2025版建筑工程施工合同工期调整补充协议范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程施工合同工期调整补充协议范本本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方联系方式2.协议背景2.1建设工程基本情况2.2原工期约定2.3工期调整原因3.工期调整内容3.1调整后的工期3.2调整后的工期计算方法3.3工期调整后的工程量4.工期调整后的费用调整4.1费用调整原则4.2费用调整计算方法4.3费用调整后的合同总价5.工期调整后的付款方式5.1付款进度5.2付款方式5.3付款时间6.工期调整后的工程进度管理6.1工程进度计划6.2工程进度控制措施6.3工程进度报告7.工期调整后的工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间8.工期调整后的工程保修8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除12.其他约定事项12.1不可抗力12.2合同附件12.3合同解释13.协议签署13.1协议签署时间13.2协议签署地点13.3协议签署人14.合同附件第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1协议双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2协议双方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3协议双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系方式]乙方联系方式：[乙方联系方式]2.协议背景2.1建设工程基本情况项目名称：[项目名称]建设地点：[建设地点]合同编号：[合同编号]2.2原工期约定原合同工期：[原合同工期]2.3工期调整原因因[具体原因]，导致原合同工期无法按期完成。3.工期调整内容3.1调整后的工期调整后工期：[调整后工期]3.2调整后的工期计算方法[计算方法详细说明]3.3工期调整后的工程量根据调整后的工期，重新计算工程量如下：[工程量详细说明]4.工期调整后的费用调整4.1费用调整原则根据原合同约定及工程实际情况，对工期调整后的费用进行如下调整：[费用调整原则详细说明]4.2费用调整计算方法[费用调整计算方法详细说明]4.3费用调整后的合同总价调整后合同总价：[调整后合同总价]5.工期调整后的付款方式5.1付款进度[付款进度详细说明]5.2付款方式[付款方式详细说明]5.3付款时间[付款时间详细说明]6.工期调整后的工程进度管理6.1工程进度计划[工程进度计划详细说明]6.2工程进度控制措施[工程进度控制措施详细说明]6.3工程进度报告[工程进度报告详细说明]7.工期调整后的工程验收7.1验收标准[验收标准详细说明]7.2验收程序[验收程序详细说明]7.3验收时间[验收时间详细说明]8.工期调整后的工程保修8.1保修范围本协议约定的工程保修范围包括但不限于：[保修范围详细说明]8.2保修期限[保修期限详细说明]8.3保修责任[保修责任详细说明]9.违约责任9.1违约情形[违约情形详细说明]9.2违约责任承担[违约责任承担详细说明]9.3违约赔偿[违约赔偿详细说明]10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构[争议解决机构详细说明]10.3争议解决程序[争议解决程序详细说明]11.合同生效及终止11.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件[合同终止条件详细说明]11.3合同解除[合同解除详细说明]12.其他约定事项12.1不可抗力因不可抗力导致本协议无法履行或履行困难的，双方应立即通知对方，并协商解决。12.2合同附件本协议附件包括但不限于：[合同附件详细说明]12.3合同解释本协议的解释权归双方共同所有。13.协议签署13.1协议签署时间[协议签署时间详细说明]13.2协议签署地点[协议签署地点详细说明]13.3协议签署人甲方代表：[甲方代表姓名]乙方代表：[乙方代表姓名]14.合同附件14.1附件一：工程量清单[附件一详细说明]14.2附件二：工程进度计划[附件二详细说明]14.3附件三：费用调整明细[附件三详细说明]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本协议中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，因本协议履行需要介入的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、检测机构、评估机构、调解机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证本协议的履行，确保工程质量、工程进度和合同款项的合理分配。15.3第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于：1.监理：负责对工程进度、质量、安全等进行监督管理。2.检测：负责对工程材料、设备等进行检测。3.评估：负责对工程量、费用等进行评估。4.调解：负责解决甲乙双方之间的争议。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过其合同约定的责任限额。15.4.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。15.5第三方选择与更换15.5.1第三方选择甲乙双方有权根据项目需要选择合适的第三方，并与其签订合作协议。15.5.2第三方更换如第三方在履行职责过程中出现重大失误，甲乙双方有权更换第三方，并要求原第三方承担相应责任。16.甲乙双方与第三方的关系16.1合同履行第三方在甲乙双方授权的范围内履行职责，甲乙双方对第三方的行为承担连带责任。16.2信息共享甲乙双方应向第三方提供必要的工程信息和资料，第三方应保守甲乙双方的商业秘密。16.3费用承担第三方服务费用由甲乙双方按照协议约定承担。17.第三方介入协议17.1协议签订甲乙双方与第三方应签订协议，明确各自的权利、义务和责任。17.2协议内容1.第三方介入的目的和范围；2.第三方职责和权限；3.第三方责任限额；4.费用支付方式和时间；5.争议解决方式。17.3协议生效第三方介入协议自双方签字盖章之日起生效。18.第三方介入后的争议解决18.1争议处理第三方介入后，如甲乙双方与第三方之间发生争议，应通过协商解决。18.2争议解决机构协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。18.3争议解决程序[争议解决程序详细说明]第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：协议双方基本信息表要求：详细填写甲乙双方的基本信息，包括名称、法定代表人、联系方式等。说明：此附件用于确认双方身份和联系方式。2.附件二：原建筑工程施工合同要求：提供原建筑工程施工合同的原件或复印件。说明：此附件用于参照原合同条款，明确本次工期调整的依据。3.附件三：工期调整原因说明要求：详细说明工期调整的原因，包括但不限于设计变更、材料供应、天气等。说明：此附件用于证明工期调整的合理性。4.附件四：调整后工程进度计划要求：提供调整后的工程进度计划，包括关键节点、时间安排等。说明：此附件用于指导工程进度，确保工期调整后的工程按时完成。5.附件五：费用调整明细表要求：详细列出费用调整的项目、金额和调整依据。说明：此附件用于明确工期调整后的费用构成。6.附件六：付款计划表要求：明确付款进度、方式和时间。说明：此附件用于规范付款流程，确保款项按时到位。7.附件七：第三方介入协议要求：提供甲乙双方与第三方签订的协议。说明：此附件用于明确第三方介入的具体事项和责任。8.附件八：争议解决协议要求：提供甲乙双方与第三方签订的争议解决协议。说明：此附件用于明确争议解决的方式和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定支付工程款项。责任认定标准：甲方应按照合同约定支付工程款项，逾期支付的，应向乙方支付违约金。示例说明：若甲方逾期支付工程款项，乙方有权要求甲方支付每日万分之五的违约金。2.违约行为：乙方未按约定完成工程。责任认定标准：乙方应按照合同约定完成工程，逾期完成的，应向甲方支付违约金。示例说明：若乙方逾期完成工程，甲方有权要求乙方支付每日万分之五的违约金。3.违约行为：第三方未按约定履行职责。责任认定标准：第三方应按照协议约定履行职责，未能履行或履行不当的，应向甲乙双方承担赔偿责任。示例说明：若第三方在监理过程中出现重大失误，导致工程延误，应向甲乙双方支付相应的赔偿金。4.违约行为：甲乙双方未按约定解决争议。责任认定标准：甲乙双方应友好协商解决争议，协商不成的，任何一方均有权向法院提起诉讼。示例说明：若甲乙双方在争议解决过程中，一方拒绝协商，另一方有权向法院提起诉讼。全文完。2024版建筑工程施工合同工期调整补充协议范本1合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________2.乙方（施工单位）：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________二、合同前言2.1背景：2.2目的：本补充协议旨在明确原合同中工期调整的具体事宜，确保工程按期完成，保障甲乙双方的合法权益。三、定义与解释3.1专业术语：本补充协议中涉及的专业术语，其含义如下：（1）工期：指原合同中约定的施工期限，自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。（2）工期调整：指在施工过程中，因不可抗力、工程变更等原因导致工期发生变动。3.2关键词解释：（1）不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。（2）工程变更：指在施工过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致的工程内容、规模、质量等方面的调整。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照原合同约定和本补充协议的要求，调整工期。（2）甲方应按约定向乙方支付工程款。（3）甲方应配合乙方办理相关手续，确保工程顺利进行。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照原合同约定和本补充协议的要求，调整工期。（2）乙方应保证工程质量，确保工程按期完成。（3）乙方应按照甲方要求，及时调整施工计划，确保工程进度。五、履行条件5.1合同履行时间：本补充协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。5.2合同履行地点：本补充协议约定的施工地点为：__________5.3合同履行方式：乙方应按照原合同约定和本补充协议的要求，调整工期，并确保工程按期完成。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本补充协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）本补充协议约定的工期调整事宜完成后，合同终止。（2）因不可抗力等原因导致合同无法履行，经甲乙双方协商一致，可终止本补充协议。6.3终止程序：（1）合同终止前，甲乙双方应就合同终止事宜进行协商。（2）协商一致后，甲乙双方应在合同终止之日起__________日内，办理合同终止手续。6.4终止后果：（1）合同终止后，甲乙双方应按照原合同约定和本补充协议的要求，处理相关事宜。（2）合同终止后，甲乙双方不再承担本补充协议约定的权利和义务。七、费用与支付7.1费用构成：（1）工期调整期间的人工费用。（2）工期调整期间的材料费用。（3）工期调整期间的机械使用费用。（4）工期调整期间的其他直接费用。（5）工期调整期间因不可抗力等原因导致的额外费用。7.2支付方式：（1）按月支付：乙方每月末提交费用结算报表，甲方应在收到报表后__________个工作日内支付当月费用。（2）按工程进度支付：根据工程进度，甲方按比例支付工期调整期间的费用。7.3支付时间：（1）按月支付的费用，甲方应在每月的一个工作日支付。（2）按工程进度支付的费用，甲方应在达到约定的工程进度节点后__________个工作日内支付。7.4支付条款：（1）甲方支付费用时，应出具支付凭证，并注明支付的具体费用项目。（2）乙方收到甲方支付的费用后，应及时出具收据。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付工期调整期间费用的，应向乙方支付_____%的违约金。（2）甲方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按约定调整工期的，应向甲方支付_____%的违约金。（2）乙方因施工质量问题导致工期延误的，应承担相应的修复责任和违约金。8.3赔偿金额和方式：违约方应按照本补充协议的约定支付违约金，赔偿金额以实际损失为准。九、保密条款9.1保密内容：（1）合同双方的技术秘密、商业秘密。（2）工程项目的相关信息。9.2保密期限：本补充协议涉及的保密期限自合同签订之日起至合同终止后__________年。9.3保密履行方式：（1）合同双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件：（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）战争、暴乱等社会事件。（3）政府行为或政策调整。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件时，合同双方应立即通知对方。（2）不可抗力事件导致合同无法履行的，合同双方应协商解决。10.4不可抗力实例：（1）地震导致工程停工。（2）战争导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决：合同双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成的，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让合同的权利和义务。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、保密的合同。（2）法律法规禁止转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留：本补充协议签订后，甲乙双方仍保留各自在原合同中的权利。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留对工期调整的最终决定权。（2）乙方保留对施工质量、安全和工期的监督权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：对本补充协议的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力：经甲乙双方签字盖章的修改和补充协议，与本补充协议具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲方应协助乙方办理相关手续，确保工程顺利进行。（2）乙方应按照甲方要求，提供必要的施工条件。15.2协作与配合方式：甲乙双方应按照本补充协议的约定，相互协作，共同推进工程进度。十六、其他条款16.1法律适用：本补充协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本补充协议是原合同的一部分，具有同等法律效力。16.3增减条款：本补充协议的增减条款，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：代表签字：____________日期：____________盖章：____________乙方（施工单位）：代表签字：____________日期：____________盖章：____________（如有其他相关方，请在此处填写）代表签字：____________日期：____________盖章：____________本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。附件及其他说明解释一、附件列表：1.原建筑工程施工合同副本。2.工程设计变更文件。3.工程量清单。4.不可抗力事件证明文件。5.争议解决相关文件。6.其他与工期调整相关的文件和资料。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定支付工期调整期间费用的，认定为违约。违反保密条款，泄露保密内容的，认定为违约。2.乙方违约：未按约定调整工期的，认定为违约。因施工质量问题导致工期延误的，认定为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约金：指合同一方违约时，根据合同约定或法律规定，向守约方支付的一定金额的金钱赔偿。3.保密条款：指合同中关于保密内容的约定，包括保密内容、保密期限、保密履行方式等。4.争议解决：指合同双方在合同履行过程中，因合同条款理解或履行产生争议时，采取的解决争议的方法。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工期调整过程中，因设计变更导致工程量增加，乙方提出增加费用。解决办法：双方应重新评估工程量，并根据实际情况调整费用。2.问题：因不可抗力事件导致工期延误，乙方要求甲方延长工期。解决办法：双方应提供不可抗力事件证明，协商确定合理的工期调整方案。3.问题：甲方未按约定支付工期调整期间费用，乙方提出违约金要求。解决办法：双方应按照合同约定的违约金比例计算，乙方可要求甲方支付违约金。4.问题：合同履行过程中，因施工质量问题导致工期延误，甲方要求乙方承担修复责任。解决办法：乙方应承担修复责任，并按照合同约定支付违约金。5.问题：合同履行过程中，因争议解决产生分歧，双方无法达成一致。解决办法：双方可协商解决争议，协商不成时，可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及信息：第三方名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________2.第三方责任：第三方应按照本补充协议的约定，对工期调整期间的工作进行监督和管理。第三方应保证其提供的资料和服务的真实性和有效性。3.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照本补充协议的约定履行各自的责任和义务。第三方有权对工期调整期间的工作进行必要的调整和指挥。4.第三方义务：第三方应积极配合甲方和乙方的工作，确保工期调整的顺利进行。第三方应遵守国家相关法律法规，维护甲乙双方的合法权益。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利：乙方有权要求甲方按照工期调整计划提供必要的施工条件。乙方有权要求甲方支付工期调整期间产生的额外费用。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和技术资料。2.乙方的利益条款：甲方应保证乙方在工期调整期间享有合理的利润空间。甲方应保证乙方在工期调整期间的人身安全和健康。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时提供施工条件或图纸的，应向乙方支付违约金。甲方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。甲方不得单方面变更工期调整计划，除非与乙方协商一致。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可要求乙方按照工期调整计划完成工程。甲方可要求乙方提供工程进度报告和质量保证。甲方可对乙方的工作进行监督和检查。2.甲方的利益条款：乙方应保证工程按期完成，符合约定的质量标准。乙方应保证工程在工期调整期间的安全和环保。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按期完成工程的，应向甲方支付违约金。乙方因施工质量问题导致工期延误的，应承担修复责任。乙方不得擅自变更施工方案，除非甲方同意。全文完。2024版建筑工程施工合同工期调整补充协议范本2合同目录一、协议概述1.1协议目的1.2协议依据1.3协议范围二、工期调整原则2.1工期调整的条件2.2工期调整的程序2.3工期调整的期限三、工期调整方法3.1顺延工期计算3.2延长工期计算3.3短期工期调整四、工期调整的责任划分4.1施工方责任4.2监理方责任4.3设计方责任4.4业主方责任五、工期调整的审批流程5.1提出申请5.2审批权限5.3审批程序5.4审批结果六、工期调整的补偿方式6.1赔偿金额计算6.2赔偿期限6.3赔偿方式七、工期调整的合同变更7.1合同变更范围7.2合同变更程序7.3合同变更内容八、工期调整的争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限九、协议生效与终止9.1协议生效条件9.2协议终止条件9.3协议终止程序十、协议的修改与补充10.1修改程序10.2补充内容10.3修改与补充的生效十一、协议的保密与解密11.1保密义务11.2解密条件11.3解密程序十二、协议的附件12.1附件一：工期调整申请表12.2附件二：工期调整审批表12.3附件三：工期调整补偿协议十三、协议的解释13.1解释原则13.2解释方式13.3解释效力十四、其他14.1通知方式14.2法律适用14.3协议签署日期合同编号_________一、协议概述1.1协议目的本协议旨在明确2024版建筑工程施工合同中工期调整的相关事宜，确保工程按期完成，维护各方合法权益。1.2协议依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程施工合同范本》及相关法律法规制定。1.3协议范围本协议适用于2024版建筑工程施工合同中因不可抗力、设计变更、材料供应等因素导致的工期调整。二、工期调整原则2.1工期调整的条件2.1.1因不可抗力导致工期延误；2.1.2因设计变更导致工期延误；2.1.3因材料供应不足导致工期延误；2.1.4因其他原因导致工期延误。2.2工期调整的程序2.2.1施工方应向监理方提出工期调整申请；2.2.2监理方收到申请后，应在5个工作日内进行审核；2.2.3审核通过后，监理方应将审核意见报业主方审批；2.2.4业主方审批同意后，监理方应通知施工方。2.3工期调整的期限工期调整期限自业主方审批同意之日起计算，最长不超过原合同工期的一半。三、工期调整方法3.1顺延工期计算顺延工期按实际延误天数计算，不足一天按一天计算。3.2延长工期计算延长工期按原合同工期比例计算，不足一个月按一个月计算。3.3短期工期调整短期工期调整不超过原合同工期5%的，可由施工方自行调整，无需审批。四、工期调整的责任划分4.1施工方责任4.1.1因施工方原因导致工期延误，施工方应承担相应责任；4.1.2因施工方原因导致工期延误，施工方应赔偿业主方因此造成的损失。4.2监理方责任4.2.1监理方应严格按照合同约定进行工期调整审批；4.2.2监理方在工期调整过程中，应确保施工方合法权益。4.3设计方责任4.3.1因设计变更导致工期延误，设计方应承担相应责任；4.3.2设计方应配合施工方和监理方进行工期调整。4.4业主方责任4.4.1因业主方原因导致工期延误，业主方应承担相应责任；4.4.2业主方应配合施工方和监理方进行工期调整。五、工期调整的审批流程5.1提出申请施工方应在工期延误前向监理方提出工期调整申请，并提供相关证明材料。5.2审批权限监理方对工期调整申请进行审核，审核通过后报业主方审批。5.3审批程序业主方应在收到监理方审核意见后5个工作日内进行审批。5.4审批结果业主方审批同意后，监理方应通知施工方。六、工期调整的补偿方式6.1赔偿金额计算赔偿金额按实际延误天数及合同约定的单价计算。6.2赔偿期限赔偿期限自业主方审批同意之日起计算，最长不超过原合同工期的一半。6.3赔偿方式赔偿方式为货币支付，具体支付方式由双方协商确定。七、工期调整的合同变更7.1合同变更范围合同变更范围包括工期调整、工程量变更、合同价款调整等。7.2合同变更程序7.2.1施工方提出合同变更申请；7.2.2监理方进行审核；7.2.3业主方审批；7.2.4双方签订合同变更协议。7.3合同变更内容合同变更内容应明确变更事项、变更原因、变更期限、变更价款等。八、工期调整的争议解决8.1争议解决方式本协议争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。8.2争议解决机构争议解决机构为合同约定的仲裁委员会或人民法院。8.3争议解决期限争议双方应在争议发生后30日内达成和解或选择争议解决方式。九、协议生效与终止9.1协议生效条件本协议经双方签字盖章后生效。9.2协议终止条件9.2.1协议约定的工期调整事项完成；9.2.2双方协商一致终止协议；9.2.3因不可抗力导致协议无法履行。9.3协议终止程序协议终止需经双方书面确认，并履行相关手续。十、协议的修改与补充10.1修改程序协议的修改需经双方协商一致，并以书面形式作出。10.2补充内容协议的补充内容与本协议具有同等法律效力。10.3修改与补充的生效修改与补充内容经双方签字盖章后生效。十一、协议的保密与解密11.1保密义务双方对本协议内容及履行情况负有保密义务。11.2解密条件在法律要求或双方同意的情况下，保密义务可解除。11.3解密程序解密程序按照相关法律法规和双方约定执行。十二、协议的附件12.1附件一：工期调整申请表12.2附件二：工期调整审批表12.3附件三：工期调整补偿协议十三、协议的解释13.1解释原则本协议的解释应遵循诚实信用原则，符合法律法规。13.2解释方式本协议的解释由双方协商确定。13.3解释效力解释内容与本协议具有同等法律效力。十四、其他14.1通知方式本协议的通知以书面形式进行，送达地址为合同约定的地址。14.2法律适用本协议适用中华人民共和国法律。甲方（施工方）：_________________________签字：_________________________日期：____年__月__日乙方（业主方）：_________________________签字：_________________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导权1.1.1在工期调整过程中，甲方拥有最终决定权，包括但不限于工期调整的批准、补偿金额的确定等。1.2甲方责任1.2.1甲方应对工期调整的决策负责，确保决策的合理性和合法性。1.2.2甲方应提供必要的资料和条件，以便施工方进行工期调整。1.3甲方审批1.3.1甲方应在收到施工方提出的工期调整申请后，在10个工作日内完成审批。1.3.2甲方审批未通过的，应向施工方说明理由。1.4甲方监督1.4.1甲方应对施工方执行工期调整情况进行监督，确保工期调整的顺利进行。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导权2.1.1在工期调整过程中，乙方拥有最终决定权，包括但不限于工期调整的批准、补偿金额的确定等。2.2乙方责任2.2.1乙方应对工期调整的决策负责，确保决策的合理性和合法性。2.2.2乙方应提供必要的资料和条件，以便施工方进行工期调整。2.3乙方审批2.3.1乙方应在收到施工方提出的工期调整申请后，