2025版高标准工业项目基本建设工程承包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版高标准工业项目基本建设工程承包合同本合同目录一览1.合同订立依据及法律适用1.1合同订立依据1.2法律适用范围2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.承包人3.1承包人名称3.2承包人资质3.3承包人责任4.业主4.1业主名称4.2业主资质4.3业主责任5.合同工期5.1工期计算方式5.2工期延误处理5.3预计工期完成时间6.工程质量6.1工程质量标准6.2质量检验与验收6.3质量问题处理7.工程进度7.1进度计划7.2进度控制措施7.3进度调整与变更8.工程造价8.1工程造价构成8.2工程造价确定方式8.3工程造价调整9.付款方式9.1付款比例9.2付款时间9.3付款方式10.风险承担10.1合同风险10.2风险承担方式10.3风险责任划分11.保险11.1保险种类11.2保险责任11.3保险费用12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止的程序14.其他约定14.1保密条款14.2违约责任14.3合同生效14.4合同附件14.5合同解释14.6合同变更与解除14.7合同终止14.8合同解除14.9合同履行完毕14.10合同争议解决14.11合同解除与终止后的处理14.12合同争议解决后的处理14.13合同解除与终止后的责任14.14合同解除与终止后的赔偿14.15合同解除与终止后的后续事宜14.16合同解除与终止后的通知14.17合同解除与终止后的文件处理14.18合同解除与终止后的权利义务转移14.19合同解除与终止后的合同终止证明14.20合同解除与终止后的合同终止公告14.21合同解除与终止后的合同终止通知14.22合同解除与终止后的合同终止公告发布14.23合同解除与终止后的合同终止公告发布方式14.24合同解除与终止后的合同终止公告发布时间14.25合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.26合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.27合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.28合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.29合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.30合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.31合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.32合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.33合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.34合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.35合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.36合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.37合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.38合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.39合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.40合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.41合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.42合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.43合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.44合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.45合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.46合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.47合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.48合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.49合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.50合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.51合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.52合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.53合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.54合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.55合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.56合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.57合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.58合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.59合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.60合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.61合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.62合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.63合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.64合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.65合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.66合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.67合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.68合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.69合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.70合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.71合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.72合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.73合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.74合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.75合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.76合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.77合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.78合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.79合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.80合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.81合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.82合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.83合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.84合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.85合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.87合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.88合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.89合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.90合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.91合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.92合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.93合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.94合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.95合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.96合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.97合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.98合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.99合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.100合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.101合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.102合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.103合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.104合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.105合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.106合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.107合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.108合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.109合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.110合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.111合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.112合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.113合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.114合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.115合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.116合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.117合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.118合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.119合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.120合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.121合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.122合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.123合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.124合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.125合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.126合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.127合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.128合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.129合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.130合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.131合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.132合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.133合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.134合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.135合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.136合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.137合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.138合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.139合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.140合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.141合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.142合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.143合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.144合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.145合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.146合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.147合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.148合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.149合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.150合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.151合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.152合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.153合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.154合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.155合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.156合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.157合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.158合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.159合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.160合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.161合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.162合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.163合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.164合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.165合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.166合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.167合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.168合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.169合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.170合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.171合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.172合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.173合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.174合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.175合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.176合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.177合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.178合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.179合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.180合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.181合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.182合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.183合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.184合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.185合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.1合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.187合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.188合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.189合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.190合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.191合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.192合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.193合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.194合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.195合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.196合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.197合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.198合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.199合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.200合同解除与终止后的合同终止公告发布标准第一部分：合同如下：1.合同订立依据及法律适用1.1合同订立依据1.1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规订立。1.1.2本合同依据国家有关行业标准和规范，包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》等。1.2法律适用范围1.2.1本合同适用中华人民共和国法律。1.2.2若本合同与中华人民共和国法律有冲突，以中华人民共和国法律为准。2.项目概况2.1项目名称2.1.1项目名称：工业项目基本建设工程2.2项目地点2.2.1项目地点：省市区街道2.3项目规模2.3.1项目占地面积：平方米2.3.2项目建筑面积：平方米2.4项目内容2.4.1项目内容：包括厂房、办公楼、配套设施等建筑工程。3.承包人3.1承包人名称3.1.1承包人名称：建筑集团有限公司3.2承包人资质3.2.1承包人资质：具有建筑工程施工总承包一级资质。3.3承包人责任3.3.1承包人负责按照合同约定，完成工程项目的建设任务。3.3.2承包人负责工程项目的质量、安全、进度管理。4.业主4.1业主名称4.1.1业主名称：工业有限公司4.2业主资质4.2.1业主资质：具有独立法人资格。4.3业主责任4.3.1业主负责提供工程项目的建设资金。4.3.2业主负责协调工程项目的建设过程中与相关部门的关系。5.合同工期5.1工期计算方式5.1.1工期计算方式：按照日历天数计算。5.2工期延误处理5.2.1因承包人原因造成工期延误，承包人应承担相应责任。5.2.2因业主原因造成工期延误，业主应承担相应责任。5.3预计工期完成时间5.3.1预计工期完成时间：自合同签订之日起个月内。6.工程质量6.1工程质量标准6.1.1工程质量标准：符合国家现行有关建筑工程质量标准。6.2质量检验与验收6.2.1工程施工过程中，承包人应按照合同约定进行质量检验。6.2.2工程竣工后，由业主组织验收。6.3质量问题处理6.3.1工程施工过程中发现质量问题，承包人应立即整改。6.3.2工程竣工后，如验收不合格，承包人应无条件返工整改。7.工程进度7.1进度计划7.1.1承包人应编制详细的工程进度计划，报送业主审批。7.2进度控制措施7.2.1承包人应采取有效措施，确保工程进度按计划进行。7.3进度调整与变更7.3.1因不可抗力等因素导致工程进度延误，双方应协商调整进度计划。8.工程造价8.1工程造价构成8.1.1工程造价包括但不限于：直接费、间接费、利润、税金等。8.1.2直接费包括：人工费、材料费、施工机械使用费等。8.1.3间接费包括：管理费、规费、措施费等。8.2工程造价确定方式8.2.1工程造价以招标投标确定的投标报价为准。8.2.2若招标投标报价低于成本，双方应协商调整工程造价。8.3工程造价调整8.3.1工程造价在合同履行过程中，因政策调整、市场价格变动等原因，可进行适当调整。8.3.2工程造价调整应以书面形式进行，并经双方确认。9.付款方式9.1付款比例9.1.1工程款支付比例为：预付款%，进度款%，竣工结算款%，质保金%。9.2付款时间9.2.1预付款：合同签订后个工作日内支付。9.2.2进度款：每月根据工程进度支付。9.2.3竣工结算款：工程竣工验收合格后个工作日内支付。9.3付款方式9.3.1付款方式为银行转账，具体账户信息详见合同附件。10.风险承担10.1合同风险10.1.1合同风险包括但不限于：政策风险、市场风险、技术风险、管理风险等。10.2风险承担方式10.2.1双方应合理分担合同风险，具体风险承担比例由双方协商确定。10.3风险责任划分10.3.1因承包人原因造成合同风险，由承包人承担相应责任。10.3.2因业主原因造成合同风险，由业主承担相应责任。11.保险11.1保险种类11.1.1承包人应投保建筑工程一切险、第三方责任险等。11.2保险责任11.2.1保险责任范围应符合相关保险条款规定。11.3保险费用11.3.1保险费用由承包人承担，具体费用由双方协商确定。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.2争议解决机构12.2.1若协商不成，双方可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决程序12.3.1争议解决程序应符合相关法律法规及司法解释。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致，可以解除合同。13.1.2因不可抗力等原因导致合同无法履行，可解除合同。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工期、质量、安全等目标实现，合同终止。13.3合同解除与终止的程序13.3.1合同解除或终止，双方应以书面形式通知对方。14.其他约定14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务。14.2违约责任14.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。14.3合同生效14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同附件14.4.1合同附件包括但不限于：工程量清单、施工图纸、技术规范等。14.5合同解释14.5.1本合同解释权归合同签订地人民法院。14.6合同变更与解除14.6.1合同变更或解除，应经双方协商一致，并以书面形式进行。14.7合同终止14.7.1合同终止后，双方应按照合同约定处理后续事宜。14.8合同解除14.8.1合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事宜。14.9合同履行完毕14.9.1合同履行完毕后，双方应按照合同约定处理后续事宜。14.10合同争议解决14.10.1合同争议解决后，双方应按照合同约定处理后续事宜。14.11合同解除与终止后的处理14.11.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理后续事宜。14.12合同解除与终止后的赔偿14.12.1合同解除或终止后，违约方应承担相应的赔偿责任。14.13合同解除与终止后的后续事宜14.13.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理后续事宜。14.14合同解除与终止后的通知14.14.1合同解除或终止后，双方应以书面形式通知对方。14.15合同解除与终止后的文件处理14.15.1合同解除或终止后，双方应妥善处理合同文件。14.16合同解除与终止后的权利义务转移14.16.1合同解除或终止后，双方的权利义务转移应符合法律法规规定。14.17合同解除与终止后的合同终止证明14.17.1合同解除或终止后，双方应出具合同终止证明。14.18合同解除与终止后的合同终止公告发布14.18.1合同解除或终止后，双方应发布合同终止公告。14.19合同解除与终止后的合同终止公告发布方式14.19.1合同解除或终止后的合同终止公告发布方式由双方协商确定。14.20合同解除与终止后的合同终止公告发布时间14.20.1合同解除或终止后的合同终止公告发布时间应在合同终止后个工作日内。14.21合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.21.1合同解除或终止后的合同终止公告发布要求应符合相关法律法规及行业标准。14.22合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.22.1合同解除或终止后的合同终止公告发布责任由双方共同承担。14.23合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.23.1合同解除或终止后的合同终止公告发布程序应符合相关法律法规及行业标准。14.24合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.24.1合同解除或终止后的合同终止公告发布标准应符合相关法律法规及行业标准。14.25合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.25.1合同解除或终止后的合同终止公告发布要求应符合相关法律法规及行业标准。14.26合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.26.1合同解除或终止后的合同终止公告发布责任由双方共同承担。14.27合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.27.1合同解除或终止后的合同终止公告发布程序应符合相关法律法规及行业标准。14.28合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.28.1合同解除或终止后的合同终止公告发布标准应符合相关法律法规及行业标准。14.29合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.29.1合同解除或终止后的合同终止公告发布要求应符合相关法律法规及行业标准。14.30合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.30.1合同解除或终止后的合同终止公告发布责任由双方共同承担。14.31合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.31.1合同解除或终止后的合同终止公告发布程序应符合相关法律法规及行业标准。14.32合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.32.1合同解除或终止后的合同终止公告发布标准应符合相关法律法规及行业标准。14.33合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.33.1合同解除或终止后的合同终止公告发布要求应符合相关法律法规及行业标准。14.34合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.34.1合同解除或终止后的合同终止公告发布责任由双方共同承担。14.35合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.35.1合同解除或终止后的合同终止公告发布程序应符合相关法律法规及行业标准。14.36合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.36.1合同解除或终止后的合同终止公告发布标准应符合相关法律法规及行业标准。14.37合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.37.1合同解除或终止后的合同终止公告发布要求应符合相关法律法规及行业标准。14.38合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.38.1合同解除或终止后的合同终止公告发布责任由双方共同承担。14.39合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.39.1合同解除或终止后的合同终止公告发布程序应符合相关法律法规及行业标准。14.40合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.40.1合同解除或终止后的合同终止公告发布标准应符合相关法律法规及行业标准。14.41合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.41.1合同解除或终止后的合同终止公告发布要求应符合相关法律法规及行业标准。14.42合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.42.1合同解除或终止后的合同终止公告发布责任由双方共同承担。14.43合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.43.1合同解除或终止后的合同终止公告发布程序应符合相关法律法规及行业标准。14.44合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.44.1合同解除或终止后的合同终止公告发布标准应符合相关法律法规及行业标准。14.45合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.45.1合同解除或终止后的合同终止公告发布要求应符合相关法律法规及行业标准。14.46合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.46.1合同解除或终止后的合同终止公告发布责任由双方共同承担。14.47合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.47.1合同解除或终止后的合同终止公告发布程序应符合相关法律法规及行业标准。14.48合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.48.1合同解除或终止后的合同终止公告发布标准应符合相关法律法规及行业标准。14.49合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.49.1合同解除或终止后的合同终止公告发布要求应符合相关法律法规及行业标准。14.50合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.50.1合同解除或终止后的合同终止公告发布责任由双方共同承担。14.51合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.51.1合同解除或终止后的合同终止公告发布程序应符合相关法律法规及行业标准。14.52合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.52.1合同解除或终止后的合同终止公告发布标准应符合相关法律法规及行业标准。14.53合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.53.1合同解除或终止后的合同终止公告发布要求应符合相关法律法规及行业标准。14.54合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.54.1合同解除或终止后的合同终止公告发布责任由双方共同承担。14.55合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.55.1合同解除或终止后的合同终止公告发布程序应符合相关法律法规及行业标准。14.56合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.56.1合同解除或终止后的合同终止公告发布标准应符合相关法律法规及行业标准。14.57合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.57.1合同解除或终止后的合同终止公告发布要求应符合相关法律法规及行业标准。14.58合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.58.1合同解除或终止后的合同终止公告发布责任由双方共同承担。14.59合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.59.1合同解除或终止后的合同终止公告发布程序应符合相关法律法规及行业标准。14.60合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.60.1合同解除或终止后的合同终止公告发布标准应符合相关法律法规及行业标准。14.61合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.61.1合同解除或终止后的合同终止公告发布要求应符合相关法律法规及行业标准。14.62合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.62.1合同解除或终止后的合同终止公告发布责任由双方共同承担。14.63合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.63.1合同解除或终止后的合同终止公告发布程序应符合相关法律法规及行业标准。14.64合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.64.1合同解除或终止后的合同终止公告发布标准应符合相关法律法规及行业标准。14.65合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.65.1合同解除或终止后的合同终止公告发布要求应符合相关法律法规及行业标准。14.66合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.66.1合同解除或终止后的合同终止公告发布责任由双方共同承担。14.67合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.67.1合同解除或终止后的合同终止公告发布程序应符合相关法律法规及行业标准。14.68合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.68.1合同解除或终止后的合同终止公告发布标准应符合相关法律法规及行业标准。14.69合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.69.1合同解除或终止后的合同终止公告发布要求应符合相关法律法规及行业标准。14.70合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.70.1合同解除或终止后的合同终止公告发布责任由双方共同承担。14.71合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.71.1合同解除或终止后的合同终止公告发布程序应符合相关法律法规及行业标准。14.72合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.72.1合同解除或终止后的合同终止公告发布标准应符合相关法律法规及行业标准。14.73合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.73.1合同解除或终止后的合同终止公告发布要求应符合相关法律法规及行业标准。14.74合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.74.1合同解除或终止后的合同终止公告发布责任由双方共同承担。14.75合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.75.1合同解除或终止后的合同终止公告发布程序应符合相关法律法规及行业标准。14.76合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.76.1合同解除或终止后的合同终止公告发布标准应符合相关法律法规及行业标准。14.77合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.77.1合同解除或终止后的合同终止公告发布要求应符合相关法律法规及行业标准。14.78合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.78.1合同解除或终止后的合同终止公告发布责任由双方共同承担。14.79合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.79.1合同解除或终止后的合同终止公告发布程序应符合相关法律法规及行业标准。14.80合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.80.1合同解除或终止后的合同终止公告发布标准应符合相关法律法规及行业标准。14.81合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.81.1合同解除或终止后的合同终止公告发布要求应符合相关法律法规及行业标准。14.82合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14.82.1合同解除或终止后的合同终止公告发布责任由双方共同承担。14.83合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.83.1合同解除或终止后的合同终止公告发布程序应符合相关法律法规及行业标准。14.84合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.84.1合同解除或终止后的合同终止公告发布标准应符合相关法律法规及行业标准。14.85合同解除与终止后的合同终止公告发布要求14.85.1合同解除或终止后的合同终止公告发布要求应符合相关法律法规及行业标准。14.合同解除与终止后的合同终止公告发布责任14..1合同解除或终止后的合同终止公告发布责任由双方共同承担。14.87合同解除与终止后的合同终止公告发布程序14.87.1合同解除或终止后的合同终止公告发布程序应符合相关法律法规及行业标准。14.88合同解除与终止后的合同终止公告发布标准14.88.1合同解除或终止后的合同终止公告发布标准应符合相关法律法规及行业标准。14.第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助作用的独立法人或其他组织。1.2第三方不包括但不限于：设计单位、监理单位、检测机构、评估机构、中介机构等。2.第三方介入的范围与权限2.1第三方介入的范围包括但不限于：项目管理、技术指导、质量监督、进度控制、成本管理等。2.2第三方介入的权限包括但不限于：2.2.1对工程项目进行现场检查和监督；2.2.2对承包人的施工质量、进度、安全等方面提出意见和建议；2.2.3参与工程项目的重大决策；2.2.4对工程项目的变更、索赔等事项进行审核。3.第三方介入的程序与要求3.1第三方介入应经甲乙双方协商一致，并以书面形式确定。3.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订服务协议，明确服务内容、费用、期限、责任等。3.3第三方介入过程中，甲乙双方应积极配合第三方的各项工作。4.第三方责任的界定与限额4.1第三方的责任限于其服务范围和权限，对因第三方原因造成的损失，甲乙双方应按比例承担。4.2第三方的责任限额由甲乙双方在服务协议中约定，最高不超过服务费用的%。4.3若第三方责任造成甲乙双方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。5.第三方与其他各方的责权利划分5.1第三方与承包人5.1.1第三方对承包人的施工质量、进度、安全等方面提出意见和建议，承包人应予以重视并采取措施改进。5.1.2第三方对承包人的违约行为，有权向甲乙双方报告。5.2第三方与业主5.2.1第三方应向业主提供工程项目进展情况的报告，业主有权要求第三方提供相关信息。5.2.2第三方对业主提出的合理要求，应予以满足。5.3第三方与监理单位5.3.1第三方应与监理单位保持沟通，共同维护工程项目的质量、进度和安全。5.3.2第三方与监理单位的意见不一致时，应提交甲乙双方协调解决。6.第三方介入的变更与终止6.1第三方介入的变更或终止，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式确定。6.2第三方介入的变更或终止，不影响本合同的履行。7.第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用由甲乙双方按照服务协议约定承担。7.2第三方介入的费用包括但不限于：服务费用、差旅费用、资料费用等。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议解决，应遵循服务协议的相关约定。8.2若争议无法通过协商解决，甲乙双方可依法向人民法院提起诉讼。9.第三方介入的保密条款9.1第三方对本合同内容负有保密义务，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露。10.第三方介入的合同附件10.1第三方介入的合同附件包括但不限于：服务协议、费用清单、保密协议等。11.第三方介入的其他约定11.1本合同中未明确约定的事项，甲乙双方可另行协商确定。11.2本合同附件与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.服务协议详细要求和说明：服务协议应明确第三方的服务内容、费用、期限、责任等，并由甲乙双方签字盖章。2.费用清单详细要求和说明：费用清单应详细列明第三方介入的各项费用，包括但不限于服务费用、差旅费用、资料费用等。3.保密协议详细要求和说明：保密协议应明确第三方对本合同内容的保密义务，包括保密期限、保密范围、违约责任等。4.工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列明工程项目的各项工程量，包括但不限于人工、材料、机械等。5.施工图纸详细要求和说明：施工图纸应详细展示工程项目的结构、布局、尺寸等，并由设计单位签字盖章。6.技术规范详细要求和说明：技术规范应详细规定工程项目的施工工艺、质量标准、安全要求等。7.工程进度计划详细要求和说明：工程进度计划应详细列明工程项目的各个阶段、时间节点、质量要求等。8.工程验收报告详细要求和说明：工程验收报告应详细记录工程项目的验收结果，包括质量、进度、安全等方面。9.工程变更通知单详细要求和说明：工程变更通知单应详细记录工程项目的变更内容、原因、影响等。10.工程索赔报告详细要求和说明：工程索赔报告应详细记录索赔原因、依据、金额等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约行为及责任认定1.1违约行为：未按合同约定的时间、质量、安全要求完成工程。1.2责任认定：承包人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。1.3示例说明：若承包人未按合同约定的时间完成工程，应支付每日元的违约金。2.业主违约行为及责任认定2.1违约行为：未按合同约定的时间、方式支付工程款。2.2责任认定：业主应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.3示例说明：若业主未按合同约定的时间支付工程款，应支付每日元的违约金。3.第三方违约行为及责任认定3.1违约行为：未按服务协议约定提供服务质量、进度等。3.2责任认定：第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.3示例说明：若第三方未按服务协议约定提供服务质量，应支付每日元的违约金。4.争议解决违约行为及责任认定4.1违约行为：未按合同约定的方式解决争议。4.2责任认定：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。4.3示例说明：若一方未按合同约定的方式解决争议，应支付每日元的违约金。5.其他违约行为及责任认定5.1违约行为：违反合同约定的其他条款。5.2责任认定：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。5.3示例说明：若一方违反合同约定的保密条款，应支付每日元的违约金。全文完。2024版高标准工业项目基本建设工程承包合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同签订地点5.合同双方当事人6.合同签订背景二、项目基本情况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目建设内容5.项目投资估算三、合同标的及范围1.合同标的2.合同范围3.工程量清单四、合同双方的权利和义务1.承包方的权利和义务2.发包方的权利和义务3.第三方的权利和义务五、合同工期及进度1.工期安排2.进度计划3.延期责任六、工程质量及验收1.工程质量标准2.工程验收程序3.验收标准及方法七、合同价款及支付方式1.合同价款2.支付方式3.付款进度4.付款条件八、合同变更及终止1.合同变更2.合同终止3.合同解除九、违约责任及争议解决1.违约责任2.争议解决方式3.争议解决机构十、合同附件及补充协议1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图纸3.附件三：技术规范4.补充协议十一、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同解除条件十二、其他约定事项1.隐蔽工程2.特殊工艺3.环境保护4.安全生产十三、合同解除及终止后的处理1.合同解除后的处理2.合同终止后的处理3.知识产权归属十四、合同签署1.合同签署日期2.合同签署地点3.合同签署人合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2024版高标准工业项目基本建设工程承包合同2.合同编号：_________3.合同签订日期：____年____月____日4.合同签订地点：____市____区____街道____号5.合同双方当事人：1.发包方：a.名称：_______b.法定代表人：_______c.注册地址：_______d.联系方式：_______2.承包方：a.名称：_______b.法定代表人：_______c.注册地址：_______d.联系方式：_______6.合同签订背景：_______二、项目基本情况1.项目名称：_______2.项目地点：_______3.项目规模：_______4.项目建设内容：_______5.项目投资估算：_______三、合同标的及范围1.合同标的：_______2.合同范围：_______3.工程量清单：_______四、合同双方的权利和义务1.承包方的权利和义务：a.按照合同约定完成工程建设和质量标准；b.配备必要的施工人员和设备；c.服从发包方的管理；d.按时提交工程进度报告；e.依法纳税；f.其他义务。2.发包方的权利和义务：a.按时支付工程款；b.提供施工图纸和技术资料；c.配合承包方办理施工手续；d.提供施工现场；e.其他义务。3.第三方的权利和义务：_______五、合同工期及进度1.工期安排：_______2.进度计划：_______3.延期责任：_______六、工程质量及验收1.工程质量标准：_______2.工程验收程序：_______3.验收标准及方法：_______七、合同价款及支付方式1.合同价款：_______2.支付方式：a.预付款：_______b.进度款：_______c.验收款：_______d.保修金：_______3.付款进度：_______4.付款条件：_______八、合同变更及终止1.合同变更：a.双方同意变更合同内容的，应签订书面变更协议；b.变更协议经双方签字盖章后生效；c.变更内容不得违反国家法律法规和合同约定；d.变更内容涉及工期、价款、质量等重大事项的，应经双方协商一致。2.合同终止：a.合同因完成或部分完成工程、提前解除、不可抗力等原因终止；b.合同终止后，双方应按照约定办理工程交接手续；c.合同终止后，剩余款项应按合同约定支付。3.合同解除：a.发生合同约定的解除条件时，任何一方均有权解除合同；b.解除合同应提前通知对方，并书面确认；九、违约责任及争议解决1.违约责任：a.承包方未按合同约定完成工程或工程质量不符合标准的，应承担违约责任；b.发包方未按合同约定支付工程款的，应承担违约责任；c.双方违反合同约定的其他行为，应承担相应的违约责任。2.争议解决方式：a.双方应友好协商解决合同争议；b.协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁；c.仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。十、合同附件及补充协议1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图纸3.附件三：技术规范4.补充协议：_______十一、合同生效及终止1.合同生效条件：a.双方签字盖章；b.合同内容符合法律法规；c.合同已提交相关部门备案。2.合同终止条件：a.合同约定的工期完成；b.合同约定的工程验收合格；c.双方协商一致解除合同。3.合同解除条件：a.发生不可抗力事件；b.双方协商一致解除合同。十二、其他约定事项1.隐蔽工程：_______2.特殊工艺：_______3.环境保护：_______4.安全生产：_______十三、合同解除及终止后的处理1.合同解除后的处理：b.双方应按照约定处理剩余款项；c.双方应按照约定处理相关资料和设备。2.合同终止后的处理：b.双方应按照约定处理剩余款项；c.双方应按照约定处理相关资料和设备。3.知识产权归属：_______十四、合同签署1.合同签署日期：____年____月____日2.合同签署地点：____市____区____街道____号发包方（盖章）：法定代表人（签字）：____年____月____日承包方（盖章）：法定代表人（签字）：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方的项目管理权a.甲方可委派项目经理负责整个项目的管理工作；b.项目经理有权对施工现场进行监督和检查，确保工程质量和进度；c.项目经理有权根据实际情况调整施工方案和施工计划。2.甲方的决策权a.甲方对工程变更、设计调整等重大决策具有最终决定权；b.任何变更或调整均需甲方书面批准，并通知承包方；c.甲方有权对承包方的施工方案提出修改意见。3.甲方对工程款的支付控制a.甲方有权根据工程进度和工程质量对工程款进行分期支付；b.甲方有权对工程进度款进行审核，确保资金使用的合理性和合规性；c.甲方有权要求承包方提供相关财务报表和支付凭证。4.甲方对工程验收的控制a.甲方有权组织工程验收，并邀请相关专家和第三方机构参与；b.工程验收合格后，甲方有权出具验收报告，并通知承包方；c.甲方有权对验收不合格的工程提出整改要求。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方的施工自主权a.乙方有权根据工程图纸和技术规范进行施工；b.乙方有权根据现场实际情况调整施工方案和施工计划；c.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和资源。2.乙方的工期调整权a.乙方有权因不可抗力或甲方原因导致工期延误时，提出工期调整申请；b.甲方应审查乙方提出的工期调整申请，并在合理期限内给予答复；c.工期调整经双方协商一致后，应签订书面协议。3.乙方的材料采购权a.乙方有权根据工程需要采购材料，并保证材料质量符合合同要求；b.乙方有权选择供应商，并签订材料采购合同；c.甲方有权对乙方采购的材料进行抽样检验。4.乙方的质量管理权a.乙方有权对施工现场进行质量监控，确保工程质量达到合同约定标准；b.乙方有权对甲方提供的材料和设备进行检验，如有不合格，有权拒绝使用；c.乙方有权对施工过程中的质量问题提出整改措施。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责a.第三方中介应独立、公正地履行职责，为双方提供专业服务；b.第三方中介应协助双方解决合同履行过程中的争议；c.第三方中介的结论和建议对双方具有约束力。2.第三方中介的费用承担a.第三方中介的服务费用由双方按约定比例分担；b.第三方中介的费用支付方式及时间由双方协商确定；c.第三方中介的费用支付凭证需经双方签字确认。3.第三方中介的保密义务a.第三方中介应对合同履行过程中的商业秘密和敏感信息进行保密；b.第三方中介不得泄露或利用所获取的保密信息；c.第三方中介的保密义务持续至合同终止后。4.第三方中介的更换a.双方有权因第三方中介的服务质量或原因，提出更换第三方中介；b.更换第三方中介应提前通知对方，并签订新的服务协议；c.更换后的第三方中介应继续履行原有服务协议的剩余期限。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图纸3.附件三：技术规范4.附件四：第三方中介服务协议5.附件五：变更协议6.附件六：验收报告7.附件七：付款凭证8.附件八：工程款支付计划9.附件九：工期调整协议10.附件十：材料采购合同11.附件十一：质量监控记录12.附件十二：保密协议二、违约行为及认定：1.承包方违约：a.未按合同约定完成工程或工程质量不符合标准；b.工期延误；c.拖欠工程款；d.未经甲方同意擅自变更施工方案。2.发包方违约：a.未按合同约定支付工程款；b.提供的材料或设备不符合质量要求；c.未能按时提供施工图纸和技术资料；d.未按合同约定组织工程验收。违约行为的认定：由第三方中介或仲裁机构根据合同约定和相关法律法规进行认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指双方当事人自愿将争议提交仲裁机构进行裁决，仲裁裁决具有法律约束力。3.保密协议：指双方就保密事项达成协议，约定对相关信息进行保密。4.施工图纸：指详细描述工程结构和构造的图纸，是施工的重要依据。5.技术规范：指对工程材料、施工工艺、质量标准等方面的规定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：根据合同约定，双方协商调整工期，并签订工期调整协议。2.问题：工程质量问题。解决办法：及时整改，并提交整改报告给甲方。3.问题：材料采购问题。解决办法：按照合同约定选择供应商，并对材料进行抽样检验。4.问题：工程款支付问题。解决办法：按照合同约定支付工程款，如有争议，提交仲裁机构解决。五、所有应用场景：1.工业项目建设合同；2.工程施工合同；3.工程监理合同；4.材料采购合同；5.工程设计合同；6.工程咨询合同。全文完。2024版高标准工业项目基本建设工程承包合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：____________________________地址：____________________________联系人：____________________________联系电话：____________________________2.乙方（施工单位）：名称：____________________________地址：____________________________联系人：____________________________联系电话：____________________________3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景：本合同是在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，甲方为了建设高标准工业项目，乙方愿意承担施工任务，经双方协商一致，达成协议。2.2目的：本合同的目的是明确甲乙双方的权利、义务，确保高标准工业项目基本建设工程的顺利进行，保证工程质量、安全、进度和投资控制。三、定义与解释3.1专业术语：（1）高标准工业项目：指按照国家相关政策和标准，采用先进技术、工艺和设备，实现节能减排、资源循环利用的工业项目。（2）基本建设工程：指建筑安装工程、设备安装工程、装饰装修工程等。（3）施工图设计文件：指乙方根据甲方提供的工程地质勘察报告、设计文件等资料，编制的施工图设计文件。3.2关键词解释：（1）工程质量：指在施工过程中，按照国家有关质量标准和规范，保证工程达到设计要求，满足使用功能。（2）安全生产：指在施工过程中，严格执行国家安全生产法律法规，确保施工安全，防止事故发生。（3）进度控制：指按照合同约定的工期，确保工程按时完成。（4）投资控制：指在合同约定的投资范围内，确保工程不超支。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成高标准工业项目基本建设工程。（2）甲方应按照合同约定，及时向乙方提供施工图设计文件、工程地质勘察报告等资料。（3）甲方应按照合同约定，支付工程款和各项费用。（4）甲方应配合乙方进行施工，确保施工顺利进行。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成高标准工业项目基本建设工程。（2）乙方应按照国家有关安全生产法律法规，严格执行安全生产措施，确保施工安全。（3）乙方应按照合同约定，遵守施工现场管理制度，维护施工现场秩序。（4）乙方应按照合同约定，及时向甲方报告工程进度和施工情况。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为____个月，自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点：高标准工业项目施工现场。5.3合同履行方式：乙方按照施工图设计文件和工程地质勘察报告进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的工期届满，工程按期完成；（2）因不可抗力等原因导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）任何一方要求终止合同，应提前____个月向对方书面提出；（2）双方协商一致解除合同，应签订终止合同协议。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应按照合同约定，完成剩余工程；（2）双方按照合同约定，结算工程款和各项费用；（3）合同终止后，甲乙双方应按照国家有关法律法规，处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工图纸费：根据施工图设计文件，乙方应支付相应的施工图纸费用。（2）材料费：包括建筑材料、设备、构件、配件等费用，按实际用量和价格计算。（3）人工费：包括施工人员工资、福利、保险等费用。（4）施工机具使用费：包括施工机械、工具、设备等租赁或购买费用。（5）管理费：包括项目管理、协调、监督等费用。（6）利润：乙方应按照合同约定获得合理的利润。（7）其他费用：包括合同约定的其他费用。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总额的_____%作为预付款。（2）进度款：在工程进度达到合同约定的节点时，甲方应按照实际完成工程量支付进度款。（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方应在____个工作日内支付结算款。（4）质保金：合同约定的质保金在工程保修期满后无质量问题发生时退还乙方。7.3支付时间（1）预付款支付时间：合同签订后____个工作日内。（2）进度款支付时间：每个进度节点后____个工作日内。（3）结算款支付时间：竣工验收合格后____个工作日内。（4）质保金退还时间：工程保修期满且无质量问题后____个工作日内。7.4支付条款（1）甲方支付费用时，应出具付款凭证，包括但不限于付款申请、发票、收据等。（2）乙方收到付款后，应及时出具收据或相关凭证。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用，应向乙方支付_____%的违约金。（2）甲方未按时提供施工图纸、工程地质勘察报告等资料，应向乙方支付_____%的违约金。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成工程，应向甲方支付_____%的违约金。（2）乙方未按合同约定保证工程质量，应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定支付违约金，赔偿损失，并采取有效措施恢复合同履行。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于：（1）甲方和乙方的商业秘密；（2）工程施工技术、工艺、材料等保密信息；（3）合同条款及履行过程中的敏感信息。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，不得泄露或使用保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、动乱等政治事件；（3）政府政策、法规的变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方；（2）双方应尽力采取措施减轻不可抗力事件的影响；（3）因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例地震、洪水、台风、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决发生争议时，双方应友好协商，争取达成一致意见。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同或合同项下的权利、义务。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、保密的；（2）涉及合同约定特定主体的；