2025版建筑工程廉政风险防控监理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程廉政风险防控监理合同本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式第二条合同标的及范围2.1建筑工程项目名称2.2建筑工程项目地点2.3建筑工程项目规模2.4建筑工程项目投资2.5建筑工程项目合同工期第三条监理职责与义务3.1监理单位职责3.2监理单位义务3.3监理单位人员要求3.4监理单位资质要求第四条监理单位权利4.1监理单位权利概述4.2监理单位对工程进度、质量、安全等方面的控制权4.3监理单位对工程变更的审批权4.4监理单位对工程索赔的处理权第五条监理单位工作内容5.1工程开工前的准备工作5.2工程施工过程中的监理工作5.3工程竣工后的验收工作5.4工程保修期的监理工作第六条廉政风险防控措施6.1廉政风险识别6.2廉政风险评估6.3廉政风险防范措施6.4廉政风险监控与处理第七条监理费用及支付方式7.1监理费用总额7.2监理费用构成7.3监理费用支付方式7.4监理费用支付时间第八条违约责任8.1监理单位违约责任8.2施工单位违约责任8.3违约责任的承担方式第九条争议解决方式9.1争议解决原则9.2争议解决方式9.3争议解决机构第十条合同解除条件10.1合同解除条件概述10.2合同解除的程序10.3合同解除后的处理第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理第十二条合同附件12.1附件一：监理大纲12.2附件二：监理细则12.3附件三：廉政风险防控措施12.4附件四：其他相关文件第十三条合同签署及生效日期13.1合同签署日期13.2合同生效日期第十四条合同其他约定14.1本合同未尽事宜，双方另行协商解决14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1监理单位名称：[监理单位全称]1.1.2施工单位名称：[施工单位全称]1.2双方地址1.2.1监理单位地址：[监理单位详细地址]1.2.2施工单位地址：[施工单位详细地址]1.3双方联系方式1.3.1监理单位联系人：[监理单位联系人姓名]1.3.1.1联系电话：[监理单位联系电话]1.3.1.2电子邮箱：[监理单位电子邮箱]1.3.2施工单位联系人：[施工单位联系人姓名]1.3.2.1联系电话：[施工单位联系电话]1.3.2.2电子邮箱：[施工单位电子邮箱]第二条合同标的及范围2.1建筑工程项目名称：[工程项目名称]2.2建筑工程项目地点：[工程项目具体地点]2.3建筑工程项目规模：[工程项目规模描述，如：建筑面积、占地面积等]2.4建筑工程项目投资：[工程项目总投资额]2.5建筑工程项目合同工期：[合同工期起止日期]第三条监理职责与义务3.1监理单位职责3.1.1按照国家法律法规和行业标准，对工程质量、进度、安全进行监督管理。3.1.2审查施工单位的施工组织设计和施工方案。3.1.3对施工过程中的质量、进度、安全进行检查、验收和评定。3.2监理单位义务3.2.1派遣具备相应资质的监理人员到岗。3.2.2按时提供监理所需资料、设备和技术支持。3.2.3及时发现和处理施工过程中的问题。3.3监理单位人员要求3.3.1监理人员应具备相应的专业知识和技能。3.4监理单位资质要求3.4.1监理单位应具备国家规定的资质等级。3.4.2监理单位应具有有效的营业执照。第四条监理单位权利4.1监理单位权利概述4.1.1对施工单位的施工过程进行监督检查。4.1.2对施工单位的工程质量、进度、安全进行评定。4.1.3对施工单位的违法行为进行制止和纠正。4.2监理单位对工程进度、质量、安全等方面的控制权4.2.1对施工单位的施工进度进行控制。4.2.2对施工单位的工程质量进行控制。4.2.3对施工单位的安全施工进行控制。4.3监理单位对工程变更的审批权4.3.1对施工单位的工程变更申请进行审批。4.3.2对施工单位的工程变更进行监督。4.4监理单位对工程索赔的处理权4.4.1对施工单位的工程索赔申请进行处理。4.4.2对施工单位的工程索赔进行评定。第五条监理单位工作内容5.1工程开工前的准备工作5.1.1审查施工单位的施工组织设计和施工方案。5.1.2检查施工单位的施工设备和材料。5.2工程施工过程中的监理工作5.2.1定期对施工现场进行巡视检查。5.2.2对施工单位的施工过程进行监督和指导。5.3工程竣工后的验收工作5.3.1对施工单位的竣工工程进行验收。5.3.2对施工单位的工程质量进行评定。5.4工程保修期的监理工作5.4.1对施工单位的保修工作进行监督。5.4.2对施工单位的保修质量进行评定。第八条监理费用及支付方式8.1监理费用总额：[监理费用总额]8.2监理费用构成：8.2.1监理人员费用8.2.2差旅费用8.2.3设备和材料费用8.2.4其他相关费用8.3监理费用支付方式：8.3.1预付款：合同签订后[预付款比例]%，[预付款时间]内支付。8.3.2进度款：根据工程进度，每月支付[进度款比例]%，每月[支付时间]内支付。8.3.3结算款：工程竣工验收合格后，支付[结算款比例]%，[结算时间]内支付。8.3.4保修金：工程保修期满后，无质量问题，支付[保修金比例]%，[支付时间]内支付。第九条违约责任9.1监理单位违约责任：9.1.1未按合同约定履行监理职责，造成工程质量事故的，应承担相应的法律责任。9.1.2未按时提供监理所需资料、设备和技术支持，影响工程进度的，应赔偿施工单位因此造成的损失。9.1.3监理人员违反职业道德和职业操守，造成不良影响的，监理单位应承担相应的责任。9.2施工单位违约责任：9.2.1未按合同约定进行施工，造成工程质量问题的，应承担相应的法律责任。9.2.2未按时完成工程进度，造成监理单位损失的，应赔偿监理单位因此造成的损失。9.2.3施工单位违反廉政规定，造成不良影响的，应承担相应的法律责任。第十条争议解决方式10.1争议解决原则：双方应本着公平、公正、合理的原则解决争议。10.2争议解决方式：10.2.1双方协商：通过友好协商解决争议。10.2.2仲裁：协商不成，提交[仲裁委员会名称]仲裁。10.2.3法院诉讼：仲裁不成或仲裁机构未作出裁决前，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同解除条件11.1合同解除条件概述：11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行。11.1.3一方违约，经对方催告后仍未履行。11.2合同解除的程序：11.2.1提出解除合同的一方应以书面形式通知对方。11.2.2收到解除合同通知的一方应在[通知期限]内予以答复。11.2.3双方在[通知期限]内未能达成一致，可按第十条约定的争议解决方式处理。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件：双方签字（或盖章）后，自[生效日期]起生效。12.2合同终止条件：12.2.1工程竣工验收合格。12.2.2双方协商一致解除合同。12.2.3因不可抗力导致合同无法履行。12.3合同终止后的处理：12.3.1双方应按照合同约定进行结算。12.3.2双方应妥善处理合同终止后的善后事宜。第十三条合同附件13.1附件一：监理大纲13.2附件二：监理细则13.3附件三：廉政风险防控措施13.4附件四：其他相关文件第十四条合同其他约定14.1本合同未尽事宜，双方另行协商解决。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方一致同意，介入合同关系，提供专业服务、咨询、担保等非监理职能的独立第三方机构或个人。第二条第三方介入的情形2.1.1甲乙双方协商一致，认为需要第三方提供专业服务以优化合同履行。2.1.2合同履行过程中出现技术难题，需要第三方进行技术支持或解决方案。2.1.3甲乙双方认为有必要引入第三方进行廉政风险防控或监督。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定：3.1.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务性质、服务内容、合同约定等因素确定。3.1.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并在第三方介入协议中予以确认。第四条第三方责任界定4.1第三方责任界定：4.1.1第三方在提供专业服务过程中，若因自身原因导致合同履行受到影响，应承担相应的责任。4.1.2第三方在提供廉政风险防控或监督服务过程中，若因自身原因导致廉政风险未能有效防控，应承担相应的责任。4.1.3第三方责任范围不包括因甲乙双方原因或不可抗力因素导致的合同履行问题。第五条第三方责权利5.1第三方权利：5.1.1第三方有权根据合同约定和甲乙双方的要求，提供专业服务。5.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。5.1.3第三方有权在合同履行过程中对甲乙双方的行为进行监督。5.2第三方义务：5.2.1第三方应按照合同约定提供专业服务，确保服务质量。5.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范。5.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系：6.1.1第三方与甲乙双方均为合同当事人，但第三方不承担监理职责。6.1.2第三方与甲乙双方之间不存在隶属关系。6.2第三方与监理单位的关系：6.2.1第三方与监理单位为合作关系，共同保障合同履行。6.2.2第三方不得干涉监理单位的正常监理工作。6.3第三方与施工单位的关系：6.3.1第三方与施工单位为服务关系，协助施工单位提高施工质量。6.3.2第三方不得干涉施工单位的正常施工活动。第七条第三方介入协议7.1第三方介入协议的签订：7.1.1第三方介入协议应由甲乙双方与第三方共同签订。第三方介入的目的和范围第三方责任限额第三方责权利第三方与其他各方的划分说明合同履行过程中的沟通机制第三方介入协议的生效条件第八条第三方介入的变更与解除8.1第三方介入的变更：8.1.1第三方介入协议的变更需经甲乙双方和第三方协商一致。8.1.2第三方介入协议的变更应书面通知相关方。8.2第三方介入的解除：8.2.1第三方介入协议的解除需经甲乙双方和第三方协商一致。8.2.2第三方介入协议的解除应书面通知相关方，并按照合同约定进行结算。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决：9.1.1第三方介入协议的争议解决方式参照本合同第十条。9.1.2第三方介入协议的争议解决过程中，第三方与其他各方应积极配合。第十条本合同其他条款的适用10.1第三方介入后，本合同其他条款仍适用于甲乙双方和第三方。10.2第三方介入协议与本合同内容不一致的，以第三方介入协议为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：监理大纲详细要求和说明：监理大纲应包括监理范围、监理内容、监理方法、监理计划、监理组织结构、监理人员配备等，作为监理工作的指导文件。2.附件二：监理细则详细要求和说明：监理细则是监理大纲的具体化，应详细列出监理过程中的各项检查、验收、评定标准，以及监理人员的工作职责和操作流程。3.附件三：廉政风险防控措施详细要求和说明：廉政风险防控措施应包括风险识别、风险评估、风险防控措施、风险监控与处理等内容，旨在预防和减少廉政风险。4.附件四：监理日志详细要求和说明：监理日志应记录监理人员在现场巡视、检查、验收、评定等过程中的所见所闻，以及发现的问题和处理措施。5.附件五：监理报告6.附件六：监理通知详细要求和说明：监理通知应包括监理单位对施工单位提出的要求、整改措施、验收结果等内容，用于沟通和协调监理工作。7.附件七：工程变更通知单详细要求和说明：工程变更通知单应详细记录工程变更的内容、原因、影响、审批过程等，作为工程变更的正式文件。8.附件八：工程索赔报告详细要求和说明：工程索赔报告应包括索赔原因、损失计算、证据材料等内容，用于处理工程索赔事宜。9.附件九：工程质量事故报告详细要求和说明：工程质量事故报告应详细记录事故发生的时间、地点、原因、损失、处理措施等内容，作为工程质量事故的处理依据。10.附件十：工程验收报告详细要求和说明：工程验收报告应包括工程验收的时间、地点、验收人员、验收结果、验收意见等内容，作为工程验收的正式文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：监理单位未按合同约定履行监理职责，造成工程质量问题的，认定为违约行为。施工单位未按合同约定进行施工，造成工程质量问题的，认定为违约行为。任何一方未按合同约定支付费用，认定为违约行为。任何一方未按合同约定提供资料、设备或技术支持，影响工程进度的，认定为违约行为。2.责任认定标准：违约行为一经确认，违约方应承担相应的法律责任。责任认定标准根据违约行为的性质、程度、影响等因素确定。责任认定标准参照国家法律法规、行业标准及合同约定。3.示例说明：示例一：监理单位未按时提供监理所需资料，导致施工单位无法正常施工，造成工期延误。责任认定：监理单位承担工期延误的责任，赔偿施工单位因此造成的损失。示例二：施工单位未按合同约定进行施工，导致工程质量不合格。责任认定：施工单位承担修复不合格工程的责任，并赔偿监理单位因此造成的损失。示例三：任何一方未按合同约定支付费用，导致合同无法继续履行。责任认定：违约方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿对方因此造成的损失。全文完。2024版建筑工程廉政风险防控监理合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方（监理方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景和目的为加强建筑工程廉政风险防控，规范监理行为，提高建筑工程质量，确保工程安全、环保、文明施工，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲方委托乙方对建筑工程实施监理，双方经友好协商，达成如下协议。2.2合同依据（1）中华人民共和国建筑法；（2）中华人民共和国合同法；（3）建筑工程质量管理条例；（4）建筑工程监理规范；（5）其他相关法律法规、政策及标准。三、定义与解释3.1专业属于本合同中“建筑工程”是指新建、改建、扩建的房屋建筑和附属设施及其配套设施工程。3.2关键词解释（1）廉政风险：指在建筑工程监理过程中，可能发生的违反廉政规定、损害国家利益、侵害他人合法权益的风险。（2）监理：指监理方根据合同约定，对建筑工程的设计、施工、验收等环节进行监督管理，确保工程质量、安全、环保、文明施工。（3）廉政风险防控：指监理方在监理过程中，采取有效措施，预防、控制和化解廉政风险。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，对建筑工程实施监理。（2）甲方应按时足额支付监理费用。（3）甲方应配合乙方开展监理工作，提供必要的资料和条件。（4）甲方应遵守国家有关法律法规，保证建筑工程的质量、安全、环保、文明施工。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，支付监理费用。（2）乙方应按照合同约定，对建筑工程实施监理，确保工程质量、安全、环保、文明施工。（3）乙方应建立健全廉政风险防控机制，采取有效措施，预防、控制和化解廉政风险。（4）乙方应定期向甲方报告监理工作情况，接受甲方监督。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为____年。5.2合同履行地点本合同履行地点为：____________________5.3合同履行方式（1）乙方应按照合同约定，对建筑工程实施监理。（2）甲方应按照合同约定，支付监理费用。（3）双方应按照合同约定，履行各自的权利和义务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的监理期限届满；（2）合同约定的终止条件成就；（3）双方协商一致解除合同；（4）法律法规规定的其他情形。6.3终止程序（1）合同终止前，双方应按照合同约定，履行各自的权利和义务。（2）合同终止后，双方应按照法律法规的规定，办理相关手续。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照合同约定，妥善处理合同终止后的遗留问题。（2）合同终止后，双方应按照法律法规的规定，承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成（1）监理服务费：根据监理服务内容和范围，按照国家规定的收费标准计算；（2）廉政风险防控专项费用：用于实施廉政风险防控措施，确保监理工作廉洁、公正；（3）其他费用：包括但不限于交通费、通讯费、材料费等。7.2支付方式监理费用支付方式如下：（1）甲方应按照合同约定，在监理工作开始前支付监理服务费的____%作为预付款；（2）监理工作完成后，甲方应按照监理报告和合同约定，支付监理服务费的____%；（3）廉政风险防控专项费用根据实际发生情况，由甲方支付；（4）其他费用根据实际发生情况，由甲方支付。7.3支付时间（1）预付款应在监理工作开始前支付；（2）监理服务费和廉政风险防控专项费用应在监理工作完成后支付；（3）其他费用应在实际发生后支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付款项前，确认监理服务费和廉政风险防控专项费用的支付依据；（2）甲方应在支付款项后，收到乙方开具的正规发票；（3）甲方应在合同约定的支付时间内支付款项。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付监理费用的，应向乙方支付____%的违约金；（2）甲方未按合同约定提供资料和条件的，应承担相应的责任；（3）甲方违反廉政规定，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定履行监理职责的，应向甲方支付____%的违约金；（2）乙方在监理过程中发生违规行为，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任；（3）乙方违反廉政规定，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。8.3赔偿金额和方式违约责任赔偿金额按照实际损失计算，赔偿方式为现金支付。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及到的保密内容包括但不限于：（1）监理方案、技术资料、施工图纸等；（2）廉政风险防控措施和相关信息；（3）其他双方约定需保密的内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取有效措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容；（3）合同终止后，保密义务仍应继续履行。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等；（2）战争：战争、军事冲突等；（3）政府行为：政府政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方；（2）双方应采取一切可能的措施，减轻不可抗力事件的影响；（3）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致监理工作无法正常进行；（2）战争导致工程材料无法供应；（3）政府政策调整导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向双方认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家秘密或商业秘密的内容；（2）法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务；（2）未经对方同意，任何一方不得擅自变更或解除合同；（3）本合同的权利和义务不得转让。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对监理工作的监督权；（2）乙方保留对工程质量、安全、环保、文明施工的监理权；（3）双方保留对合同执行情况的检查权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同修改和补充应经双方协商一致；（2）修改和补充的内容应以书面形式作出；（3）修改和补充的合同作为本合同的附件。14.2修改和补充效力修改和补充的合同与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互配合，确保监理工作的顺利进行；（2）甲方应提供必要的资料和条件，支持乙方开展监理工作；（3）乙方应主动向甲方汇报监理工作情况。15.2协作与配合方式（1）定期召开监理会议，沟通工作进展；（2）及时反馈监理过程中发现的问题；（3）共同解决合同履行过程中出现的争议。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同是双方之间关于建筑工程廉政风险防控监理的完整协议，具有独立性。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式作出，并作为本合同的附件。十七、签字、日期、盖章甲方（委托方）签字：____________________日期：_____________乙方（监理方）签字：____________________日期：_____________其他相关方签字：____________________日期：_____________附件：1.本合同修改和补充协议；2.其他与本合同相关的文件和资料。附件及其他说明解释一、附件列表：1.本合同修改和补充协议；2.建筑工程廉政风险防控监理方案；3.监理服务费用明细；4.监理工作进度计划；5.监理报告；6.廉政风险防控措施及实施情况；7.其他与本合同相关的文件和资料。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付监理费用的，视为违约。未按合同约定提供资料和条件的，视为违约。违反廉政规定，给乙方造成损失的，视为违约。2.乙方违约：未按合同约定履行监理职责的，视为违约。在监理过程中发生违规行为，给甲方造成损失的，视为违约。违反廉政规定，给甲方造成损失的，视为违约。违约行为的认定由双方协商确定，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。三、法律名词及解释：1.廉政风险：指在建筑工程监理过程中，可能发生的违反廉政规定、损害国家利益、侵害他人合法权益的风险。2.监理：指监理方根据合同约定，对建筑工程的设计、施工、验收等环节进行监督管理，确保工程质量、安全、环保、文明施工。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。4.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：监理过程中发现质量问题，但乙方未及时处理。解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方采取措施解决问题，必要时可暂停支付监理费用。2.问题：甲方未按合同约定支付监理费用。解决办法：乙方应及时提醒甲方支付，如甲方逾期未支付，乙方可依法采取法律手段维护自身权益。3.问题：廉政风险防控措施未能有效实施。解决办法：双方应加强沟通，共同分析原因，完善廉政风险防控措施，确保监理工作的廉洁性。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应通过协商解决争议，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。5.问题：合同履行过程中发生不可抗力事件。解决办法：双方应及时通知对方，采取一切可能的措施减轻不可抗力事件的影响，并依法处理由此产生的责任和义务。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称：____________________2.第三方主体地址：____________________3.第三方主体联系人：__________________4.第三方主体联系电话：________________第三方的责任：（1）第三方应按照合同约定，协助乙方实施廉政风险防控措施；（2）第三方应遵守国家相关法律法规，保证其提供的服务符合监理要求；（3）第三方应配合乙方和甲方的工作，及时反馈工作进展和问题。第三方的权利：（1）第三方有权获得合同约定的报酬；（2）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的协助和支持；（3）第三方有权对监理工作进行监督，并提出合理化建议。第三方的义务：（1）第三方应按时完成工作任务，保证监理工作的连续性和有效性；（2）第三方应保守合同机密，不得向任何第三方泄露；（3）第三方应遵守职业道德，不得从事与监理工作相冲突的活动。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款乙方的权利：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用；（2）乙方有权要求甲方提供必要的资料和条件；（3）乙方有权对工程质量、安全、环保、文明施工进行监督检查；（4）乙方有权要求甲方和第三方遵守廉政规定。乙方的利益条款：（1）乙方有权获得合同约定的报酬，包括监理服务费和廉政风险防控专项费用；（2）乙方有权在监理过程中发现和处理廉政风险问题；（3）乙方有权要求甲方和第三方提供必要的协助和支持。甲方的违约及限制条款：（1）甲方未按合同约定支付监理费用的，应向乙方支付____%的违约金；（2）甲方未按合同约定提供资料和条件的，应承担相应的责任；（3）甲方违反廉政规定，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任；（4）甲方不得要求乙方进行与监理职责无关的活动。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款甲方的权利：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责；（2）甲方有权要求乙方提供监理报告和相关信息；（3）甲方有权对乙方的工作进行监督检查。甲方的利益条款：（1）甲方有权获得监理工作成果，包括监理报告、检查记录等；（2）甲方有权要求乙方及时解决监理过程中发现的问题；（3）甲方有权要求乙方在廉政风险防控方面提供保障。乙方的违约及限制条款：（1）乙方未按合同约定履行监理职责的，应向甲方支付____%的违约金；（2）乙方在监理过程中发生违规行为，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任；（3）乙方违反廉政规定，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任；（4）乙方不得要求甲方进行与监理职责无关的活动。全文完。2024版建筑工程廉政风险防控监理合同2合同目录第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式第二章合同签订依据与背景2.1合同签订依据2.2项目背景介绍2.3项目概况第三章廉政风险防控监理范围3.1监理工作范围3.2监理工作内容3.3监理工作标准第四章监理工作职责4.1监理单位职责4.2监理人员职责4.3业主单位职责第五章监理工作程序5.1监理工作流程5.2监理工作步骤5.3监理工作方法第六章监理工作质量要求6.1质量控制标准6.2质量检测方法6.3质量整改措施第七章监理费用及支付方式7.1监理费用总额7.2费用构成7.3支付方式及时间第八章监理期限8.1合同有效期限8.2工程建设周期8.3工期延误处理第九章监理责任与义务9.1监理单位责任9.2监理人员义务9.3业主单位责任第十章违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约赔偿标准第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点第十二章合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序第十三章合同附件13.1附件一：监理大纲13.2附件二：监理人员名单13.3附件三：监理工作计划第十四章合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同变更与解除14.3合同附件效力14.4合同其他约定合同编号202400001第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称业主单位：_________________________监理单位：_________________________1.2合同双方法定代表人业主单位法定代表人：_________________________监理单位法定代表人：_________________________1.3合同双方地址业主单位地址：_________________________监理单位地址：_________________________1.4合同双方联系方式业主单位联系人：_________________________联系电话：_________________________电子邮箱：_________________________监理单位联系人：_________________________联系电话：_________________________电子邮箱：_________________________第二章合同签订依据与背景2.1合同签订依据《中华人民共和国建筑法》《建筑工程监理条例》《建筑工程廉政风险防控管理办法》2.2项目背景介绍项目名称：_________________________项目地点：_________________________项目规模：_________________________2.3项目概况项目总投资：_________________________建设周期：_________________________工程内容：_________________________第三章廉政风险防控监理范围3.1监理工作范围全面负责工程项目的廉政风险防控工作3.2监理工作内容（1）建立健全廉政风险防控机制（2）对工程项目进行廉政风险评估（3）监督施工单位和监理人员的廉洁自律（4）对工程项目进行监督检查3.3监理工作标准依据国家和行业相关法律法规及标准执行第四章监理工作职责4.1监理单位职责（1）负责廉政风险防控监理工作的组织、协调和实施（2）对监理人员进行廉政教育培训（3）对工程项目进行监督检查4.2监理人员职责（1）遵守国家法律法规和行业规范（2）严格执行监理工作制度（3）对工程项目进行监督检查4.3业主单位职责（1）提供必要的工作条件和支持（2）对监理单位进行监督和评价（3）对监理人员的工作进行评价第五章监理工作程序5.1监理工作流程（1）制定廉政风险防控监理计划（2）开展廉政风险评估（3）实施监督检查（4）编制监理报告5.2监理工作步骤（1）收集资料（2）分析评估（3）制定措施（4）实施监督（5）报告反馈5.3监理工作方法（1）现场巡查（2）资料审查（3）会议讨论（4）信息化管理第六章监理工作质量要求6.1质量控制标准依据国家和行业相关法律法规及标准执行6.2质量检测方法（1）现场检测（2）资料审核（3）专家评审6.3质量整改措施（1）现场整改（2）资料整改（3）会议整改第七章监理费用及支付方式7.1监理费用总额_________________________7.2费用构成（1）监理人员费用（2）设备费用（3）资料费用（4）其他费用7.3支付方式及时间（1）合同签订后支付监理费用总额的30%（2）监理工作开始后每月支付监理费用总额的30%（3）监理工作结束后支付监理费用总额的20%（4）监理工作验收合格后支付监理费用总额的20%第八章监理期限8.1合同有效期限自本合同签订之日起至监理工作结束之日止。8.2工程建设周期工程建设周期为_________________________。8.3工期延误处理如因不可抗力或其他非监理单位原因导致工期延误，监理单位应立即通知业主单位，并协商延期，延长期限不超过_________________________。第九章监理责任与义务9.1监理单位责任（1）确保监理工作的独立性、客观性和公正性。（2）按照合同约定和相关规定，履行监理职责。（3）对监理过程中发现的问题及时报告业主单位。9.2监理人员义务（1）遵守国家法律法规和行业规范。（2）保守商业秘密和业主单位的隐私。（3）按照监理计划和质量要求，认真履行职责。9.3业主单位责任（1）提供必要的资料和条件，确保监理工作顺利进行。（2）对监理单位的工作进行监督和评价。（3）按照合同约定支付监理费用。第十章违约责任10.1违约行为（1）监理单位未按照合同约定履行监理职责。（2）业主单位未按照合同约定支付监理费用。（3）任何一方违反合同约定的其他行为。10.2违约责任承担（1）违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失。（2）违约方应按照合同约定支付违约金。10.3违约赔偿标准违约赔偿标准根据实际情况和合同约定确定。第十一章争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交_________________________仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序（1）争议发生后，双方应在_________________________日内提交争议书面材料。（2）仲裁委员会在收到争议材料后_________________________日内作出仲裁裁决。11.3争议解决地点争议解决地点为_________________________。第十二章合同解除与终止12.1合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行。（2）一方严重违约，另一方提出解除合同。（3）经双方协商一致解除合同。12.2合同终止条件合同期限届满或监理工作完成，合同自然终止。12.3合同解除与终止程序（1）提出解除合同的一方应提前_________________________日书面通知对方。（2）合同解除或终止后，双方应妥善处理遗留问题。第十三章合同附件13.1附件一：监理大纲13.2附件二：监理人员名单13.3附件三：监理工作计划第十四章合同生效及其他14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更与解除合同变更或解除需经双方协商一致，并签订书面协议。14.3合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。14.4合同其他约定（1）本合同一式两份，双方各执一份。（2）本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。业主单位（盖章）：_________________________法定代表人（签字）：_________________________日期：_________________________监理单位（盖章）：_________________________法定代表人（签字）：_________________________日期：_________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导决策权说明：在合同执行过程中，甲方对监理工作的决策具有主导权，包括但不限于监理方案的制定、监理人员的选派、监理费用的调整等。1.2甲方提供资料的责任说明：甲方应按照合同约定，及时、完整地提供项目相关资料，包括但不限于设计文件、施工图纸、工程量清单等