建筑设计企业消防整改施工合同

建筑设计企业消防整改施工合同合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（施工方）：__________地址：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：根据消防部门的要求，对现有建筑设计进行消防整改，包括但不限于消防设施、消防通道、消防器材等方面的改造。二、合同金额2.1本合同的总价为人民币__________元（大写：__________元整），双方确认后，乙方按照约定的进度支付。三、合同工期3.1乙方向甲方承诺，本工程的施工周期为__________日，自甲方书面通知乙方开工之日起计算。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按违约金的方式向乙方追讨赔偿。四、质量标准4.1乙方应按照消防部门的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，质保期为__________年，质保期内乙方负责免费维修和更换不合格产品。五、合同的履行5.1甲方应按照约定向乙方支付合同款项，不得无故拖延或拖欠。5.2乙方应按照约定时间完成工程，并保证工程质量。5.3双方应共同参与工程验收，验收不合格的，乙方应按照约定进行整改。六、违约责任6.1甲方未按照约定时间支付合同款项的，应向乙方支付违约金，违约金为合同金额的__________%。6.2乙方未按照约定时间完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的__________%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事合同约定的活动。8.2双方在合同履行过程中如需变更或解除合同，应签订书面协议，经双方确认后生效。8.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.建筑设计企业消防整改方案2.消防整改施工图纸3.施工进度计划表4.工程验收标准5.质量保证书6.支付凭证7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同款项，认定为违约行为。2.乙方未按约定时间完成工程，认定为违约行为。3.工程验收不合格，乙方未按约定进行整改，认定为违约行为。4.甲方未履行合同约定的其他义务，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑设计企业：指依法取得建筑设计资质，从事建筑设计活动的企业。2.消防整改：指对现有建筑设计进行消防设施、消防通道、消防器材等方面的改造。3.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定向对方支付的赔偿金。4.质保期：指工程验收合格后，乙方负责免费维修和更换不合格产品的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付合同款项。解决办法：乙方应与甲方沟通，催促甲方按照约定时间支付款项，必要时可依法向法院提起诉讼。2.问题：乙方未按约定时间完成工程。解决办法：甲方应与乙方沟通，了解原因，协商延期事宜，必要时可依法向法院提起诉讼。3.问题：工程验收不合格，乙方未按约定进行整改。解决办法：甲方应要求乙方按照约定进行整改，必要时可依法向法院提起诉讼。4.问题：甲方未履行合同约定的其他义务。解决办法：乙方应与甲方沟通，要求甲方履行合同约定，必要时可依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑设计企业进行消防整改施工。2.建筑设计企业与消防施工企业签订消防整改施工合同。3.消防