2025版高速路交通安全设施安装劳务分包合同2篇_第1页
2025版高速路交通安全设施安装劳务分包合同2篇_第2页
2025版高速路交通安全设施安装劳务分包合同2篇_第3页
2025版高速路交通安全设施安装劳务分包合同2篇_第4页
2025版高速路交通安全设施安装劳务分包合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩34页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版高速路交通安全设施安装劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1交通安全设施项目名称2.2交通安全设施项目地点2.3交通安全设施项目规模2.4交通安全设施项目内容3.合同工期3.1工期开始时间3.2工期结束时间3.3工期延误责任4.合同价款4.1合同总价4.2计价方式4.3付款方式4.4付款时间5.交通安全设施安装要求5.1安装规范5.2材料要求5.3质量标准5.4安全措施6.交通安全设施验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间6.4验收不合格处理7.交通安全设施维护7.1维护范围7.2维护责任7.3维护费用7.4维护期限8.交通安全设施拆除8.1拆除原因8.2拆除程序8.3拆除费用9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的责任13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同生效地点14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:高速公路管理有限公司乙方:交通安全设施安装有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1交通安全设施项目名称高速公路段交通安全设施安装项目2.2交通安全设施项目地点省市高速公路段2.3交通安全设施项目规模全长公里,涉及座桥梁、个互通立交、个服务区等2.4交通安全设施项目内容包括但不限于:交通标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板、信号灯等3.合同工期3.1工期开始时间2024年1月1日3.2工期结束时间2024年12月31日3.3工期延误责任如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应责任,并赔偿甲方因此造成的损失。4.合同价款4.1合同总价人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)4.2计价方式按实际完成的工程量和约定的单价计算4.3付款方式分阶段付款,具体如下:(1)合同签订后5个工作日内,支付合同总价的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,支付合同总价的40%;(3)工程进度达到90%时,支付合同总价的20%;(4)工程验收合格后,支付合同总价的10%作为质保金。4.4付款时间各阶段付款时间均在甲方收到乙方提交的相应付款申请和相关证明材料后5个工作日内支付。5.交通安全设施安装要求5.1安装规范严格按照《公路交通安全设施设计规范》(JTGD812017)和《公路交通安全设施施工及验收规范》(JTGF602017)执行5.2材料要求所有材料必须符合国家标准和行业标准,且须提供相关质量检测报告5.3质量标准安装质量达到国家标准一级标准,无质量缺陷5.4安全措施施工过程中必须遵守《建筑施工安全检查标准》(JGJ592011)的相关规定,确保施工安全6.交通安全设施验收6.1验收标准按照《公路交通安全设施施工及验收规范》(JTGF602017)进行验收6.2验收程序(1)乙方在工程完成后7个工作日内向甲方提交验收申请;(2)甲方在收到验收申请后5个工作日内组织验收;(3)验收合格后,双方签署验收报告;(4)验收不合格的,乙方应在接到通知后30日内整改,直至合格。6.3验收时间2025年1月1日至2025年3月31日6.4验收不合格处理验收不合格的,乙方应承担重新施工和验收的全部费用,并赔偿甲方因此造成的损失。8.交通安全设施拆除8.1拆除原因因道路改扩建、交通安全设施更新或其他合法原因需要拆除交通安全设施时8.2拆除程序(1)甲方应提前30日书面通知乙方拆除原因和计划;(2)乙方应在接到通知后7个工作日内提交拆除方案;(3)甲方审核拆除方案,并在7个工作日内予以批准;(4)拆除工程应在甲方监督下进行;(5)拆除工程完成后,乙方应清理现场,恢复原状。8.3拆除费用拆除费用由甲方承担,包括但不限于拆除、运输、清理等费用。9.保密条款9.1保密内容包括但不限于合同内容、项目技术资料、商业秘密等9.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年9.3违约责任任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此造成的损失。10.违约责任10.1违约情形(1)乙方未按合同约定的时间完成工程;(2)乙方提供的材料或施工不符合合同约定的质量标准;(3)乙方违反合同约定的保密义务;(4)其他违反合同约定的行为。10.2违约责任承担(1)乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;(2)甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。10.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成时可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。11.2争议解决机构无11.3争议解决程序(1)提交争议解决申请;(2)人民法院受理后,按照法定程序进行审理;(3)人民法院依法作出判决。12.合同解除12.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行;(3)双方协商一致解除合同。12.2合同解除程序(1)一方提出解除合同书面通知;(2)对方在接到通知后7个工作日内予以回复;(3)双方签署合同解除协议。12.3合同解除后的责任(1)解除合同后,双方应按照合同约定结算各自的权利和义务;(2)解除合同后,任何一方不得追究对方的违约责任。13.合同生效13.1合同生效条件双方签字盖章后,自合同签订之日起生效。13.2合同生效时间2024年1月1日13.3合同生效地点合同签订地14.其他约定事项14.1其他约定事项一本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2其他约定事项二本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.3其他约定事项三本合同附件作为合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、仲裁机构等。1.2第三方介入原因第三方介入的原因包括但不限于提供专业服务、监督工程质量、进行项目评估、解决合同争议等。2.第三方介入条款2.1第三方选定(1)甲方有权根据项目需求选定第三方,并书面通知乙方;(2)乙方应接受甲方选定的第三方,并积极配合其工作。2.2第三方职责(1)第三方应按照甲方的要求,履行其专业职责,确保项目顺利进行;(2)第三方应遵守国家法律法规和行业标准,保证其工作的客观、公正、独立。2.3第三方工作范围第三方的具体工作范围由甲方与第三方签订的委托协议确定。3.甲乙双方权利义务3.1甲方权利义务(1)甲方有权监督第三方的服务质量和工作进度;(2)甲方应确保第三方的合法权益不受侵害;(3)甲方应向第三方支付合理的费用。3.2乙方权利义务(1)乙方应积极配合第三方的工作,提供必要的信息和条件;(2)乙方应尊重第三方的独立判断和结论;(3)乙方应协助第三方进行现场调查和验收。4.第三方责任限额4.1责任限额定义本合同所指的责任限额是指第三方在履行其职责过程中,因自身原因导致项目受损或他人权益受损,应承担的最高赔偿责任。4.2责任限额确定(1)责任限额由甲方与第三方在委托协议中约定;(2)责任限额不得低于本项目合同总价的一定比例,具体比例由双方协商确定;(3)责任限额的调整需经甲乙双方同意。5.第三方责任划分5.1责任划分原则(1)第三方在履行职责过程中,因自身原因导致的损失,由第三方承担;(2)因甲乙双方原因导致的损失,由各自承担;(3)因不可抗力导致的损失,根据国家法律法规和合同约定分担。5.2责任划分具体情形(1)第三方因提供的服务质量不符合要求,导致项目受损,由第三方承担责任;(2)第三方在履行职责过程中,违反国家法律法规或行业标准,导致项目受损,由第三方承担责任;(3)甲乙双方在项目实施过程中,因沟通不畅、配合不力导致项目受损,由双方各自承担责任;(4)因不可抗力导致的项目受损,甲乙双方按照国家法律法规和合同约定分担损失。6.第三方介入费用6.1费用承担第三方介入的费用由甲方承担,具体费用标准由甲方与第三方协商确定。6.2费用支付甲方应在第三方提交费用结算单后,按照约定时间支付费用。7.第三方介入争议解决7.1争议解决方式第三方介入过程中产生的争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。7.2争议解决程序(1)提交争议解决申请;(2)人民法院受理后,按照法定程序进行审理;(3)人民法院依法作出判决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方营业执照复印件要求:提供加盖公章的营业执照复印件,以证明双方的合法身份。2.附件二:合同双方法定代表人身份证明要求:提供法定代表人身份证明文件,包括身份证复印件和法定代表人授权委托书。3.附件三:交通安全设施项目设计图纸及说明书要求:提供详细的设计图纸和说明书,包括项目规模、设施类型、安装要求等。4.附件四:交通安全设施项目施工组织设计要求:提供施工组织设计文件,包括施工方案、进度安排、人员配备等。5.附件五:交通安全设施项目材料清单及质量检测报告要求:提供材料清单和质量检测报告,确保材料符合国家标准和行业标准。6.附件六:交通安全设施项目施工验收报告要求:提供施工验收报告,包括验收时间、验收人员、验收结果等。7.附件七:交通安全设施项目维护保养计划要求:提供维护保养计划,包括维护周期、维护内容、维护责任等。8.附件八:合同双方签订的保密协议要求:提供保密协议,确保项目信息的保密性。9.附件九:第三方介入委托协议要求:提供第三方介入委托协议,明确第三方的职责、工作范围和费用。10.附件十:合同双方签订的其他相关协议要求:提供合同双方签订的其他相关协议,如补充协议、变更协议等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)乙方未按合同约定的时间完成工程;(2)乙方提供的材料或施工不符合合同约定的质量标准;(3)乙方违反合同约定的保密义务;(4)第三方在履行职责过程中,因自身原因导致项目受损;(5)甲乙双方在项目实施过程中,因沟通不畅、配合不力导致项目受损;(6)因不可抗力导致的项目受损。2.责任认定标准:(1)乙方未按合同约定时间完成工程,每延迟一天,应向甲方支付合同总价1%的违约金;(2)乙方提供的材料或施工不符合合同约定质量标准,乙方应承担重新施工、验收及赔偿损失的责任;(3)乙方违反保密义务,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此造成的损失;(4)第三方在履行职责过程中,因自身原因导致项目受损,第三方应承担相应的赔偿责任;(5)甲乙双方在项目实施过程中,因沟通不畅、配合不力导致项目受损,双方应根据各自过错承担相应的责任;(6)因不可抗力导致的项目受损,甲乙双方按照国家法律法规和合同约定分担损失。示例说明:1.乙方未按合同约定时间完成工程,延迟了15天,应向甲方支付合同总价15%的违约金。2.乙方在施工过程中,使用了不合格的材料,导致工程存在安全隐患,乙方应承担重新施工、验收及赔偿甲方损失的责任。3.乙方违反保密义务,泄露了项目技术资料,应承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此造成的损失。全文完。2024版高速路交通安全设施安装劳务分包合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2合同双方身份及权利义务2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目内容2.4项目规模2.5项目工期3.分包范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程标准4.投标文件4.1投标书编制要求4.2投标文件递交4.3投标保证金5.合同签订与生效5.1合同签订5.2合同生效条件5.3合同变更6.合同价格6.1合同总价6.2分包工程单价6.3合同付款方式6.4付款进度7.施工准备7.1施工现场准备7.2施工组织设计7.3施工方案7.4施工材料及设备8.施工进度8.1施工进度计划8.2施工进度调整8.3施工延误责任9.质量控制9.1质量标准9.2质量检验9.3质量保证9.4质量责任10.安全生产10.1安全生产责任10.2安全生产措施10.3安全生产事故处理11.环境保护11.1环境保护责任11.2环境保护措施11.3环境污染事故处理12.知识产权12.1知识产权归属12.2知识产权保护13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约赔偿14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除与终止程序第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1本合同中“甲方”指委托方,即负责高速路交通安全设施建设的主体单位。1.1.2本合同中“乙方”指接受委托进行交通安全设施安装的分包单位。1.1.3“工程”指本合同约定的交通安全设施安装工程。1.1.4“合同价格”指乙方完成本合同约定工程内容所应支付的费用。1.2合同双方身份及权利义务1.2.1甲方有权对乙方施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全。1.2.2乙方应按照甲方要求,按时、按质、按量完成工程任务。2.项目概况2.1项目名称:2024版高速路交通安全设施安装工程2.2项目地点:[具体地点]2.3项目内容:包括但不限于交通标志、标线、隔离设施、照明设施等安装工程。2.4项目规模:[具体规模,如:全长公里,涉及个路段]2.5项目工期:自合同生效之日起个月。3.分包范围3.1分包工程内容:包括但不限于交通安全设施的设计、采购、运输、安装及调试等工作。3.2分包工程量:[具体工程量,如:个标志、公里标线等]3.3分包工程标准:应符合国家及行业相关标准,具体详见附件。4.投标文件4.1投标书编制要求:乙方应按照甲方提供的投标文件编制要求,编制完整的投标文件。4.2投标文件递交:乙方应在规定的时间内将投标文件递交至甲方指定地点。4.3投标保证金:乙方需在投标文件递交时缴纳投标保证金,金额为合同总价的%。5.合同签订与生效5.1合同签订:经双方协商一致后,签订本合同。5.2合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。5.3合同变更:任何一方需变更合同内容,应提前天书面通知对方,经双方协商一致后修改合同。6.合同价格6.1合同总价:[具体金额]6.2分包工程单价:[具体单价,如:每米标线元、每个标志元等]6.3合同付款方式:分阶段付款,具体见合同附件。6.4付款进度:根据工程进度,甲方按约定的付款比例支付乙方工程款。7.施工准备7.1施工现场准备:乙方应按照甲方要求,做好施工现场的准备工作,包括但不限于场地平整、临时设施搭建等。7.2施工组织设计:乙方应编制详细的施工组织设计,报甲方审批。7.3施工方案:乙方应根据施工组织设计,制定具体的施工方案,确保工程质量、进度和安全。7.4施工材料及设备:乙方应按照施工方案要求,采购合格的材料和设备,并保证其符合国家及行业相关标准。8.施工进度8.1施工进度计划8.1.1乙方应根据合同工期和工程量,编制详细的施工进度计划。8.1.2进度计划应包括各阶段的开始和结束时间,以及关键节点的工期要求。8.2施工进度调整8.2.1如遇不可抗力或甲方原因导致施工进度延误,乙方应立即通知甲方,并协商调整进度计划。8.2.2甲方应在收到乙方通知后小时内给予回复,并确定新的工期安排。8.3施工延误责任8.3.1如因乙方原因导致施工进度延误,乙方应承担相应的责任,包括但不限于延长工期和支付违约金。9.质量控制9.1质量标准9.1.1乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量。9.1.2甲方将不定期对施工质量进行抽查,确保工程质量符合要求。9.2质量检验9.2.1乙方应在施工过程中进行自检,并在每个分项工程完成后进行自评。9.2.2甲方将组织专业人员进行质量检验,检验结果作为支付工程款的重要依据。9.3质量保证9.3.1乙方应提供工程质量的保证书,保证工程在合同期限内符合设计要求。9.3.2乙方应承担因自身原因导致的质量问题,并负责修复或更换。9.4质量责任9.4.1乙方对工程质量承担全部责任,包括因质量问题导致的返工、修复和赔偿。10.安全生产10.1安全生产责任10.1.1乙方应建立健全安全生产责任制,确保施工安全。10.1.2乙方应定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。10.2安全生产措施10.2.1乙方应制定详细的安全施工方案,包括安全防护、应急救援等措施。10.2.2乙方应配备必要的安全防护设施和应急救援设备。10.3安全生产事故处理10.3.1发生安全生产事故时,乙方应立即采取措施,防止事故扩大。10.3.2乙方应按照相关规定及时上报事故情况,并配合相关部门进行调查处理。11.环境保护11.1环境保护责任11.1.1乙方应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规,采取措施减少施工对环境的影响。11.1.2乙方应负责施工现场的环保设施建设和维护。11.2环境保护措施11.2.1乙方应采取有效措施,防止施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等对环境造成污染。11.2.2乙方应定期对施工现场进行环境监测,确保环境质量符合要求。11.3环境污染事故处理11.3.1如发生环境污染事故,乙方应立即采取措施控制污染源,并按规定向相关部门报告。11.3.2乙方应承担因环境污染事故导致的经济损失和法律责任。12.知识产权12.1知识产权归属12.1.1乙方在施工过程中产生的知识产权归乙方所有。12.1.2甲方对乙方在施工过程中使用的技术、工艺等享有使用权。12.2知识产权保护12.2.1乙方应采取措施保护其知识产权,防止他人侵权。12.2.2甲方应尊重乙方的知识产权,未经乙方同意不得擅自使用。13.违约责任13.1违约情形13.1.1乙方未按合同约定完成工程任务的;13.1.2乙方施工质量不符合合同约定的;13.1.3乙方违反安全生产规定,造成安全事故的;13.1.4乙方违反环境保护规定,造成环境污染的;13.1.5乙方违反合同约定,给甲方造成损失的。13.2违约责任承担13.2.1乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。13.2.2甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。13.3违约赔偿13.3.1违约赔偿金额应根据违约情形和损失程度确定。13.3.2乙方应按照甲方要求支付违约赔偿。14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.1.1乙方严重违反合同约定,经甲方书面通知后仍不改正的;14.1.2甲方因国家政策、法律法规变化等原因,无法继续履行合同的;14.1.3发生不可抗力,致使合同无法履行的。14.2合同终止条件14.2.1合同约定的工期届满,工程已按合同要求完成的;14.2.2双方协商一致解除合同的;14.2.3合同约定的其他终止条件。14.3合同解除与终止程序14.3.1双方协商一致解除合同的,应签订解除合同协议。14.3.2因违约解除合同的,违约方应承担相应的违约责任。14.3.3因不可抗力解除合同的,双方互不承担违约责任。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与介入目的1.1第三方是指在本合同执行过程中,由甲乙双方一致同意介入合同履行过程中的独立第三方。1.2第三方介入的目的包括但不限于提供技术支持、项目管理、质量监督、争议解决等。2.第三方资质要求2.1第三方应具备相应的资质证书,能够证明其具备履行介入目的所需的业务能力和专业水平。2.2第三方应提供其营业执照、资质证书等相关证明文件。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据其介入的具体内容和甲乙双方协商确定。3.2第三方责任限额应在合同中明确,并在第三方介入协议中予以确认。4.第三方介入协议4.1甲乙双方应与第三方签订独立的介入协议,明确第三方的权利、义务和责任。4.2.1第三方的介入范围和期限;4.2.2第三方的服务内容和标准;4.2.3第三方的费用及支付方式;4.2.4第三方的责任限制;4.2.5第三方的保密义务;4.2.6第三方的违约责任。5.第三方与其他各方的责任划分5.1第三方在介入过程中,其责任仅限于介入协议约定的范围内。5.2第三方不承担甲乙双方因自身原因造成的损失或责任。5.3第三方与其他各方的关系如下:5.3.1第三方与甲方的关系:第三方应向甲方报告工作进展,接受甲方监督。5.3.2第三方与乙方的关系:第三方应协助乙方完成合同约定的工程内容,接受乙方的协调和指挥。5.3.3第三方与合同外其他方的关系:第三方不与合同外其他方发生直接联系,其工作仅限于合同约定的范围内。6.第三方介入后的合同修改6.1第三方介入后,甲乙双方可根据实际情况对合同进行修改,但需征得第三方同意。6.2合同修改应通过书面形式进行,并由甲乙双方及第三方共同签署。7.第三方介入的终止7.1第三方介入协议终止的条件包括但不限于:7.1.1合同约定的工期届满;7.1.2第三方完成介入协议约定的任务;7.1.3第三方因自身原因退出介入;7.1.4双方协商一致终止介入。7.2第三方介入协议终止后,甲乙双方应根据合同约定进行结算。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议,应由甲乙双方协商解决。8.2协商不成的,可提交第三方介入协议中约定的争议解决机构或法院解决。9.第三方介入的费用承担9.1第三方介入的费用由甲乙双方按介入协议约定承担。9.2如介入协议未约定费用承担方式,则由甲乙双方根据实际情况协商确定。10.第三方的保密义务10.1第三方在介入过程中,应遵守保密

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论