教育机构空间规划合约3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME教育机构空间规划合约合同目录第一章合同概述第一条款合同名称与编号第二条款合同签订日期与地点第三条款合同双方基本信息第四条款合同目的与范围第二章项目背景与需求第一条款项目背景介绍第二条款项目需求概述第三条款项目目标与预期成果第三章合同双方权利与义务第一条款教育机构权利与义务第二条款设计机构权利与义务第三条款双方合作与协调第四章项目前期工作第一条款前期调研与资料收集第二条款项目方案制定第三条款项目方案评审与修改第五章设计阶段第一条款设计阶段划分第二条款设计成果要求第三条款设计进度安排第六章实施阶段第一条款施工准备与协调第二条款施工进度与质量要求第三条款施工现场管理第七章验收与交付第一条款验收标准与程序第二条款验收时间与地点第三条款验收结果处理第八章违约责任第一条款违约情形及处理第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿计算方法第九章保密条款第一条款保密内容与范围第二条款保密期限与措施第三条款保密责任与义务第十章合同解除与终止第一条款合同解除条件第二条款合同终止条件第三条款合同解除与终止程序第十一章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决期限第十二章合同生效与变更第一条款合同生效条件第二条款合同变更程序第三条款合同变更效力第十三章其他约定第一条款合同附件第二条款通知与送达第三条款合同解释与适用法律第十四章合同签署第一条款合同签署方式第二条款合同份数与效力第三条款合同签署日期合同编号_________第一章合同概述第一条款合同名称与编号第二条款合同签订日期与地点第三条款合同双方基本信息第四条款合同目的与范围第二章项目背景与需求第一条款项目背景介绍第二条款项目需求概述第三条款项目目标与预期成果第三章合同双方权利与义务第一条款教育机构权利与义务第二条款设计机构权利与义务第三条款双方合作与协调第四章项目前期工作第一条款前期调研与资料收集第二条款项目方案制定第三条款项目方案评审与修改第五章设计阶段第一条款设计阶段划分第二条款设计成果要求第三条款设计进度安排第六章实施阶段第一条款施工准备与协调第二条款施工进度与质量要求第三条款施工现场管理第七章验收与交付第一条款验收标准与程序第二条款验收时间与地点第三条款验收结果处理第四条款交付手续与文件第五条款交付后的维护与保修责任第八章违约责任第一条款违约情形及处理第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿计算方法第九章保密条款第一条款保密内容与范围第二条款保密期限与措施第三条款保密责任与义务第十章合同解除与终止第一条款合同解除条件第二条款合同终止条件第三条款合同解除与终止程序第十一章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决期限第十二章合同生效与变更第一条款合同生效条件第二条款合同变更程序第三条款合同变更效力第十三章其他约定第一条款合同附件第二条款通知与送达第三条款合同解释与适用法律第十四章合同签署第一条款合同签署方式第二条款合同份数与效力第三条款合同签署日期甲方（教育机构）签字：____________________日期：_______________乙方（设计机构）签字：____________________日期：_______________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.第一附加条款：项目决策权说明：甲方作为主导方，拥有对项目整体决策的最终决定权，包括但不限于项目范围、设计要求、预算调整等。2.第二附加条款：变更通知说明：甲方在项目实施过程中如需对项目进行变更，应提前至少一个月向乙方发出书面变更通知，并明确变更内容、影响及所需额外费用。3.第三附加条款：进度调整权说明：甲方有权根据实际情况调整项目进度计划，乙方应积极配合，并在接到甲方通知后五个工作日内提出调整后的实施方案。4.第四附加条款：验收标准说明：甲方制定项目验收标准，乙方需按照甲方标准进行项目验收，如有争议，由双方共同协商解决。5.第五附加条款：付款条件说明：甲方在项目验收合格后，按照合同约定的付款比例和期限向乙方支付款项，如有逾期付款，甲方应向乙方支付相应的违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.第一附加条款：设计变更权说明：乙方在项目实施过程中，如认为有必要对设计进行变更，应提前向甲方提出书面报告，经甲方同意后方可实施。2.第二附加条款：设计质量保证说明：乙方承诺按照合同约定和行业规范进行设计，确保设计质量，如有设计质量问题，乙方应负责修复或重新设计。3.第三附加条款：项目进度控制说明：乙方应按照合同约定的进度计划完成项目设计，如因乙方原因导致进度延误，乙方应承担相应的责任。4.第四附加条款：技术支持与培训说明：乙方在项目实施过程中，应向甲方提供必要的技术支持和培训，确保甲方能够熟练使用项目成果。5.第五附加条款：知识产权归属说明：乙方设计的项目成果的知识产权归乙方所有，甲方在支付全部款项后，获得项目成果的使用权。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第一附加条款：中介机构职责说明：第三方中介机构负责监督合同的履行，协调双方关系，确保项目顺利进行。2.第二附加条款：中介费用说明：中介费用由双方按照合同约定支付，甲方和乙方应各自承担一半。3.第三附加条款：中介机构决策权说明：中介机构在监督过程中，如发现合同履行存在问题，有权向甲方和乙方提出整改建议，双方应予以配合。4.第四附加条款：争议解决说明：在合同履行过程中，如发生争议，双方应通过中介机构进行协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.第五附加条款：中介机构保密义务说明：中介机构在履行职责过程中，对甲方和乙方的商业秘密负有保密义务，不得泄露给任何第三方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目背景资料2.项目需求说明书3.设计方案及图纸4.施工图纸及技术规范5.验收标准及细则6.付款凭证及发票7.中介机构服务协议8.争议解决协议9.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付款项认定：甲方在合同约定的付款期限内未支付款项，经乙方催告后仍未支付。2.违约行为：乙方未按期完成设计或施工认定：乙方未能在合同约定的期限内完成设计或施工，导致项目进度延误。3.违约行为：乙方提交的设计或施工质量不符合约定标准认定：乙方提交的设计或施工成果经甲方验收，不符合合同约定的质量标准。4.违约行为：甲方未按约定提供项目资料或场地认定：甲方未在合同约定的期限内提供项目所需资料或场地，影响乙方工作进度。三、法律名词及解释：1.合同：指双方当事人就特定事项达成一致意见，具有法律约束力的协议。2.违约：指合同当事人未履行合同约定的义务，致使合同目的不能实现。3.争议解决：指合同当事人之间因合同履行发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.保密条款：指合同中关于保密内容的约定，要求双方对特定信息保密。5.知识产权：指权利人对其智力成果所享有的专有权利，包括著作权、专利权、商标权等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：项目进度延误解决办法：及时沟通，调整进度计划，必要时增加人力或资源。2.问题：设计或施工质量问题解决办法：立即停止工作，查明原因，整改后重新进行验收。3.问题：甲方未能按时付款解决办法：发出催款通知，必要时采取法律手段追讨欠款。4.问题：合同变更引发争议解决办法：按照合同约定的变更程序进行协商，协商不成时提交争议解决机构。五、所有应用场景：1.教育机构空间规划项目2.校园环境改善项目3.教学设施更新项目4.校园文化建设项目5.教育机构设施改造项目教育机构空间规划合约1合同目录第一章合同基本信息第一条款合同双方第二条款合同签订日期第三条款合同有效期第四条款合同履行地点第二章合同标的第一条款教育机构空间规划范围第二条款教育机构空间规划内容第三条款教育机构空间规划标准第三章规划设计与实施第一条款规划设计要求第二条款设计成果提交第三条款设计修改与完善第四条款施工图设计要求第五条款施工图设计提交第六条款施工图设计修改与完善第四章施工与监理第一条款施工单位选择第二条款施工进度安排第三条款施工质量要求第四条款施工安全要求第五条款监理单位选择第六条款监理职责与权限第五章合同款项第一条款合同总价第二条款款项支付方式第三条款款项支付时间第四条款拖欠款项处理第六章合同变更与解除第一条款合同变更程序第二条款合同解除条件第三条款合同解除程序第七章违约责任第一条款违约行为定义第二条款违约责任承担第三条款违约责任赔偿第八章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决机构第九章合同生效与终止第一条款合同生效条件第二条款合同终止条件第三条款合同终止程序第十章保密条款第一条款保密内容第二条款保密期限第三条款保密责任第十一章其他约定第一条款合同附件第二条款合同份数第三条款合同生效日期第十二章合同附件第一条款规划设计要求第二条款施工图设计要求第三条款施工进度安排第四条款施工质量要求第五条款施工安全要求第六条款监理职责与权限第十三章合同签署第一条款合同签署人第二条款合同签署日期第十四章合同附件清单第一条款规划设计要求附件第二条款施工图设计要求附件第三条款施工进度安排附件第四条款施工质量要求附件第五条款施工安全要求附件第六条款监理职责与权限附件合同编号_________第一章合同基本信息第一条款合同双方1.1甲方法定名称：_________1.2甲方法定代表人：_________1.3乙方法定名称：_________1.4乙方法定代表人：_________第二条款合同签订日期：_________第三条款合同有效期：自_________至_________第四条款合同履行地点：_________第二章合同标的第一条款教育机构空间规划范围：_________第二条款教育机构空间规划内容：2.1规划方案设计2.2施工图设计2.3施工监督第三条款教育机构空间规划标准：_________第三章规划设计与实施第一条款规划设计要求：3.1设计应满足国家相关标准和规范3.2设计成果应包含详细的规划图纸和说明第二条款设计成果提交：2.1乙方应在合同约定的时间内提交设计成果2.2设计成果需经甲方审核通过后方可进行下一步工作第三条款设计修改与完善：3.1甲方有权要求乙方对设计进行修改和完善3.2乙方应在接到甲方要求后及时进行修改和完善第四条款施工图设计要求：4.1施工图设计应基于规划方案设计进行4.2施工图设计需满足施工和监理要求第五条款施工图设计提交：5.1乙方应在合同约定的时间内提交施工图设计5.2施工图设计需经甲方审核通过后方可进行施工第六条款施工图设计修改与完善：6.1甲方有权要求乙方对施工图设计进行修改和完善6.2乙方应在接到甲方要求后及时进行修改和完善第四章施工与监理第一条款施工单位选择：1.1甲方有权选择施工单位1.2乙方应协助甲方进行施工单位的选择第二条款施工进度安排：2.1甲方应制定施工进度计划2.2乙方应配合甲方进行施工进度管理第三条款施工质量要求：3.1施工质量应符合国家相关标准和规范3.2乙方应监督施工单位确保施工质量第四条款施工安全要求：4.1施工过程中应确保人员安全4.2乙方应监督施工单位遵守施工安全规定第五条款监理单位选择：5.1甲方有权选择监理单位5.2乙方应协助甲方进行监理单位的选择第六条款监理职责与权限：6.1监理单位应按照监理合同履行职责6.2监理单位有权对施工质量和进度进行监督第五章合同款项第一条款合同总价：1.1合同总价为人民币_________元整第二条款款项支付方式：2.1按照合同进度分阶段支付2.2付款方式为银行转账第三条款款项支付时间：3.1设计成果提交后支付合同总价的_________3.2施工图设计提交后支付合同总价的_________3.3施工完成并验收合格后支付合同总价的_________第四条款拖欠款项处理：4.1乙方有权要求甲方支付拖欠款项4.2甲方应按照乙方要求支付拖欠款项第六章合同变更与解除第一条款合同变更程序：1.1任何一方提出合同变更，应书面通知对方1.2双方协商一致后，签订书面变更协议第二条款合同解除条件：2.1合同履行过程中，任何一方严重违约2.2合同履行过程中，不可抗力导致合同无法履行第三条款合同解除程序：3.1提出解除合同的一方应书面通知对方3.2双方协商一致后，签订书面解除协议第七章违约责任第一条款违约行为定义：1.1违约行为是指任何一方未履行合同约定的义务第二条款违约责任承担：2.1违约方应承担相应的违约责任2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等第三条款违约责任赔偿：3.1违约方应按照合同约定赔偿对方损失3.2赔偿金额由双方协商确定，协商不成可依法诉讼解决第八章争议解决第一条款争议解决方式：8.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议8.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁第二条款争议解决程序：2.1争议提交仲裁机构后，仲裁机构应依法进行仲裁2.2仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力第九章合同生效与终止第一条款合同生效条件：9.1双方签署本合同并加盖公章后，合同生效第二条款合同终止条件：2.1合同履行完毕2.2合同解除2.3双方协商一致终止合同第三条款合同终止程序：3.1合同终止前，双方应完成合同约定的所有义务3.2合同终止后，双方应签订书面终止协议第十章保密条款第一条款保密内容：10.1双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密10.2合同内容和相关技术资料第二条款保密期限：2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后______年第三条款保密责任：3.1双方应对保密内容予以严格保密，不得向任何第三方泄露第十一章其他约定第一条款合同附件：11.1本合同附件与本合同具有同等法律效力第二条款合同份数：2.1本合同一式______份，甲、乙双方各执______份第三条款合同生效日期：3.1本合同自双方签字盖章之日起生效第十二章合同附件清单（此处列出所有合同附件的名称和内容）第十三章合同签署第一条款合同签署人：13.1甲方代表签字：13.2乙方代表签字：第十四章合同附件（此处插入所有合同附件的具体内容）甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________甲方代表签字：_________乙方代表签字：_________日期：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：甲方主导权1.1甲方对本合同项目拥有最终决策权，包括但不限于设计方案的确定、施工单位的选定、合同款项的支付等。1.2乙方应无条件接受甲方的决策，并配合甲方完成项目实施。附加条款二：设计变更费用2.1甲方有权根据实际情况对设计进行变更，变更部分的设计费用由甲方承担。2.2乙方应在收到甲方设计变更通知后____个工作日内完成变更设计，并提交甲方审核。附加条款三：项目进度管理3.1甲方负责制定项目进度计划，并监督乙方按计划推进项目实施。3.2乙方应定期向甲方报告项目进度，如因乙方原因导致进度延误，乙方应承担相应的责任。附加条款四：合同款项支付4.1甲方根据项目进度和乙方完成情况，按照合同约定支付款项。4.2乙方应在收到甲方付款通知后____个工作日内提供相应的发票和收据。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：乙方主导权1.1乙方对本合同项目拥有最终决策权，包括但不限于设计方案的确定、施工单位的选定、合同款项的支付等。1.2甲方应无条件接受乙方的决策，并配合乙方完成项目实施。附加条款二：设计变更费用2.1乙方有权根据实际情况对设计进行变更，变更部分的设计费用由乙方承担。2.2甲方应在收到乙方设计变更通知后____个工作日内完成变更设计，并提交乙方审核。附加条款三：项目进度管理3.1乙方负责制定项目进度计划，并监督甲方按计划推进项目实施。3.2甲方应定期向乙方报告项目进度，如因甲方原因导致进度延误，甲方应承担相应的责任。附加条款四：合同款项支付4.1乙方根据项目进度和甲方完成情况，按照合同约定支付款项。4.2甲方应在收到乙方付款通知后____个工作日内提供相应的发票和收据。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款一：中介机构职责1.1第三方中介机构在本合同中负责协调甲、乙双方的关系，监督合同履行，并确保项目顺利进行。1.2第三方中介机构应具备相应的资质和经验，能够独立、公正地履行职责。附加条款二：中介机构费用2.1第三方中介机构的服务费用由甲、乙双方共同承担，具体费用由双方另行协商确定。2.2中介机构的服务费用应在合同签订后____个工作日内支付。附加条款三：中介机构责任3.1第三方中介机构在履行职责过程中，如因自身原因导致合同履行受阻，应承担相应的责任。3.2第三方中介机构应保证其在合同履行过程中的行为符合法律法规和行业规范。附加条款四：争议解决4.1在合同履行过程中，如甲、乙双方对第三方中介机构的服务产生争议，应通过协商解决。4.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁。附件及其他补充说明一、附件列表：1.规划设计要求2.施工图设计要求3.施工进度安排4.施工质量要求5.施工安全要求6.监理职责与权限7.第三方中介机构资质证明8.合同附件清单9.合同签署页10.争议解决相关文件11.中介机构服务协议12.付款凭证及发票13.设计变更通知及回复14.项目进度报告15.违约金支付证明16.仲裁裁决书或法院判决书二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付款项乙方未按合同约定完成设计或施工任何一方未按合同约定履行保密义务任何一方未按合同约定解决争议2.违约行为的认定：违约行为发生后，由另一方提出书面违约通知违约方在接到违约通知后____个工作日内未采取补救措施或未履行合同义务违约行为经双方协商或仲裁机构认定三、法律名词及解释：1.合同：指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指合同当事人违反合同约定，不履行或不适当履行合同义务的行为。3.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.法院判决：指法院根据诉讼程序，对争议案件作出的具有法律效力的判决。5.保密义务：指合同当事人对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密的责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：设计变更频繁，导致项目进度延误。解决办法：设立设计变更审批流程，明确变更原因和费用，确保变更合理且可控。2.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：建立质量监督机制，定期进行质量检查，发现问题及时整改。3.问题：甲方未按时支付款项。解决办法：设立付款预警机制，及时提醒甲方支付款项，必要时可暂停施工。4.问题：争议解决过程中双方意见不一致。解决办法：通过协商、调解或仲裁等方式，寻求双方都能接受的解决方案。五、所有应用场景：1.教育机构新建或改造项目2.学校、幼儿园、培训机构等教育场所的空间规划3.教育机构设施设备更新改造项目4.教育机构内部空间优化项目5.教育机构与第三方合作项目教育机构空间规划合约2合同目录第一章合同双方基本信息第一条合同双方名称第二条合同双方地址第三条合同双方联系方式第二章合同签订背景与目的第一条合同签订背景第二条合同签订目的第三章空间规划内容第一条规划范围第二条规划目标第三条规划原则第四条规划标准第四章规划实施流程第一条规划前期调研第二条规划方案设计第三条规划方案评审第四条规划方案实施第五章权利与义务第一条教育机构权利第二条教育机构义务第三条规划机构权利第四条规划机构义务第六章质量保证与验收第一条质量保证措施第二条质量验收标准第三条质量验收程序第四条质量责任第七章合同期限与变更第一条合同期限第二条合同变更程序第三条合同终止条件第八章保密条款第一条保密内容第二条保密义务第三条违约责任第九章违约责任与争议解决第一条违约责任第二条争议解决方式第三条争议解决机构第十章合同解除与终止第一条合同解除条件第二条合同终止程序第三条合同解除后的处理第十一章不可抗力条款第一条不可抗力定义第二条不可抗力事件处理第十二章合同附件第一条附件一：空间规划方案第二条附件二：相关法律法规第十三章合同生效与备案第一条合同生效条件第二条合同备案手续第十四章其他约定第一条合同解释第二条合同补充协议合同编号_________第一章合同双方基本信息第一条合同双方名称（一）甲方：教育机构名称（二）乙方：空间规划机构名称第二条合同双方地址（一）甲方地址：详细地址（二）乙方地址：详细地址第三条合同双方联系方式（一）甲方联系人：姓名、职务、联系方式（二）乙方联系人：姓名、职务、联系方式第二章合同签订背景与目的第一条合同签订背景（一）甲方需求：详细说明甲方为何签订此合同（二）乙方能力：详细说明乙方为何被选为合作伙伴第二条合同签订目的（一）明确双方合作内容（二）确保空间规划项目顺利进行第三章空间规划内容第一条规划范围（一）规划区域：详细描述规划范围（二）规划对象：明确规划对象类型第二条规划目标（一）提高空间利用效率（二）优化教育资源配置第三条规划原则（一）以人为本（二）可持续发展（三）合理布局第四条规划标准（一）遵循国家相关法律法规（二）符合教育机构发展需求第四章规划实施流程第一条规划前期调研（一）收集相关资料（二）实地考察第二条规划方案设计（一）方案初步设计（二）方案优化调整第三条规划方案评审（一）内部评审（二）外部评审第四条规划方案实施（一）项目审批（二）施工管理第五章权利与义务第一条教育机构权利（一）对规划方案进行审核（二）对规划实施过程进行监督第二条教育机构义务（一）配合乙方进行前期调研（二）提供必要的资料第三条规划机构权利（一）独立进行规划方案设计（二）对规划实施过程进行管理第四条规划机构义务（一）保证规划方案质量（二）按时完成规划任务第六章质量保证与验收第一条质量保证措施（一）建立健全质量管理体系（二）采用先进技术手段第二条质量验收标准（一）符合国家相关标准（二）满足甲方需求第三条质量验收程序（一）自检（二）第三方检测第四条质量责任（一）明确责任主体（二）违约责任追究第七章合同期限与变更第一条合同期限（一）合同有效期为____年（二）合同期满后，可根据实际情况续签第二条合同变更程序（一）双方协商一致（二）签订书面变更协议第三条合同终止条件（一）合同期满（二）双方协商一致（三）不可抗力因素导致合同无法履行第八章保密条款第一条保密内容（一）甲方提供的所有资料（二）乙方在规划过程中获得的所有信息第二条保密义务（一）双方对保密内容负有保密义务（二）未经对方同意，不得向任何第三方泄露第三条违约责任（一）如因一方违约导致保密内容泄露，违约方应承担相应法律责任（二）泄露信息造成对方损失的，违约方应予以赔偿第九章违约责任与争议解决第一条违约责任（一）双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任（二）违约责任包括但不限于：赔偿损失、支付违约金等第二条争议解决方式（一）双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议（二）协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁第三条争议解决机构（一）争议解决机构为____仲裁委员会（二）仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力第十章合同解除与终止第一条合同解除条件（一）因不可抗力导致合同无法履行（二）一方严重违约，另一方要求解除合同第二条合同终止程序（一）提出解除合同的一方应书面通知对方（二）合同解除后，双方应按照约定进行清算第三条合同解除后的处理（一）双方应按照合同约定，妥善处理已履行部分和未履行部分（二）合同解除后，双方互不追究对方责任第十一章不可抗力条款第一条不可抗力定义（一）指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况（二）包括自然灾害、战争、政府行为等第二条不可抗力事件处理（一）发生不可抗力事件，应及时通知对方（二）双方应协商解决因不可抗力导致合同无法履行的问题第十二章合同附件第一条附件一：空间规划方案（一）规划方案的具体内容（二）规划方案的相关图纸和文件第二条附件二：相关法律法规（一）与空间规划相关的国家法律法规（二）地方性法规和规范性文件第十三章合同生效与备案第一条合同生效条件（一）双方签字盖章（二）合同经相关部门备案第二条合同备案手续（一）双方应按照国家相关规定，办理合同备案手续（二）备案手续完成后，合同正式生效第十四章其他约定第一条合同解释（一）合同条款如有歧义，应按有利于保护非违约方权益的原则进行解释第二条合同补充协议（一）本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________甲方代表（签字）：_________________乙方代表（签字）：_________________签订日期：_________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.第一条甲方决策权说明：甲方在空间规划项目中拥有最终决策权，包括但不限于规划方案的选择、项目实施的具体细节等。乙方应充分尊重甲方的决策，并在甲方决策后积极配合执行。2.第二条甲方监督权说明：甲方有权对乙方的工作进行监督，包括但不限于进度、质量、成本等方面。乙方应按照甲方的要求，定期提交工作进展报告，接受甲方的检查和评估。3.第三条甲方变更通知说明：如甲方在项目实施过程中需要对规划方案进行调整，甲方应在调整前至少提前____个工作日以书面形式通知乙方，并说明变更的原因和影响。4.第四条甲方支付责任说明：甲方应按照合同约定，按时支付乙方款项。如因甲方原因导致项目延期或中止，甲方应承担乙方因此产生的合理损失。5.第五条甲方责任追究说明：如因甲方原因导致项目无法按期完成或出现质量问题，甲方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.第一条乙方主导权说明：乙方在空间规划项目中拥有主导权，包括但不限于规划方案的设计、项目实施的具体安排等。甲方应充分尊重乙方的专业判断，并在乙方指导下配合工作。2.第二条乙方进度控制说明：乙方应制定详细的项目实施进度计划，并确保项目按计划进行。如因乙方原因导致项目延期，乙方应承担相应责任。3.第三条乙方质量保证说明：乙方应保证规划方案的质量，确保项目实施后达到甲方满意的效果。如因乙方原因导致项目出现质量问题，乙方应负责修复或重新设计。4.第四条乙方成本控制说明：乙方应合理控制项目成本，确保项目在预算范围内完成。如因乙方原因导致项目成本超支，乙方应承担超支部分的责任。5.第五条乙方责任追究说明：如因乙方原因导致项目无法按期完成或出现质量问题，乙方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。三、