




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024桥梁工程特种施工劳务分包协议本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1分包方基本信息2.2承包方基本信息3.项目概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.工程内容与技术要求4.1工程内容4.2技术要求4.3质量标准5.劳务分包范围5.1分包劳务内容5.2分包劳务人员6.劳务分包费用6.1分包费用总额6.2费用构成6.3付款方式7.施工组织与管理7.1施工组织7.2施工管理7.3安全生产8.交工验收与保修8.1交工验收8.2保修期8.3保修责任9.违约责任9.1分包方违约责任9.2承包方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效与终止12.1合同生效12.2合同终止13.合同附件13.1附件一:劳务分包合同13.2附件二:施工图纸13.3附件三:相关证明文件14.其他约定事项14.1法律法规14.2通知与送达14.3合同变更与解除14.4合同争议解决14.5合同终止14.6合同解除14.7合同附件14.8合同签订日期14.9合同份数14.10合同签署14.11合同备案第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义(1)“桥梁工程”指本合同所涉及的桥梁建设及附属设施施工工程;(2)“特种施工”指合同中约定的特殊工艺和技术要求的施工;(3)“劳务分包”指分包方为承包方提供特种施工劳务服务的合同关系;(4)“合同”指本《2024桥梁工程特种施工劳务分包协议》;(5)“分包方”指承担特种施工劳务服务的企业;(6)“承包方”指委托分包方进行特种施工劳务服务的建设单位。1.2解释本合同中的定义和解释应以本合同文本为准,如合同中未明确规定的,应依照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。2.双方基本信息2.1分包方基本信息(1)名称:X特种施工有限公司(2)法定代表人:(3)注册地址:省市区路号(4)统一社会信用代码:913500MA5YYYY2.2承包方基本信息(1)名称:桥梁建设有限公司(2)法定代表人:(3)注册地址:省市区路号(4)统一社会信用代码:913500MA5YYYY3.项目概况3.1工程名称:桥梁工程3.2工程地点:省市区3.3工程规模:全长公里,桥梁结构类型为3.4工程工期:自合同签订之日起个月4.工程内容与技术要求4.1工程内容包括但不限于:(1)桥梁主体结构施工;(2)桥梁附属设施施工;(3)特种施工技术要求。4.2技术要求(1)严格按照国家及行业相关技术标准和规范进行施工;(2)确保工程质量达到国家规定的质量标准;(3)施工过程中应采取有效措施,确保施工安全。5.劳务分包范围5.1分包劳务内容包括但不限于:(1)特种施工人员劳务;(2)特种施工设备租赁;(3)特种施工材料采购。5.2分包劳务人员(1)具备特种施工资质的专业人员;(2)熟练掌握特种施工工艺的工人。6.劳务分包费用6.1分包费用总额:人民币万元整6.2费用构成包括但不限于:(1)劳务人员工资;(2)特种施工设备租赁费用;(3)特种施工材料采购费用;(4)其他相关费用。6.3付款方式(1)按工程进度分期支付;(2)每月支付%,工程完工后支付%,余款在保修期满后支付。7.施工组织与管理7.1施工组织(1)分包方应按照合同要求,建立健全施工组织机构,明确各岗位职责;(2)制定详细的施工方案,确保施工顺利进行。7.2施工管理(1)分包方应严格按照合同要求进行施工,确保工程质量;(2)加强施工现场管理,确保安全生产;(3)配合承包方进行工程验收。8.交工验收与保修8.1交工验收(1)交工验收应在工程完工后,按照国家及行业相关标准进行;(2)承包方应通知分包方参加交工验收;(3)交工验收合格后,双方应在验收报告上签字确认。8.2保修期(1)保修期为自交工验收合格之日起年;(2)保修期内,因分包方施工原因导致的工程质量问题,分包方应负责无偿维修;(3)保修期满后,双方应签署保修期满确认书。9.违约责任9.1分包方违约责任(1)如分包方未按时完成工程,每延误一日,应支付违约金人民币元;(2)如分包方施工质量不符合合同要求,应承担修复费用;(3)如分包方违反合同规定,给承包方造成损失的,应承担赔偿责任。9.2承包方违约责任(1)如承包方未按时支付分包费用,每延误一日,应支付违约金人民币元;(2)如承包方未按时提供施工图纸和资料,应承担相应的责任;(3)如承包方违反合同规定,给分包方造成损失的,应承担赔偿责任。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构(1)仲裁委员会;(2)合同签订地人民法院。11.合同解除11.1合同解除条件(1)合同双方协商一致;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)一方严重违约,经另一方催告后仍未履行。11.2合同解除程序(1)提出解除合同的一方应书面通知另一方;(2)自通知到达对方之日起,合同解除。12.合同生效与终止12.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止(1)合同履行完毕;(2)合同解除;(3)法律、法规规定的其他情形。13.合同附件13.1附件一:劳务分包合同13.2附件二:施工图纸13.3附件三:相关证明文件14.其他约定事项14.1法律法规本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2通知与送达(1)双方通知应以书面形式进行;(2)通知送达地址为合同双方在合同中约定的地址。14.3合同变更与解除合同变更应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.4合同争议解决如双方发生争议,应优先通过协商解决;协商不成的,按照第10条约定解决。14.5合同终止合同终止后,双方应按照合同约定履行各自的义务,并处理善后事宜。14.6合同附件合同附件为本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力。14.7合同签订日期本合同签订日期为年月日。14.8合同份数本合同一式份,双方各执份。14.9合同签署(1)本合同由双方法定代表人或授权代表签字盖章;(2)本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检验、保险等服务的机构或个人。15.2第三方介入范围(1)监理服务:负责监督工程质量、进度、安全等,确保工程按合同要求进行;(2)检验服务:对工程材料、设备、施工过程进行检验,确保符合国家标准和合同要求;(3)咨询服务:提供工程管理、技术等方面的专业咨询;(4)保险服务:为工程提供必要的保险保障,如建筑工程一切险、意外伤害险等。16.第三方介入的程序与条件16.1第三方介入程序(1)甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项;(2)甲乙双方共同邀请第三方参与,并签订相应的合作协议;(3)第三方根据合作协议履行职责。16.2第三方介入条件(1)第三方应具备相应的资质和经验;(2)第三方应承诺遵守国家相关法律法规和合同约定;(3)第三方应保证其提供的服务质量。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中“责任限额”是指第三方因履行其职责时,对甲乙双方或工程造成的损失,按照协议约定的最高赔偿金额。17.2责任限额的确定(1)第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定;(2)责任限额不得低于国家相关法律法规规定的最低赔偿标准;(3)责任限额应考虑第三方服务的性质、范围和风险。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方的责任划分(1)第三方应向甲方提供符合合同要求的监理、检验、咨询等服务;(2)甲方有权要求第三方提供相关服务报告和意见;(3)甲方应支付第三方相应的服务费用。18.2第三方与乙方的责任划分(1)第三方应向乙方提供符合合同要求的监理、检验、咨询等服务;(2)乙方应配合第三方履行职责,提供必要的资料和条件;(3)乙方应支付第三方相应的服务费用。18.3第三方与工程承包方的责任划分(1)第三方应监督工程承包方的施工质量、进度、安全等;(2)工程承包方应遵守合同约定,配合第三方履行职责;(3)工程承包方应支付第三方相应的服务费用。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更程序当第三方介入时,如需对合同内容进行变更,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。19.2合同变更生效补充协议经甲乙双方签字盖章后,作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式第三方介入产生的争议,应通过协商解决;协商不成的,可按本合同第10条约定解决。20.2争议解决机构(1)仲裁委员会;(2)合同签订地人民法院。21.第三方介入的终止21.1终止条件(1)合同履行完毕;(2)第三方服务期限届满;(3)双方协商一致终止第三方介入。21.2终止程序(1)甲乙双方书面通知第三方终止介入;(2)第三方在接到终止通知后,应在规定期限内完成其职责范围内的工作。22.第三方介入的保密义务22.1保密内容第三方在介入过程中,应遵守保密义务,对甲乙双方提供的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。22.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后年。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:劳务分包合同详细要求:包括劳务分包的具体内容、人员配置、工作职责、费用结算等。说明:此附件是本合同的核心附件,详细规定了劳务分包的细节。2.附件二:施工图纸详细要求:提供完整的施工图纸,包括桥梁主体结构、附属设施等的设计图纸。说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,确保施工符合设计要求。3.附件三:相关证明文件详细要求:包括分包方的资质证书、安全生产许可证、人员资格证书等。说明:证明文件是分包方具备相应资质和能力的依据,确保工程质量和安全。4.附件四:第三方合作协议详细要求:明确第三方提供服务的类型、范围、费用、责任等。说明:第三方合作协议是第三方介入合同履行的重要补充,确保第三方服务的质量和效率。5.附件五:工程进度报告说明:工程进度报告是监控工程进度的重要手段,确保工程按计划进行。6.附件六:工程质量检验报告详细要求:记录工程质量检验的结果,包括合格、不合格项目等。说明:工程质量检验报告是评估工程质量的重要依据,确保工程质量符合要求。7.附件七:工程变更通知单详细要求:记录工程变更的内容、原因、影响等。说明:工程变更通知单是处理工程变更的重要文件,确保变更的合理性和合法性。8.附件八:工程结算报告详细要求:详细列出工程费用的构成、支付情况等。说明:工程结算报告是工程费用结算的依据,确保费用结算的准确性和公正性。9.附件九:保修期确认书详细要求:确认保修期的开始和结束时间,以及保修责任等。说明:保修期确认书是保修责任的依据,确保保修期间的权益得到保障。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按时完成工程责任认定标准:每延误一日,支付违约金人民币元。示例:若分包方未按合同约定的时间完成工程,每延误一天,需支付人民币元的违约金。2.违约行为:分包方施工质量不符合要求责任认定标准:由分包方承担修复费用,并支付相应的赔偿金。示例:若分包方施工的某部分工程不符合质量要求,分包方需负责修复,并支付由此产生的额外费用。3.违约行为:承包方未按时支付分包费用责任认定标准:每延误一日,支付违约金人民币元。示例:若承包方未按合同约定的时间支付分包费用,每延误一天,需支付人民币元的违约金。4.违约行为:第三方未按约定提供服务质量责任认定标准:第三方应承担相应的赔偿责任,包括修复费用、赔偿金等。示例:若第三方提供的监理服务不符合协议要求,第三方需承担由此产生的修复费用和赔偿金。5.违约行为:一方违反合同约定,造成对方损失责任认定标准:违约方应承担赔偿责任,包括直接损失和间接损失。示例:若一方违反合同约定,导致另一方遭受损失,违约方需承担相应的赔偿费用。全文完。2024桥梁工程特种施工劳务分包协议1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理方信息2.施工项目概况2.1施工地点2.2施工内容2.3施工期限2.4施工质量标准3.劳务分包范围3.1分包工作内容3.2分包工作要求3.3分包工作责任4.劳务费用及支付方式4.1劳务费用总额4.2费用组成4.3支付方式及时间4.4付款条件5.机械设备与材料5.1机械设备提供5.2材料供应及质量5.3机械设备与材料费用6.施工安全管理6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3安全生产教育培训7.施工进度管理7.1进度计划7.2进度调整7.3进度延误责任8.施工质量控制8.1质量控制要求8.2质量检验与验收8.3质量问题处理9.施工变更及索赔9.1变更范围9.2变更程序9.3索赔程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决期限10.3争议解决费用11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.合同生效、变更、解除与终止14.1合同生效条件14.2合同变更程序14.3合同解除与终止后的处理第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:_______1.1.2分包方地址:_______1.1.3分包方法定代表人:_______1.1.4分包方联系电话:_______1.2总包方信息1.2.1总包方名称:_______1.2.2总包方地址:_______1.2.3总包方法定代表人:_______1.2.4总包方联系电话:_______1.3监理方信息1.3.1监理方名称:_______1.3.2监理方地址:_______1.3.3监理方法定代表人:_______1.3.4监理方联系电话:_______2.施工项目概况2.1施工地点:_______2.2施工内容:2.2.1桥梁基础工程2.2.2桥梁主体工程2.2.3桥梁附属工程2.3施工期限:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日2.4施工质量标准:按照国家有关桥梁工程的质量标准执行3.劳务分包范围3.1分包工作内容:3.1.1桥梁基础工程的土方开挖、地基处理、桩基施工等3.1.2桥梁主体工程的梁体预制、架设、桥墩施工等3.1.3桥梁附属工程的护栏安装、伸缩缝安装等3.2分包工作要求:3.2.1严格按照施工图纸和技术规范进行施工3.2.2确保施工质量符合国家相关标准3.2.3按时完成分包工作内容3.3分包工作责任:3.3.1分包方对分包工作内容的质量、进度和安全生产负全部责任4.劳务费用及支付方式4.1劳务费用总额:_______元4.2费用组成:4.2.1人工费4.2.2材料费4.2.3机械设备使用费4.2.4其他费用4.3支付方式及时间:4.3.1预付款:合同签订后_______个工作日内支付总额的_______%4.3.2进度款:每月末根据已完成工程量支付总额的_______%4.3.3结算款:工程竣工验收合格后_______个工作日内支付剩余总额的_______%4.4付款条件:4.4.1付款凭证齐全4.4.2工程进度符合合同要求4.4.3质量合格5.机械设备与材料5.1机械设备提供:5.1.1分包方负责提供施工所需的全部机械设备5.1.2机械设备型号、数量、性能应符合合同要求5.2材料供应及质量:5.2.1分包方负责提供施工所需的全部材料5.2.2材料质量应符合国家相关标准5.3机械设备与材料费用:5.3.1机械设备费用计入劳务费用总额5.3.2材料费用计入劳务费用总额6.施工安全管理6.1安全生产责任:6.1.1分包方对施工现场的安全生产负全部责任6.1.2总包方对施工现场的安全生产承担监督责任6.2安全生产措施:6.2.1制定安全生产规章制度6.2.2定期进行安全教育培训6.2.3配备必要的安全防护设施6.3安全生产教育培训:6.3.1对施工人员进行安全生产教育培训6.3.2教育培训记录存档备查8.施工质量控制8.1质量控制要求:8.1.1施工过程中,分包方应严格执行国家有关桥梁工程的质量标准和规范8.1.2分包方应建立完善的质量控制体系,确保工程质量8.1.3分包方应定期对施工过程进行质量检查,发现问题及时整改8.2质量检验与验收:8.2.1分包方应按照施工图纸和技术规范进行质量检验8.2.2质量检验结果应如实记录,并报监理方审核8.2.3工程验收前,分包方应完成自检和互检,确保工程质量8.3质量问题处理:8.3.1发生质量问题,分包方应立即采取措施进行整改8.3.2监理方有权要求分包方对质量问题进行整改或返工8.3.3整改费用由责任方承担9.施工变更及索赔9.1变更范围:9.1.1因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致的施工变更9.2变更程序:9.2.1分包方应及时向总包方提出变更申请,并附变更原因和内容9.2.2总包方应在收到变更申请后_______个工作日内回复9.3索赔程序:9.3.1分包方应在发生索赔事件后_______个工作日内向总包方提出索赔申请9.3.2总包方应在收到索赔申请后_______个工作日内进行审核并回复9.3.3索赔金额由双方协商确定10.争议解决10.1争议解决方式:10.1.1争议发生后,双方应友好协商解决10.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决期限:10.2.1双方应在争议发生后_______个工作日内协商解决10.2.2仲裁委员会应在收到仲裁申请后_______个工作日内进行仲裁10.3争议解决费用:10.3.1仲裁费用由败诉方承担11.保密条款11.1保密内容:11.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密11.1.2与合同相关的技术资料、设计图纸、工程量清单等11.2保密期限:11.2.1保密期限自合同签订之日起_______年11.3违约责任:11.3.1违反保密条款的,应承担相应的法律责任12.违约责任12.1违约情形:12.1.1分包方未按合同约定完成工作内容12.1.2分包方未按合同约定支付劳务费用12.1.3分包方未按合同约定进行质量控制和安全生产12.2违约责任承担:12.2.1分包方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失12.3违约赔偿:12.3.1违约赔偿金额由双方协商确定13.合同解除与终止13.1合同解除条件:13.1.1双方协商一致13.1.2因不可抗力导致合同无法履行13.2合同终止条件:13.2.1合同履行完毕13.3合同解除与终止程序:13.3.1双方书面通知对方合同解除或终止14.合同生效、变更、解除与终止14.1合同生效条件:14.1.1双方签字盖章14.1.2合同已报监理方备案14.2合同变更程序:14.2.1双方书面通知对方变更内容14.2.2变更内容经双方签字盖章后生效14.3合同解除与终止后的处理:14.3.2合同解除或终止后,双方应相互配合,确保工程安全无损状态第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,根据合同约定或经双方同意参与合同履行过程中的任何个人或单位,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、金融机构等。15.2第三方介入形式15.2.1第三方介入可以是监理、检测、咨询、资金提供、技术支持等形式。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应在合同中明确第三方的介入形式、职责范围和介入时间。15.3.2第三方介入前,甲乙双方应就第三方的资质、能力及费用进行协商,并签订相关协议。16.第三方责任限额16.1第三方责任界定16.1.1第三方在履行合同过程中,其行为应符合合同约定和法律规定。16.1.2第三方在合同履行过程中造成的损失,应由第三方承担相应的责任。16.2第三方责任限额16.2.1第三方责任限额应根据第三方介入的具体形式、职责范围及合同约定确定。16.2.2第三方责任限额应在合同中明确,并在第三方协议中予以确认。17.第三方权利与义务17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合同约定和法律规定,独立行使自己的权利。17.1.2第三方有权获得合同约定的报酬。17.2第三方义务17.2.1第三方应遵守合同约定,履行自己的职责。17.2.2第三方应保证其行为不损害甲乙双方的合法权益。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的权利义务关系18.1.1第三方与甲方的关系基于合同约定,甲方应按合同约定支付第三方报酬。18.1.2第三方应协助甲方完成合同约定的任务。18.2第三方与乙方的权利义务关系18.2.1第三方与乙方的关系基于合同约定,乙方应按合同约定支付第三方报酬。18.2.2第三方应协助乙方完成合同约定的任务。18.3第三方与甲乙双方的关系18.3.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不应介入甲乙双方的内部事务。18.3.2第三方在履行合同过程中,应遵守甲乙双方的共同利益。19.第三方介入后的合同履行19.1合同履行过程中,第三方应按照合同约定和法律规定,独立履行自己的职责。19.2第三方在履行合同过程中,如需变更或解除合同,应经甲乙双方同意。20.第三方介入后的争议解决20.1第三方在履行合同过程中,如与甲乙双方发生争议,应通过协商解决。20.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。21.第三方介入后的合同解除与终止21.1第三方介入后,如发生合同解除或终止的情况,甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。21.2第三方介入的合同解除或终止,不影响甲乙双方之间合同的权利义务关系。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术规范要求:包含所有桥梁工程所需的施工图纸、设计说明书、技术规范和标准。说明:施工图纸及技术规范是施工过程中必须遵守的基本文件,确保施工质量。2.附件二:劳务分包合同要求:详细列出分包工作内容、费用、进度、质量要求等。说明:劳务分包合同是甲乙双方及分包方之间权利义务关系的具体体现。3.附件三:机械设备清单要求:详细列出所需机械设备型号、数量、性能参数等。说明:机械设备清单是确保施工顺利进行的重要依据。4.附件四:材料清单要求:详细列出所需材料型号、规格、数量、质量要求等。说明:材料清单是确保施工材料质量的重要依据。5.附件五:安全生产规章制度要求:包含安全生产管理制度、操作规程、事故处理流程等。说明:安全生产规章制度是保障施工安全的重要文件。6.附件六:质量检验报告要求:包含施工过程中各阶段的质量检验结果。说明:质量检验报告是确保工程质量的重要依据。7.附件七:施工进度计划要求:详细列出各施工阶段的进度安排。说明:施工进度计划是确保工程按期完成的重要依据。8.附件八:变更申请及批复要求:详细列出变更原因、内容、影响及处理措施。说明:变更申请及批复是处理施工过程中变更事项的重要依据。9.附件九:争议解决协议要求:详细列出争议解决方式、程序及费用承担。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要依据。10.附件十:第三方协议要求:详细列出第三方介入形式、职责范围、费用及权利义务。说明:第三方协议是明确第三方责任和权利的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定完成工作内容。1.2分包方未按合同约定支付劳务费用。1.3分包方未按合同约定进行质量控制和安全生产。1.4第三方未按合同约定履行职责。1.5甲乙双方未按合同约定履行支付义务。2.责任认定标准:2.1违约行为的认定标准以合同约定和法律规定为准。2.2违约责任的承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。3.违约责任示例:3.1分包方未按合同约定完成工作内容,造成工期延误,应支付违约金_______元。3.2分包方未按合同约定支付劳务费用,应向乙方支付_______元滞纳金。3.3分包方未按合同约定进行质量控制和安全生产,造成安全事故,应承担相应法律责任。全文完。2024桥梁工程特种施工劳务分包协议2本合同目录一览1.协议概述1.1协议名称1.2协议签订日期1.3协议双方1.4协议目的1.5协议有效期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程合同总价3.分包范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程期限3.4分包工程责任4.劳务分包方资质要求4.1资质证书4.2资质等级4.3人员资质4.4资质审查程序5.劳务分包合同价格5.1合同价格组成5.2价格调整机制5.3价格支付方式5.4价格争议解决6.工程进度及验收6.1进度计划6.2进度调整6.3验收标准6.4验收程序7.质量保证与控制7.1质量要求7.2质量控制措施7.3质量责任7.4质量验收标准8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全生产培训8.4安全生产事故处理9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3保密责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决费用12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同变更13.1变更条件13.2变更程序13.3变更效力14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同生效14.3合同解除14.4合同终止第一部分:合同如下:1.协议概述1.1协议名称:本协议名称为“2024桥梁工程特种施工劳务分包协议”。1.2协议签订日期:本协议签订日期为2024年1月1日。1.3协议双方:1.4协议目的:本协议旨在明确双方在桥梁工程特种施工劳务分包过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。1.5协议有效期:本协议自签订之日起生效,至工程竣工验收合格之日终止。2.工程概况2.1工程名称:桥梁工程2.2工程地点:省市县2.3工程规模:全长公里,桥梁宽度米,桥梁高度米2.4工程类型:公路桥梁工程2.5工程合同总价:人民币万元整。3.分包范围3.1分包工程内容:包括但不限于桥梁基础施工、桥梁主体结构施工、桥梁附属设施施工等。3.2分包工程量:根据甲方提供的工程量清单及施工图纸,具体工程量以实际完成量为准。3.3分包工程期限:自协议签订之日起个月内完成。3.4分包工程责任:分包方对分包工程的施工质量、安全、进度、成本等承担全部责任。4.劳务分包方资质要求4.1资质证书:分包方须具备相应的特种施工资质证书,且证书在有效期内。4.2资质等级:分包方资质等级不低于二级。4.3人员资质:分包方施工人员须具备相应的专业技能和职业资格证书。4.4资质审查程序:承包方在签订本协议前对分包方资质进行审查,审查合格后方可签订本协议。5.劳务分包合同价格5.1合同价格组成:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费等。5.2价格调整机制:根据市场价格变动,双方协商调整合同价格。5.3价格支付方式:按工程进度分阶段支付,具体支付比例由双方协商确定。5.4价格争议解决:如发生价格争议,双方应友好协商解决,协商不成可提交仲裁机构仲裁。6.工程进度及验收6.1进度计划:分包方应按工程进度计划施工,确保按期完成工程。6.2进度调整:如因不可抗力等原因导致工程进度延误,双方应协商调整进度计划。6.3验收标准:按国家及行业相关标准进行验收。6.4验收程序:工程完工后,由承包方组织验收,分包方配合验收。7.质量保证与控制7.1质量要求:分包方应严格按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量符合要求。7.2质量控制措施:分包方应建立健全质量管理体系,加强对施工过程的质量控制。7.3质量责任:分包方对分包工程的质量负责,如因施工质量问题导致工程损失,分包方应承担全部责任。7.4质量验收标准:按国家及行业相关标准进行验收。8.安全生产8.1安全生产责任:分包方应严格按照国家及地方安全生产法规和标准,对施工现场进行安全管理,确保施工安全。8.2安全生产措施:分包方应制定安全生产措施,包括但不限于现场安全防护、安全培训、应急预案等。8.3安全生产培训:分包方应对施工人员进行安全生产培训,提高安全意识。8.4安全生产事故处理:如发生安全生产事故,分包方应立即采取应急措施,并及时上报承包方和相关部门。9.保密条款9.1保密内容:涉及工程的技术资料、商业秘密、合同信息等。9.2保密期限:自本协议签订之日起至协议终止后年。9.3保密责任:双方均应承担保密责任,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。10.违约责任10.1违约情形:包括但不限于未按约定完成工程、质量不达标、安全生产责任事故等。10.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约处理:双方应友好协商解决违约问题,协商不成可提交仲裁机构仲裁。11.争议解决11.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行。11.3争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁庭另有裁决。12.合同解除与终止12.1合同解除条件:包括但不限于违约行为、不可抗力等原因。12.2合同终止条件:工程竣工验收合格,且双方约定的其他终止条件成就。12.3合同解除与终止程序:任何一方提出解除或终止合同,应提前天书面通知对方,并按照约定处理后续事宜。13.合同变更13.1变更条件:因工程变更、政策调整等原因,需要对合同内容进行变更。13.2变更程序:任何一方提出变更,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。13.3变更效力:变更协议与本协议具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1合同附件:本协议附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、资质证书等。14.2合同生效:本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。14.3合同解除:本协议经双方协商一致解除,应签订书面解除协议。14.4合同终止:本协议终止后,双方应按照约定处理剩余事宜,包括但不限于工程结算、资料移交等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,第三方指非甲乙双方之外的,为合同执行提供专业服务、咨询、监督或担保等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入情形:在合同履行过程中,如需第三方介入,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、担保机构等。16.第三方介入程序16.1介入申请:甲乙双方任何一方需引入第三方时,应提前天向对方提出书面申请,并说明第三方介入的原因、目的和预期效果。16.2介入审批:对方应在收到申请后天内进行审批,并书面回复同意或拒绝,以及具体的审批意见。16.3介入协议:双方同意第三方介入后,应与第三方签订相应的服务协议,明确各方的权利和义务。17.第三方责任限额17.1责任限额定义:第三方在本合同中的责任限额指第三方因自身原因导致合同目的未能实现或合同约定的权益受到侵害时,应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定:第三方责任限额由双方在引入第三方时协商确定,并在服务协议中明确。17.3责任限额执行:第三方在履行职责过程中,如发生超出责任限额的赔偿责任,由第三方自行承担。18.第三方责权利划分18.1责任划分:第三方在合同执行过程中,应承担与其服务内容相应的责任,如因第三方原因导致合同目的未能实现或合同约定的权益受到侵害,第三方应承担相应责任。18.2权利划分:第三方在合同执行过程中,享有与其服务内容相应的权利,如获取必要的信息、资料和条件等。18.3利益划分:第三方在合同执行过程中,享有按照服务协议约定的报酬和利益。19.第三方介入的合同变更19.1变更内容:第三方介入可能导致合同内容、条款或履行方式的变更。19.2变更程序:任何一方需对合同进行变更时,应按照第13.3条“合同变更”的程序进行。19.3变更效力:变更后的合同条款对甲乙双方和第三方均具有同等法律效力。20.第三方介入的争议解
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 餐厨废弃物密闭化装置企业县域市场拓展与下沉战略研究报告
- 钛钢复合板企业ESG实践与创新战略研究报告
- 中空棉企业ESG实践与创新战略研究报告
- 养生药膳食材配送中心行业深度调研及发展战略咨询报告
- 金属制电力船舶企业ESG实践与创新战略研究报告
- HBC电池正面化学钝化技术研究
- 水泥代购合同范本
- 租仪器合同范本
- 房门售后合同范本
- 机器抵押合同范本
- 导游基础知识课程标准
- 西方政治思想史-课件
- 学生心理健康测量表
- GA745-2017银行自助设备、自助银行安全防范要求国标
- 邯郸市垃圾填埋场封场方案
- 2020闽教版信息技术四年级(下册)全册教案
- introduction to pipeline pilot在处理数据中的一些应用
- 智能中台数据底座解决方案
- 突发性聋诊疗指南 (2015版)
- 光伏发电工程施工组织设计施工工程光伏发电工程光伏发电施工组织设计
- 11钢的表面淬火解析
评论
0/150
提交评论