装修施工合同样本pdf下载

装修施工合同样本pdf合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（施工方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方愿意委托乙方进行装修施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________第二条施工期限本合同约定的施工期限为__________天，自双方签订合同之日起计算。第三条施工质量标准3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案以及相关规范进行施工。3.2乙方应保证施工质量，确保工程达到约定的质量标准。3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。第四条合同价格及支付方式4.1本工程的合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方支付乙方工程款的方式分为三次：第一次支付：合同签订后__________日内，支付人民币__________元整；第二次支付：工程进度达到__________%时，支付人民币__________元整；第三次支付：工程验收合格后，支付人民币__________元整。4.3甲方支付的工程款，乙方应出具相应的税务发票。第五条甲方义务5.1甲方应按照合同约定的时间支付工程款。5.2甲方应提供施工所需的水、电、照明等基础设施。5.3甲方应协助乙方办理相关施工手续，包括但不限于施工许可、消防验收等。5.4甲方不得无故干涉乙方的正常施工，不得要求乙方违反相关法律法规及施工规范。第六条乙方义务6.1乙方应按照合同约定的时间完成施工，确保工程质量。6.2乙方应严格按照施工图纸、施工方案进行施工，不得擅自变更设计。6.3乙方应保证施工安全，确保施工过程中不发生安全事故。6.4乙方应承担因施工造成的相邻建筑物、设施的损害赔偿责任。第七条违约责任7.1甲方未按照合同约定支付工程款的，应当按照迟延支付的金额支付违约金。7.2乙方未按照合同约定完成施工的，应当按照迟延完成的工程量支付违约金。7.3乙方擅自变更设计的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。7.4乙方未按照施工图纸、施工方案进行施工，导致工程质量不合格的，乙方应承担返工、整改等费用。第八条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方提供的施工图纸2.甲方提供的施工方案3.相关规范及标准4.税务发票5.施工许可证书6.消防验收文件二、违约行为及认定：1.甲方迟延支付工程款：未按照合同约定的时间支付工程款。2.乙方迟延完成施工：未按照合同约定的时间完成施工。3.乙方擅自变更设计：未经甲方同意，擅自变更施工图纸或施工方案。4.工程质量不合格：工程未达到约定的质量标准。5.乙方未保证施工安全：施工过程中发生安全事故。三、法律名词及解释：1.装修施工合同：双方约定乙方进行装修施工，甲方支付相应价款的合同。2.施工图纸：甲方提供的设计图纸，用于指导施工。3.施工方案：甲方提供的施工步骤、工艺等详细方案。4.违约金：违反合同约定的一方按照约定支付给另一方的金钱。5.工程验收：对完成的工程进行检查，以确定是否达到约定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方迟延支付工程款：乙方可以与甲方沟通，要求按时支付；必要时可以依法向法院提起诉讼。2.乙方迟延完成施工：甲方可以与乙方沟通，要求按时完成；必要时可以依法向法院提起诉讼。3.乙方擅自变更设计：甲方可以要求乙方恢复原设计，并依法向法院提起诉讼。4.工程质量不合格：甲方可以要求乙方整改，直至达到验收标准；必要时可以依法向法院提起诉讼。5.乙方未保证施工安全：甲方可以要求乙方采取措施确保施工安全；必要时可以依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.