2024建筑工程粉刷施工分包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建筑工程粉刷施工分包协议本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程的范围与内容1.2分包工程的地点与工期1.3分包工程的施工质量标准2.分包合同价格2.1分包合同的总价2.2合同价格的调整条件2.3付款方式和付款进度3.分包商的义务和责任3.1分包商的施工义务3.2分包商的安全责任3.3分包商的材料供应责任4.总包商的权利和责任4.1总包商对分包工程的监督和管理4.2总包商的质量控制权4.3总包商对分包商的付款权5.合同的履行和验收5.1分包工程的进度与计划5.2分包工程的验收标准5.3分包工程的保修责任6.合同的变更和解除6.1合同变更的条件6.2合同解除的条件7.违约责任7.1分包商的违约责任7.2总包商的违约责任8.争议解决8.1双方协商解决8.2提交仲裁机构解决8.3法律途径解决9.合同的生效、终止和解除9.1合同的生效条件9.2合同的终止条件9.3合同解除的条件10.保密条款10.1保密信息的定义和范围10.2保密信息的保护期限10.3保密信息的违约责任11.合同的适用法律和争议解决11.1合同适用的法律11.2争议解决的方式12.其他条款12.1合同的转让12.2合同的附件12.3合同的修改和补充13.分包商声明和保证13.1分包商的合法身份和资质13.2分包商对工程质量和安全的承诺13.3分包商对材料供应的承诺14.合同的签署和备案14.1合同签署的时间和地点14.2合同备案的要求和程序第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1分包工程的范围与内容1.2分包工程的地点与工期分包工程位于____省/市/县/街道____号项目地址，合同签订后，分包商应根据总包商的施工进度计划及时完成分包工程的施工。具体开工日期和竣工日期详见附件一《施工进度计划》。1.3分包工程的施工质量标准分包商应保证分包工程的施工质量符合国家相关法律法规、行业标准及总包商提供的技术规范要求。分包工程的验收标准详见附件二《施工质量验收标准》。第二条：分包合同价格2.1分包合同的总价分包合同的总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。该价格包括但不限于施工人工费、材料费、设备费、管理费、利润及风险费用等。2.2合同价格的调整条件除合同约定的价格外，任何一方不得单方面调整合同价格。如遇不可抗力等特殊情况，影响分包工程的施工进度和成本，双方可协商调整合同价格。调整的条件和程序详见附件三《价格调整条款》。2.3付款方式和付款进度付款方式分为三个阶段，具体付款进度和比例详见附件四《付款进度计划》。付款以人民币形式进行，付款前应提供相应的税务发票。第三条：分包商的义务和责任3.1分包商的施工义务分包商应按照总包商的要求和合同约定，及时完成分包工程的施工。分包商应确保施工过程中各项施工措施的合理性、安全性和合规性。3.2分包商的安全责任分包商应严格按照国家安全生产法律法规、行业标准和总包商的安全管理制度进行施工。分包商应对施工过程中出现的安全事故承担责任，并负责处理与安全事故相关的所有事宜。3.3分包商的材料供应责任分包商应按照合同约定及总包商的技术要求，负责采购、供应施工过程中所需的所有材料。分包商应对所供材料的质量、环保等方面承担责任。第四条：总包商的权利和责任4.1总包商对分包工程的监督和管理总包商有权对分包工程的施工过程进行监督和管理，确保分包工程符合合同约定及总包商的要求。总包商应协助分包商解决施工过程中出现的技术问题。4.2总包商的质量控制权总包商有权对分包工程的质量进行把控，对不符合质量要求的分包工程，总包商有权要求分包商进行整改或返工。分包商应无条件服从总包商的安排。4.3总包商对分包商的付款权总包商按照合同约定的付款进度和比例，对分包商完成的工作进行付款。如分包商未按照合同约定完成工作，总包商有权拒绝支付相应款项。第五条：合同的履行和验收5.1分包工程的进度与计划分包商应按照附件一《施工进度计划》的要求，合理安排施工进度和人力资源，确保分包工程按时完成。5.2分包工程的验收标准分包工程完成后，分包商应按照附件二《施工质量验收标准》进行自检。自检合格后，通知总包商进行验收。总包商应在验收合格后支付剩余款项。5.3分包工程的保修责任分包商应对分包工程的质量负责，保修期自分包工程验收合格之日起计算，保修期为____年。在保修期内，分包商应对分包工程出现的质量问题负责维修和更换。第六条：合同的变更和解除6.1合同变更的条件合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更，双方可协商一致，签订书面变更协议，作为本合同的附件。6.2合同解除的条件合同履行过程中，如一方严重违反合同约定，导致合同无法继续履行，对方有权解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事宜。第八条：违约责任7.1分包商的违约责任分包商未按照合同约定完成分包工程的，应向总包商支付违约金，违约金计算方式详见附件五《违约金计算方式》。分包商的违约行为给总包商造成损失的，分包商还应承担相应的赔偿责任。7.2总包商的违约责任总包商未按照合同约定支付款项的，应向分包商支付违约金，违约金计算方式详见附件五《违约金计算方式》。总包商的违约行为给分包商造成损失的，总包商还应承担相应的赔偿责任。第九条：争议解决8.1双方协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2提交仲裁机构解决双方同意，如争议无法通过协商解决，将提交____仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。8.3法律途径解决如双方在争议解决方式上未能达成一致，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条：合同的生效、终止和解除9.1合同的生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。9.2合同的终止条件合同履行完毕，分包工程验收合格，双方办理完毕付款手续后，本合同终止。9.3合同解除的条件合同履行过程中，如一方严重违反合同约定，导致合同无法继续履行，对方有权解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事宜。第十一条：保密条款10.1保密信息的定义和范围保密信息是指合同履行过程中双方披露的、不为公众所知的、具有商业价值的信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容等。10.2保密信息的保护期限双方对保密信息的保护期限为合同终止（或解除）之日起____年。10.3保密信息的违约责任违反保密义务的一方应向守约方支付违约金，违约金计算方式详见附件五《违约金计算方式》。如违反保密义务给对方造成损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。第十二条：合同的适用法律和争议解决11.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决的方式如双方在争议解决方式上未能达成一致，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条：其他条款12.1合同的转让未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2合同的附件本合同的附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。12.3合同的修改和补充本合同履行过程中，如双方认为有必要对合同内容进行修改或补充，应签订书面修改或补充协议，该协议与本合同具有同等法律效力。第十四条：合同的签署和备案13.1合同签署的时间和地点本合同于____年____月____日，在____（地点）由双方代表签署。13.2合同备案的要求和程序双方应按照相关法律法规的要求，将本合同及其附件报送相关部门备案。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《施工进度计划》详细描述分包工程的施工进度安排，包括各阶段的开始和结束时间、关键节点等。用于指导和监督分包商按照约定时间完成工程。附件二：《施工质量验收标准》规定分包工程的质量要求和技术规范，包括材料选择、施工工艺、验收标准等。用于确保分包工程的质量符合要求。附件三：《价格调整条款》详细说明合同价格调整的条件和程序，包括不可抗力、政策调整等情况下的价格调整方式。附件四：《付款进度计划》规定分包工程的付款方式和付款进度，包括各阶段的付款比例和时间点。附件五：《违约金计算方式》详细说明违约金的计算方式，包括违约行为的情形、违约金的计算基数和比率等。附件六：《保密协议》规定双方在合同履行过程中应保守的保密信息范围、保密期限和违约责任等。附件七：《争议解决方式选择》明确双方在发生争议时选择的争议解决方式，如协商、仲裁或诉讼等。附件八：《合同转让条件》详细说明合同转让的条件和程序，包括转让的限制条件和双方的书面同意要求。附件九：《附件说明》对附件的详细说明和解释，包括附件的内容、作用、执行方式等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未能按照约定的时间和质量完成分包工程。2.分包商未能按照约定提供材料或设备。3.分包商未能按照约定时间提交工程进度报告。4.分包商在施工过程中出现安全事故或质量问题。5.总包商未能按照约定时间支付款项。6.总包商未能按照约定提供施工图纸和技术规范。7.双方未能按照约定时间完成合同的签署或备案。违约责任认定标准：1.分包商的违约行为导致工程进度延误或质量问题，应承担相应的违约金支付责任。2.分包商的违约行为导致总包商损失的，分包商还应承担相应的赔偿责任。3.总包商的违约行为导致分包商损失的，总包商还应承担相应的赔偿责任。4.双方在违约金计算方式和赔偿责任方面有约定的，按照约定执行。示例说明：说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.分包商：指承担分包工程的施工单位，负责完成合同约定的施工任务。3.总包商：指承担总包工程的施工单位