工业园区人行道建设合同

工业园区人行道建设合同合同编号：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为工业园区的开发商和运营商，需要建设人行道以改善园区基础设施；乙方为具备相应资质和经验的施工单位，愿意承担人行道建设的施工任务。双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，共同完成人行道建设。第一条工程内容1.1本合同人行道建设范围包括但不限于：__________（具体范围详见附件）。1.2工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准和要求。第二条工程价格2.1本合同人行道建设的总价款为人民币__________元整（大写：__________元整），乙方应按照本合同约定的工程量清单、工程进度和质量要求进行施工。2.2乙方报价应包含全部工程所需的材料、人工、设备、运输、管理、税费等费用。2.3合同总价款不变，但遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素影响，双方可按实情协商调整。第三条工程进度3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工。3.2乙方应保证工程按期完成，工程进度不得延误。如乙方原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。3.3甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件等，确保工程顺利进行。第四条工程质量4.1乙方应严格按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程质量。4.2甲方有权对施工现场进行监督检查，并对工程质量提出意见或建议。乙方应认真听取并及时整改。4.3工程验收合格后，乙方应承担一定期限的质保责任。质保期自工程验收合格之日起计算，为期__________年。第五条合同的变更、解除和终止5.1任何一方提出变更或解除本合同，应提前__________天书面通知对方，并经双方协商一致。5.2在合同执行过程中，如一方严重违约，导致合同无法履行，对方有权解除本合同。5.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。第六条违约责任6.1乙方未按约定完成工程，甲方有权按合同约定扣除相应的违约金。6.2甲方未按约定支付合同价款，乙方有权按合同约定暂停施工，并要求甲方支付违约金。6.3双方因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.工程量清单4.材料合格证5.施工人员资格证书6.工程验收标准7.质保协议8.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按约定完成工程，甲方有权按合同约定扣除相应的违约金。2.甲方未按约定支付合同价款，乙方有权按合同约定暂停施工，并要求甲方支付违约金。3.甲方延迟交付施工场地或施工条件不满足，导致乙方无法按时完成工程，甲方应承担违约责任。4.乙方使用不合格材料或施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，重新施工。5.不可抗力因素导致工程进度延误，双方可协商调整合同总价款。三、法律名词及解释：1.甲方：指工业园区的开发商和运营商。2.乙方：指具备相应资质和经验的施工单位。3.合同价款：指双方约定的工程总价款。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。5.质保责任：指乙方在工程验收合格后，按照约定承担一定期限的工程质量保证责任。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：甲方应确保施工场地和施工条件的提供，乙方应采取措施加快施工进度。2.工程质量问题：乙方应按照规范施工，甲方有权进行监督检查并提出整改意见，乙方应及时整改。3.付款延误：甲方应按时支付合同价款，如有延误，应支付违约金；乙方应提供正规发票。4.合同变更或解除：双方应书面协商一致，并签订补充协议。5.争议解决：通过友好协商解决，协商不成时可以向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.工业园区基础设施完善。2.施工单位具备相应资质和经验。3.甲方为工业园区的