电气施工招投标书

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME电气施工招投标书2合同目录第一章合同概述第一条款合同名称第二条款合同双方第三条款合同签订日期第四条款合同生效日期第五条款合同期限第六条款合同目的第七条款合同范围第八条款合同总价第九条款付款方式第二章项目概况第一条款项目名称第二条款项目地点第三条款项目规模第四条款项目业主第五条款项目概况描述第六条款项目技术要求第七条款项目质量要求第八条款项目安全要求第三章施工单位第一条款施工单位名称第二条款施工单位资质第三条款施工单位项目经理第四条款施工单位施工团队第五条款施工单位施工设备第六条款施工单位施工方案第七条款施工单位施工进度计划第四章设计单位第一条款设计单位名称第二条款设计单位资质第三条款设计单位设计人员第四条款设计单位设计成果第五条款设计单位设计进度第六条款设计单位设计费用第五章施工准备第一条款施工场地准备第二条款施工材料准备第三条款施工设备准备第四条款施工人员培训第五条款施工安全措施第六条款施工质量保证措施第七条款施工进度保证措施第六章施工过程第一条款施工进度要求第二条款施工质量控制第三条款施工安全控制第四条款施工变更第五条款施工验收第六条款施工资料管理第七条款施工合同解除第七章付款和结算第一条款付款进度第二条款付款方式第三条款付款条件第四条款结算方式第五条款结算条件第六条款逾期付款违约责任第八章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决程序第四条款争议解决费用第五条款争议解决期限第九章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任第三条款违约赔偿第四条款违约解除合同第十章合同解除第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第三条款合同解除通知第四条款合同解除后果第十一章合同终止第一条款合同终止条件第二条款合同终止程序第三条款合同终止通知第四条款合同终止后果第十二章合同附件第一条款附件名称第二条款附件内容第三条款附件效力第十三章合同签订及生效第一条款合同签订第二条款合同生效第十四章合同其他第一条款合同解释第二条款合同修改第三条款合同通知第四条款合同争议解决第五条款合同签署日期合同编号_________第一章合同概述第一条款合同名称：电气施工招投标书第二条款合同双方：甲方（招标方）和乙方（投标方）第三条款合同签订日期：____年__月__日第四条款合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效第五条款合同期限：自合同生效之日起至合同约定的工程竣工之日止第六条款合同目的：明确双方在电气施工过程中的权利和义务，确保工程顺利进行第七条款合同范围：包括电气施工的设计、材料供应、施工、验收等全过程第八条款合同总价：根据投标文件中报价及合同约定计算第九条款付款方式：按工程进度分期付款，具体付款比例和节点详见合同附件第二章项目概况第一条款项目名称：____工程项目第二条款项目地点：____省____市____区____路____号第三条款项目规模：____平方米/____栋第四条款项目业主：____房地产开发有限公司第五条款项目概况描述：项目为____住宅小区，包括住宅、商业、地下车库等第六条款项目技术要求：详见投标文件中技术要求部分第七条款项目质量要求：符合国家及行业相关质量标准第八条款项目安全要求：严格执行国家及行业安全规范第三章施工单位第一条款施工单位名称：____建筑工程有限公司第二条款施工单位资质：具备相应的施工资质等级第三条款施工单位项目经理：具备相应资质的注册建造师第四条款施工单位施工团队：具备丰富施工经验的施工人员第五条款施工单位施工设备：满足工程需要的施工设备第六条款施工单位施工方案：详见投标文件中施工组织设计部分第七条款施工单位施工进度计划：详见投标文件中施工进度计划部分第四章设计单位第一条款设计单位名称：____设计院第二条款设计单位资质：具备相应的工程设计资质等级第三条款设计单位设计人员：具备相应资质的设计人员第四条款设计单位设计成果：包括施工图纸、设计说明书等第五条款设计单位设计进度：详见投标文件中设计进度计划部分第六条款设计单位设计费用：根据投标文件中报价计算第五章施工准备第一条款施工场地准备：确保施工场地平整、畅通，满足施工需求第二条款施工材料准备：确保材料质量合格，符合设计要求第三条款施工设备准备：确保设备齐全、完好，满足施工需求第四条款施工人员培训：对施工人员进行技能和安全培训第五条款施工安全措施：严格执行安全规范，确保施工安全第六条款施工质量保证措施：建立健全质量管理体系，确保工程质量第七条款施工进度保证措施：制定合理的施工进度计划，确保工程按时完成第六章施工过程第一条款施工进度要求：按合同约定的时间节点完成工程第二条款施工质量控制：严格执行国家及行业质量标准第三条款施工安全控制：确保施工过程安全无事故第四条款施工变更：因设计变更、现场条件变化等原因导致的施工变更第五条款施工验收：按照国家及行业验收标准进行验收第六条款施工资料管理：建立健全施工资料管理制度，确保资料完整、准确第七章付款和结算第一条款付款进度：根据工程进度分阶段付款第二条款付款方式：银行转账或现金支付第三条款付款条件：满足合同约定的付款条件第四条款结算方式：按合同约定的结算方式结算第五条款结算条件：满足合同约定的结算条件第六条款逾期付款违约责任：逾期付款的，应向乙方支付_____%的违约金第八章争议解决第一条款争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同执行过程中发生的争议；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二条款争议解决机构：如双方同意，可选择仲裁委员会进行仲裁。第三条款争议解决程序：仲裁程序应按照《中华人民共和国仲裁法》及相关仲裁规则执行。第四条款争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁庭另有裁决。第五条款争议解决期限：争议应在合同签订之日起____个工作日内解决。第九章违约责任第一条款违约情形：包括但不限于未按时完成工程、质量不符合要求、安全责任事故、未按时付款等。第二条款违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第三条款违约赔偿：赔偿金额应根据实际情况和合同约定计算。第四条款违约解除合同：如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。第十章合同解除第一条款合同解除条件：包括但不限于合同目的不能实现、一方违约达到合同约定的程度等。第二条款合同解除程序：任何一方解除合同，应提前____个工作日书面通知对方。第三条款合同解除通知：解除合同的通知应以书面形式发送，并保留发送记录。第十一章合同终止第一条款合同终止条件：包括但不限于工程竣工、合同约定的其他终止条件等。第二条款合同终止程序：合同终止后，双方应进行工程验收和结算。第三条款合同终止通知：终止合同的通知应以书面形式发送，并保留发送记录。第十二章合同附件第一条款附件名称：包括但不限于施工图纸、设计说明书、施工组织设计、施工进度计划等。第二条款附件内容：附件内容应与合同内容一致，具有同等法律效力。第三条款附件效力：附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十三章合同签订及生效第一条款合同签订：合同双方应在合同及附件上签字盖章。第二条款合同生效：合同自双方签字盖章之日起生效。第十四章合同其他第一条款合同解释：本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二条款合同修改：合同内容未经双方书面同意，不得修改。第三条款合同通知：合同双方之间的通知应以书面形式发送，并保留发送记录。第四条款合同争议解决：本合同争议解决方式与本合同概述中约定的争议解决方式相同。甲方（招标方）签字：__________乙方（投标方）签字：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.第一条款：甲方指定项目经理说明：甲方有权指定项目经理，并负责监督项目的整体进度和质量。项目经理应具备相关资质和经验，并对甲方负责。2.第二条款：甲方提供施工图纸及资料说明：甲方应确保在合同签订后____个工作日内向乙方提供完整的施工图纸及相关资料，乙方应在收到图纸及资料后____个工作日内完成技术交底。3.第三条款：甲方协调相关部门说明：甲方应负责协调项目所需的水、电、气等基础设施接入，以及与政府相关部门的沟通，确保项目顺利进行。4.第四条款：甲方监督工程质量说明：甲方应定期对施工质量进行监督检查，如发现质量问题，应及时通知乙方整改，并要求乙方在规定时间内完成整改。5.第五条款：甲方负责工程验收说明：工程竣工后，甲方应组织相关专家进行验收，验收合格后方可投入使用。6.第六条款：甲方支付进度款说明：甲方应按照合同约定的进度款支付时间表，及时支付乙方进度款，确保乙方资金周转。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.第一条款：乙方自主选择施工队伍说明：乙方有权根据项目需求自主选择施工队伍，并对其施工质量、进度和成本负责。2.第二条款：乙方负责施工材料采购说明：乙方应负责施工材料的采购和质量控制，确保材料符合设计要求和国家标准。3.第三条款：乙方制定施工进度计划说明：乙方应制定详细的施工进度计划，并按照计划执行，确保工程按时完成。4.第四条款：乙方负责施工安全管理说明：乙方应建立健全施工安全管理制度，确保施工现场安全，防止安全事故发生。5.第五条款：乙方负责施工质量保证说明：乙方应严格按照设计要求和国家标准进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。6.第六条款：乙方承担施工风险说明：乙方应承担因施工原因造成的工程风险，包括但不限于自然灾害、意外事故等。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第一条款：中介机构职责说明：中介机构应负责协助双方签订合同，提供合同咨询、合同管理等服务，并监督合同的履行。2.第二条款：中介机构费用说明：中介机构的服务费用由双方协商确定，并在合同中明确。3.第三条款：中介机构保密义务说明：中介机构在提供服务过程中，应严格遵守保密义务，不得泄露双方的商业秘密。4.第四条款：中介机构责任说明：中介机构在履行职责过程中，因故意或重大过失导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的法律责任。5.第五条款：中介机构争议解决说明：中介机构与双方发生争议时，应通过协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。6.第六条款：中介机构合同解除说明：中介机构在履行合同过程中，如发现一方严重违约，有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸及相关设计说明书2.施工组织设计及施工进度计划3.材料采购清单及质量保证书4.施工安全管理制度及应急预案5.甲方提供的施工场地相关资料6.中介机构服务协议7.合同补充协议（如有）二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按时完成工程认定：如乙方未按合同约定的工期完成工程，经甲方书面通知后，乙方未在规定时间内完成整改或采取补救措施。2.违约行为：施工质量不符合要求认定：经甲方或第三方验收机构验收，发现工程质量不符合合同约定或国家及行业标准。3.违约行为：乙方未按时支付进度款认定：乙方未按合同约定的付款时间表支付进度款，经甲方书面催告后，乙方未在规定时间内支付。4.违约行为：甲方未按时提供图纸及资料认定：甲方未按合同约定的期限提供施工图纸及相关资料，导致乙方无法按时进行施工。三、法律名词及解释：1.仲裁：指双方在争议发生前或发生后达成协议，将争议提交给仲裁机构进行裁决。2.违约金：指合同一方违约时，根据合同约定或法律规定，应向守约方支付的一定金额的赔偿。3.诉讼：指一方当事人因合同争议向人民法院提起诉讼，请求法院判决解决争议。4.保密义务：指合同一方对另一方提供的商业秘密、技术秘密等负有保密责任。5.补救措施：指合同一方在违约后采取的恢复合同履行、减少损失的措施。四、执行中遇到的问题及解决办法：1