建设工程施工合同模板2025年

最新通用建设工程施工合同模板2025年通用合同编号：__________甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为建设工程项目业主，具备项目建设的相关资质和条件，并愿意承担相应的投资和风险；乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承担该工程的施工任务，双方经协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总价：__________第二条合同主体2.1甲方：__________2.2乙方：__________第三条合同价款3.1双方确认，本工程总造价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2乙方在签订合同时，应向甲方支付合同总价的一定比例作为履约保证金，具体比例和金额双方协商确定。3.3甲方按照工程进度支付乙方工程进度款，具体支付比例和时间双方协商确定。第四条工程质量4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术规范要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准。4.2乙方在施工过程中应严格遵循国家及地方的施工标准、规范和规定。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。第五条工程进度5.1乙方应按照双方约定的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。5.2乙方如因自身原因导致工程进度延误的，应承担相应的违约责任。5.3甲方应按照约定时间支付工程进度款，如延迟支付的，应承担相应的违约责任。第六条合同的变更和解除6.1合同履行过程中，如因客观原因导致合同无法继续履行的，双方可协商变更或解除合同。6.2合同变更或解除的，双方应按照合同约定的方式办理手续，并承担相应的责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。8.2双方在合同履行过程中应遵守诚信原则，不得损害对方合法权益。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.施工图纸和技术规范

2.施工进度计划

3.履约保证金支付凭证

4.工程验收报告

5.工程进度款支付凭证

6.合同变更或解除协议

7.法律文件（如法院判决书、调解书等）二、违约行为及认定：

1.乙方未按照甲方提供的施工图纸和技术规范要求进行施工，导致工程质量不达标。

2.乙方未按照约定的施工进度计划进行施工，导致工程进度延误。

3.甲方未按照约定时间支付工程进度款，导致工程无法正常进行。

4.双方在合同履行过程中违反国家相关法律法规，或违反诚信原则，损害对方合法权益。三、法律名词及解释：

1.甲方：指建设工程项目业主，具备项目建设的相关资质和条件，承担投资和风险的一方。

2.乙方：指承担该工程施工任务的一方，具备相应的施工资质和能力。

3.履约保证金：乙方为保证合同履行而向甲方支付的一定比例的款项。

4.工程验收：指甲方对乙方完成的工程进行检查，以确认工程质量是否达到约定标准的过程。

5.违约责任：指一方未履行合同约定的义务，应承担的法律责任和后果。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应增加施工人数、延长施工时间等措施，确保工程按时完成。

2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至达到验收标准。

3.甲方延迟支付工程进度款：甲方应尽快支付，违约金按约定的比例计算。

4.合同变更或解除：双方签订变更或解除协议，明确双方的责任和权益。

5.争议解决：通过友好协商解决，协商不成的，向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.建设工程项目施工合作双方之间的合同约定。

2.明确工程质量、进度、价款等双方的