智能消防弱电施工合同

智能消防弱电施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称名称）地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________乙方：（全称名称）地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________鉴于甲方为消防设施的业主或合法代表，乙方为具备相关资质的智能消防弱电施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方智能消防弱电施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________________智能消防弱电施工项目1.2工程地点：__________________1.3工程内容：包括但不限于消防报警系统、自动灭火系统、疏散指示系统、消防通信系统等弱电工程的施工、调试、验收及培训等工作。1.4工程预算：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。1.5工程周期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，预计施工期限为____天。二、乙方的义务和责任2.1乙方应按照本合同约定的内容、质量标准、工程周期完成施工任务。2.2乙方应严格按照国家及地方消防法规、标准和设计文件进行施工，确保工程质量。2.3乙方应承担施工过程中因自身原因造成的人身伤害、财产损失等责任。2.4乙方应在工程验收合格后，提供完整的技术资料和保修服务。三、甲方的义务和责任3.1甲方应按照本合同约定的时间向乙方支付工程款项。3.2甲方应提供施工所需的现场条件，包括施工场地、电源、水源、照明、通风等。3.3甲方应协助乙方办理相关施工手续，包括但不限于施工许可、消防验收等。3.4甲方应对乙方施工过程中提供的技术资料和设备进行妥善保管。四、工程款项及支付方式4.1本工程款项分为三次支付，具体支付比例和时间如下：（1）工程进度达到30%时，支付工程款的30%；（2）工程进度达到60%时，支付工程款的60%；（3）工程验收合格并办理完毕移交手续后，支付剩余的10%。4.2甲方支付工程款时，应扣除乙方已提供的材料、设备等费用。4.3乙方开具正规发票，甲方按照税务规定进行报销。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程款项的1%。5.2甲方未按照约定时间支付工程款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程款项的1%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理完毕移交手续后终止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：________________一、附件列表：1.智能消防弱电施工设计图纸2.施工方案和施工进度计划3.工程质量标准和要求4.设备材料清单5.验收标准和程序6.培训资料和操作手册7.保修服务协议二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工任务的，属于违约行为。2.甲方未按约定时间支付工程款项的，属于违约行为。3.乙方施工质量不符合约定标准的，属于违约行为。4.甲方提供的施工条件不符合约定要求的，属于违约行为。5.双方未履行合同约定的其他义务的，视为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指消防设施的业主或合法代表。2.乙方：指具备相关资质的智能消防弱电施工单位。3.工程验收：指施工完成后，由甲方、乙方及相关部门进行的检查、测试，确认工程质量符合约定标准的过程。4.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向对方支付的赔偿金。5.保修服务：指乙方在工程验收合格后，对工程提供的质量保证和维修服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商调整施工计划，必要时甲方支付延长工期所需的费用。2.工程款项支付延误：甲方按实际完成工程量支付工程款项，违约金按约定计算。3.施工质量问题：及时停工整改，重新验收，直至符合质量标准。4.现场条件不符合要求：甲方协调解决，确保施工顺利进行。5.合同履行过程中发生争议：协商解决，协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适