导致工程延误或费用增加的，不得提出索赔。11.3索赔处理11.3.1索赔方应在事件发生后____________________个工作日内提出索赔。11.3.2三方应协商解决索赔事宜，协商不成可提交仲裁或诉讼解决。12.合同解除与终止12.1解除条件12.1.1双方协商一致，可解除本协议。12.1.2因一方违约，另一方有权解除本协议。12.2终止条件12.2.1工程施工监理工作完成后，本协议自动终止。12.2.2因不可抗力导致本协议无法履行，可终止本协议。12.3解除或终止程序12.3.1解除或终止本协议，应提前____________________个工作日书面通知其他方。12.3.2双方应就解除或终止后的有关事宜进行协商。13.违约责任13.1违约情形13.1.1一方未按本协议约定履行义务。13.1.2一方违反国家有关法律法规、标准和规范。13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.2.2违约责任的具体承担方式由三方协商确定。13.3违约责任追究13.3.1违约方应在本协议约定的期限内履行违约责任。13.3.2违约方逾期未履行违约责任的，另一方有权要求履行或采取其他法律措施。14.其他14.1协议生效14.1.1本协议经三方签字盖章后生效。14.1.2本协议一式____________________份，三方各执____________________份。14.2协议附件14.2.1本协议附件包括但不限于工程概况、监理大纲、监理细则等。14.3协议份数14.3.1本协议一式____________________份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除监理单位、施工单位、业主单位之外的独立法人或其他组织，包括但不限于咨询公司、评估机构、检测机构、仲裁机构等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在提高工程监理的独立性和专业性，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。15.3第三方介入程序15.3.1任何一方提出引入第三方，应提前____________________个工作日书面通知其他方。15.3.2经三方协商一致后，确定第三方介入的具体事宜，包括介入方式、职责范围、费用承担等。16.第三方介入后的额外条款16.1第三方职责16.1.1第三方应根据合同约定和委托事项，独立、客观、公正地履行职责。16.1.2第三方应遵守国家有关法律法规、标准和规范。16.2第三方权利16.2.1第三方有权要求监理单位、施工单位、业主单位提供必要的工作条件和资料。16.2.2第三方有权对监理单位、施工单位、业主单位的工作进行监督和评价。16.3第三方义务16.3.1第三方应按时完成委托事项，并提供书面报告。16.3.2第三方应保守涉及工程项目的商业秘密。16.4第三方费用16.4.1第三方费用由委托方承担，具体费用由三方另行协商确定。16.4.2第三方费用应在委托事项完成后支付。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成监理单位、施工单位、业主单位损失的，应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方责任的具体承担方式由三方协商确定。17.2责任限额17.2.1第三方责任限额为本协议监理费用总额的____________________%。17.2.2超过责任限额的部分，由监理单位、施工单位、业主单位根据实际情况自行承担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分18.1.1第三方在履行职责过程中，与监理单位、施工单位、业主单位的职责划分如下：第三方负责对监理单位的工作进行监督和评价；第三方负责对施工单位的质量、安全、进度进行评估；第三方负责对业主单位的需求进行评估和反馈。18.2权利划分18.2.1第三方在履行职责过程中，与监理单位、施工单位、业主单位的权利划分如下：第三方有权要求监理单位、施工单位、业主单位提供必要的工作条件和资料；第三方有权对监理单位、施工单位、业