2024年跨国建筑项目劳务分包合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年跨国建筑项目劳务分包合同版B版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同各方1.2合同文件1.3术语解释2.劳务分包工作范围2.1分包工程内容2.2分包工程量2.3分包工程质量标准3.分包合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付条件与支付方式4.分包工程的施工进度4.1施工计划4.2施工进度报告4.3进度变更5.分包工程的质量与安全5.1质量控制5.2安全标准5.3事故处理6.分包商的责任与义务6.1分包商职责6.2分包商义务6.3分包商责任限制7.总包商的义务与责任7.1总包商义务7.2总包商责任7.3总包商权利8.违约责任8.1分包商违约8.2总包商违约8.3违约处理程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与语言9.3仲裁结果执行10.合同的变更与终止10.1合同变更10.2合同终止条件10.3合同终止后的处理11.保险11.1分包商保险11.2总包商保险11.3保险有效性与保险理赔12.合同的生效、履行与终止12.1合同生效条件12.2合同履行地点与方式12.3合同终止后的义务履行13.独立合同13.1独立合同定义13.2独立合同的签订与执行13.3独立合同与本合同的关系14.其他条款14.1通知与送达14.2法律适用14.3附件说明第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同各方1.1.1本合同甲方为：_____________（总包商名称），地址为：_____________。1.1.2本合同乙方为：_____________（分包商名称），地址为：_____________。1.2合同文件1.2.1本合同的有效组成部分包括：合同、附件以及双方协商一致的其他文件。1.2.2合同文件应以中文和英文两种文字书写，两种文字具有同等的法律效力。1.3术语解释1.3.1本合同中所称“分包工程”是指乙方按照本合同约定，在甲方项目范围内承担的施工任务。1.3.2“合同总价”是指乙方完成分包工程所应得的报酬，包括工程款、材料款、人工费等。1.3.3“进度变更”是指因甲方需求、设计变更等原因导致分包工程施工进度和内容的调整。第二条劳务分包工作范围2.1分包工程内容2.1.1乙方分包的工程内容包括：_____________（具体工程内容）。2.1.2乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的设计、施工、验收等全部工作。2.2分包工程量2.2.1乙方分包的工程量根据_____________（工程量清单）确定。2.2.2乙方应按照约定的工程量完成施工任务，如有增减，需双方协商一致。2.3分包工程质量标准2.3.1乙方应按照国家标准和甲方的要求，保证分包工程的质量。2.3.2乙方分包的工程质量应达到_____________（质量标准）。第三条分包合同价格3.1合同总价3.1.1本合同的合同总价为：_____________（大写：人民币_____________元整）。3.1.2合同总价包括乙方完成分包工程所应得的报酬、材料费、人工费等。3.2价格调整3.2.1合同价格调整的条件和方式如下：_____________（具体调整条件和方式）。3.3支付条件与支付方式3.3.1甲方应在乙方完成分包工程的每个阶段后，按照约定的比例支付合同价款。3.3.2支付方式为：_____________（支付方式，如银行转账、现金等）。第四条分包工程的施工进度4.1施工计划4.1.1乙方应根据甲方的要求，制定详细的施工计划，并报甲方审批。4.1.2乙方应按照审批通过的施工计划进行施工。4.2施工进度报告4.2.1乙方应定期向甲方报告分包工程的施工进度。4.2.2乙方应在发生影响施工进度的情况时，及时通知甲方。4.3进度变更4.3.1乙方应根据甲方需求、设计变更等原因，及时调整施工计划。4.3.2进度变更需双方协商一致，并签订补充协议。第五条分包工程的质量与安全5.1质量控制5.1.1乙方应建立完善的质量控制系统，确保分包工程的质量。5.1.2乙方应对分包工程的材料、施工工艺等进行全面检查。5.2安全标准5.2.1乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保分包工程的安全。5.2.2乙方应制定施工安全措施，并严格执行。5.3事故处理5.3.1乙方应在发生事故时，立即采取措施防止事故扩大，并及时报告甲方。5.3.2乙方应按照甲方的要求，参与事故处理。第六条分包商的责任与义务6.1分包商职责6.1.1乙方应按照本合同的约定，完成分包工程。6.1.2乙方应保证分包工程的质量、安全、进度等满足甲方要求。6.2分包商义务6.2.1乙方应遵守国家法律法规，不得损害甲方的合法权益。6.2.2乙方应按照甲方的要求，提供相关资料、文件第八条违约责任8.1分包商违约8.1.1乙方未按照约定完成分包工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的_____________%。8.1.2乙方未按照约定质量标准完成分包工程的，应承担甲方因此而产生的损失。8.1.3乙方未按照约定进度完成分包工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的_____________%。8.2总包商的义务与责任8.2.1甲方未按照约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应支付金额的_____________%。8.2.2甲方未按照约定提供施工条件的，应承担乙方因此而产生的损失。8.2.3甲方未按照约定时间完成设计、审批等工作的，应向乙方支付违约金，违约金为合同总价款的_____________%。8.3违约处理程序8.3.1双方发生违约行为的，应通过友好协商解决。8.3.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方发生合同争议的，应通过友好协商解决。9.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点与语言9.2.1双方同意将争议提交_____________（仲裁机构名称）进行仲裁。9.2.2仲裁语言为中文和英文。9.3仲裁结果执行9.3.1仲裁裁决生效后，双方均应履行仲裁裁决。9.3.2仲裁裁决不得上诉，双方均有义务执行。第十条合同的变更与终止10.1合同变更10.1.1合同变更应由双方协商一致，并签订书面补充协议。10.1.2合同变更不得影响分包工程的质量、安全、进度等。10.2合同终止条件10.2.1双方同意提前终止本合同的，应签订书面协议。10.2.2分包工程全部完成后，本合同自行终止。10.3合同终止后的处理10.3.1合同终止后，乙方应将施工场地、设备、材料等清理完毕，并移交给甲方。10.3.2合同终止后，甲方应按照约定支付乙方剩余合同价款。第十一条保险11.1分包商保险11.1.1乙方应为其员工、设备、材料等办理相应的保险，并提交保险凭证给甲方。11.1.2保险费用由乙方承担。11.2总包商保险11.2.1甲方应为其员工、设备、材料等办理相应的保险，并提交保险凭证给乙方。11.2.2保险费用由甲方承担。11.3保险有效性与保险理赔11.3.1保险合同应具有法律效力，保险期限应覆盖分包工程整个施工期。11.3.2发生保险事故的，乙方应立即通知甲方，并按照保险条款进行理赔。第十二条合同的生效、履行与终止12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.1.2本合同的生效不得影响分包工程的合法性、有效性。12.2合同履行地点与方式12.2.1双方应按照本合同的约定，在施工场地履行合同义务。12.2.2双方应通过书面形式，及时沟通、协商合同履行事宜。12.3合同终止后的义务履行12.3.1合同终止后，乙方应按照本合同约定，继续履行相关义务。12.3.2合同终止后，甲方应按照本合同约定，支付乙方应得的价款。第十三条独立合同13.1独立合同定义13.1.1独立合同是指与本合同无关，由第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：分包工程量清单详细列出乙方分包的工程内容、工程量以及工程量计算依据。2.附件二：分包工程设计图纸包括分包工程的施工图纸、设计说明等技术文件。3.附件三：质量标准与检验方法详细列出分包工程的质量标准、检验方法以及质量控制措施。4.附件四：施工计划与进度表包括分包工程的施工计划、进度报告以及进度变更记录。5.附件五：安全措施与应急预案列出分包工程施工期间的安全措施、应急预案以及安全事故处理流程。6.附件六：保险单据提供乙方和甲方各自办理的保险单据，以证明保险的有效性。7.附件七：合同价款支付凭证包括合同价款的支付记录、支付凭证以及支付条件的说明。8.附件八：变更与调整记录记录合同履行过程中发生的变更、调整以及双方协商的书面文件。9.附件九：违约行为记录记录双方在合同履行过程中发生的违约行为及处理结果。10.附件十：争议解决记录包括双方在争议解决过程中的沟通记录、仲裁申请等文件。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定完成分包工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的______%。示例：如果乙方未能按时完成分包工程，导致工程延期，甲方有权根据合同约定要求乙方支付违约金。2.乙方未按照约定质量标准完成分包工程的，应承担甲方因此而产生的损失。示例：如果乙方完成的分包工程质量不符合合同约定的标准，导致甲方遭受损失，乙方应予以赔偿。3.乙方未按照约定进度完成分包工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的______%。示例：如果乙方未能按照约定的进度完成分包工程，导致工程进度延误，甲方有权要求乙方支付违约金。4.甲方未按照约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应支付金额的______%。示例：如果甲方未能按照约定时间支付合同价款，导致乙方施工受阻，乙方有权要求甲方支付滞纳金。5.甲方未按照约定提供施工条件的，应承担乙方因此而产生的损失。示例：如果甲方未能按照约定提供必要的施工条件，导致乙方施工进度受到影响，甲方应承担相应损失。6.其他违约行为及责任认定：示例：如果双方在合同履行过程中出现其他违约行为，导致合同无法履行或造成损失，双方应根据合同约定承担相应的违约责任。说明三：法律名词及解释：1.分包商：指承担分包工程的乙方，负责完成甲方委托的施工任务。2.总包商：指承担总包工程的甲方，负责对整个工程的管理、协调和监督。3.分包工程：指乙方在甲方项目范围内承担的施工任务，包括工程内容、工程量等。4.合同总价：指乙方完成分包工程