




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版高标准酒店水电安装及设施改造分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.合同标的3.1水电安装工程内容3.2设施改造工程内容3.3合同工程量4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2分阶段支付比例4.3付款时间4.4付款条件5.工程质量要求5.1水电安装工程质量标准5.2设施改造工程质量标准5.3质量保证期6.工程进度管理6.1工程进度计划6.2进度调整6.3进度控制措施7.材料设备供应7.1材料设备采购原则7.2材料设备质量要求7.3材料设备供应责任8.施工现场管理8.1施工现场安全8.2施工现场环境保护8.3施工现场文明施工9.合同变更9.1变更范围9.2变更程序9.3变更责任10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担方式12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同期限14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同份数14.3合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方名称:水电安装工程有限公司1.1.2总包方名称:酒店管理有限公司1.2合同双方地址1.2.1分包方地址:省市区路号1.2.2总包方地址:省市区路号1.3合同双方法定代表人1.3.1分包方法定代表人:1.3.2总包方法定代表人:1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.1.1项目名称:酒店水电安装及设施改造工程2.2项目地点2.2.1项目地点:省市区路号2.3项目规模2.3.1项目规模:总建筑面积平方米2.4项目工期2.4.1项目工期:自合同签订之日起个月内完成3.合同标的3.1水电安装工程内容3.1.1水电安装工程包括:强电系统、弱电系统、消防系统、监控系统等3.1.2强电系统:包括配电室、照明、插座、动力等3.1.3弱电系统:包括电话、网络、电视、音响等3.2设施改造工程内容3.2.1设施改造工程包括:客房、卫生间、走廊、电梯间等3.2.2客房改造:包括床、衣柜、电视、空调等3.2.3卫生间改造:包括马桶、洗手盆、淋浴间等3.3合同工程量3.3.1水电安装工程量:千瓦、平方米、套3.3.2设施改造工程量:间、平方米4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.1.1合同总价:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)4.2分阶段支付比例4.2.1分阶段支付比例:签约支付10%,完工支付50%,验收合格支付30%,质保期满支付10%4.3付款时间4.3.1付款时间:按分阶段支付比例对应的时间节点4.4付款条件4.4.1付款条件:符合合同约定,工程量准确,发票齐全5.工程质量要求5.1水电安装工程质量标准5.1.1水电安装工程应达到国家相关质量标准5.1.2水电安装工程应满足酒店运营需求5.2设施改造工程质量标准5.2.1设施改造工程应达到国家相关质量标准5.2.2设施改造工程应满足酒店运营需求5.3质量保证期5.3.1质量保证期:自验收合格之日起12个月6.工程进度管理6.1工程进度计划6.1.1分包方应根据合同工期编制详细的工程进度计划6.1.2总包方应审核分包方的工程进度计划6.2进度调整6.2.1如遇特殊情况导致进度延误,双方应协商调整进度计划6.2.2调整后的进度计划应经双方签字确认6.3进度控制措施6.3.1分包方应采取有效措施确保工程进度6.3.2总包方应监督分包方的进度控制措施实施情况8.材料设备供应8.1材料设备采购原则8.1.1材料设备采购应遵循国家相关法律法规和行业标准8.1.2采购的设备、材料应符合合同约定的品牌、规格、型号和质量要求8.2材料设备质量要求8.2.1设备应具有生产厂家的合格证明、产品说明书和安全认证8.2.2材料应符合国家或行业相关质量标准,具备质量检验报告8.3材料设备供应责任8.3.1分包方负责材料设备的采购、运输和保管8.3.2分包方应保证材料设备的及时供应,确保工程进度不受影响9.施工现场管理9.1施工现场安全9.1.1分包方应遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工现场安全9.1.2分包方应制定安全生产责任制,明确各级人员的安全责任9.2施工现场环境保护9.2.1分包方应采取措施,减少施工过程中对环境的影响9.2.2施工现场应设置环境保护设施,防止污染和噪音9.3施工现场文明施工9.3.1分包方应保持施工现场整洁,做到文明施工9.3.2施工现场应设置安全警示标志,确保施工人员安全10.合同变更10.1变更范围10.1.1合同变更包括工程内容、工程量、合同价格、工期等10.1.2合同变更应经双方协商一致,并以书面形式确认10.2变更程序10.2.1提出变更申请,说明变更原因和内容10.2.2双方协商确定变更内容,并签署变更协议10.3变更责任10.3.1因变更造成工程延误,责任方应承担相应的责任10.3.2因变更造成工程成本增加,变更费用由责任方承担11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1分包方严重违约,经催告后仍未改正11.1.2总包方严重违约,经催告后仍未改正11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕11.2.2双方协商一致解除合同11.3合同解除与终止程序11.3.1提出解除或终止合同申请11.3.2双方协商确定解除或终止合同的条件和程序12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1争议应通过友好协商解决12.1.2如协商不成,可提交仲裁或诉讼12.2争议解决机构12.2.1仲裁机构:仲裁委员会12.2.2诉讼法院:市区人民法院12.3争议解决程序12.3.1提出争议解决申请12.3.2争议解决机构受理并审理13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同内容完整,条款明确13.2合同期限13.2.1合同期限自合同生效之日起至工程验收合格之日止14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于:工程量清单、材料设备清单、施工图纸等14.2合同份数14.2.1本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力14.3合同签署日期14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的,参与本合同执行过程中提供咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同履行的分包商、供应商及甲乙双方员工的亲属或合作伙伴。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相关合作协议。15.2.2第三方介入应在合同履行过程中,针对特定事项或需求。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在本合同中的责任限额,应根据其提供的服务的性质和内容,由甲乙双方在合作协议中约定。15.3.2第三方的责任限额不得超过其接受服务的实际费用。15.4第三方责权利15.4.1第三方的权利:a)根据合作协议,享有获取必要信息和资料的权利;b)对甲乙双方提供的服务进行监督、检查和评估的权利;c)在其职责范围内,提出合理化建议的权利。15.4.2第三方的责任:a)按照合作协议履行职责,确保服务质量;b)对其提供的专业意见负责,不得故意隐瞒或提供虚假信息;c)对其行为造成的后果承担相应的法律责任。15.4.3第三方的义务:a)保守合同内容及相关商业秘密;b)按时提交工作报告和评估报告;c)遵守国家相关法律法规和行业标准。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲方的划分:a)第三方对甲方提供的服务进行监督,甲方对第三方的服务质量进行评估;b)第三方的责任范围仅限于合作协议约定的内容,甲方对合同履行的其他部分负责。15.5.2第三方与乙方的划分:a)第三方对乙方提供的服务进行监督,乙方对第三方的服务质量进行评估;b)第三方的责任范围仅限于合作协议约定的内容,乙方对合同履行的其他部分负责。15.5.3第三方与甲乙双方的合作关系:a)第三方作为独立第三方,不参与甲乙双方的利益分配;b)第三方在提供服务的全过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。16.第三方变更与替换16.1如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并签订新的合作协议。16.2如需替换第三方,原第三方应在合同约定的时间内完成交接工作,确保服务的连续性和质量。17.第三方退出17.1第三方因故退出本合同,应提前通知甲乙双方,并妥善处理相关事宜。17.2第三方退出后,甲乙双方应重新协商确定新的第三方或自行处理相关服务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单1.1详细列明水电安装及设施改造工程的各项工程量。1.2包括但不限于:强电安装工程量、弱电安装工程量、设施改造工程量等。2.材料设备清单2.1列明水电安装及设施改造工程所需的材料设备名称、规格、型号、数量及单价。2.2包括但不限于:电线电缆、开关插座、灯具、管道、阀门等。3.施工图纸3.1提供水电安装及设施改造工程的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。3.2图纸应标明尺寸、材料、工艺要求等。4.质量检验报告4.1水电安装及设施改造工程完成后,由第三方检测机构出具的质量检验报告。4.2报告应包括检测项目、检测方法、检测结果及结论。5.工程进度计划5.1分包方编制的详细工程进度计划,包括各阶段工作内容、时间节点等。5.2进度计划应与合同工期相一致。6.付款申请单6.1分包方在工程进度达到约定节点时,提交的付款申请单。6.2申请单应包括工程量、单价、总价、付款比例等。7.工程变更单7.1工程实施过程中,因特殊情况需要变更的工程内容、工程量、合同价格等。7.2变更单应经甲乙双方签字确认。8.争议解决协议8.1甲乙双方就合同执行过程中发生的争议,签订的争议解决协议。8.2协议应包括争议解决方式、机构、程序等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1分包方未按合同约定的时间节点完成工程进度。1.2分包方提供的材料设备不符合合同约定的质量标准。1.3分包方在施工过程中发生安全事故。1.4分包方未按合同约定进行工程验收。1.5甲乙双方未按合同约定支付工程款项。2.责任认定标准a)分包方违约:分包方应承担相应的违约责任,包括但不限于:赔偿损失、支付违约金等。b)甲乙双方违约:甲乙双方应承担相应的违约责任,包括但不限于:赔偿损失、支付违约金等。3.违约责任示例3.1分包方未按合同约定的时间节点完成工程进度,导致工程延误:a)分包方应向甲乙双方支付违约金,违约金按每日工程总价的一定比例计算。b)甲乙双方有权要求分包方承担因工程延误造成的损失。3.2分包方提供的材料设备不符合合同约定的质量标准:a)分包方应无条件更换或修复不合格的材料设备,并承担更换或修复的费用。b)如因不合格材料设备导致工程损坏,分包方应承担修复或更换的费用。全文完。2024版高标准酒店水电安装及设施改造分包合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同期限1.4合同双方1.5合同目的1.6合同依据第二章合同标的2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目预算第三章双方权利和义务3.1分包方权利3.2分包方义务3.3酒店方权利3.4酒店方义务第四章项目进度安排4.1项目阶段划分4.2各阶段时间节点4.3项目进度监控第五章材料供应及管理5.1材料清单5.2材料质量要求5.3材料供应责任5.4材料验收及管理第六章工程质量标准6.1水电安装质量标准6.2设施改造质量标准6.3质量检验及验收第七章工程款支付7.1支付方式7.2支付比例7.3支付时间7.4支付条件第八章违约责任8.1分包方违约责任8.2酒店方违约责任8.3违约金计算第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二章合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:材料清单12.3附件三:技术规范12.4附件四:其他相关文件第十三章合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同变更13.4合同解除13.5合同终止13.6合同争议13.7合同解除与终止后的处理13.8合同附件的效力13.9合同份数及签署第十四章合同签署及日期14.1合同签署14.2合同日期合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称:2024版高标准酒店水电安装及设施改造分包合同1.2合同签订日期:2024年X月X日1.3合同期限:自合同签订之日起至工程验收合格之日止1.4合同双方:1.4.1分包方:[分包方名称]1.4.2酒店方:[酒店方名称]1.5合同目的:明确双方在酒店水电安装及设施改造工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。1.6合同依据:《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规。第二章合同标的2.1项目名称:[项目名称]2.2项目地点:[项目地点]2.3项目规模:[项目规模]2.4项目内容:2.4.1水电安装工程2.4.2设施改造工程2.5项目预算:[项目预算金额]第三章双方权利和义务3.1分包方权利:3.1.1按照合同约定进行工程设计和施工3.1.2要求酒店方提供必要的施工条件3.1.3获得按合同约定支付的工程款3.2分包方义务:3.2.1按时完成工程设计和施工3.2.2保证工程质量符合国家标准3.2.3按合同约定进行材料采购和使用3.3酒店方权利:3.3.1要求分包方按照合同约定完成工程3.3.2对分包方的工作进行监督和检查3.3.3获得合格后的工程3.4酒店方义务:3.4.1提供施工所需的场地和设施3.4.2按时支付工程款3.4.3配合分包方进行工程设计和施工第四章项目进度安排4.1项目阶段划分:4.1.1设计阶段4.1.2施工准备阶段4.1.3施工阶段4.1.4验收阶段4.2各阶段时间节点:[具体时间节点]4.3项目进度监控:4.3.1分包方每月提交进度报告4.3.2酒店方每月进行进度检查第五章材料供应及管理5.1材料清单:[详细材料清单]5.2材料质量要求:[材料质量标准]5.3材料供应责任:5.3.1分包方负责材料的采购和供应5.3.2酒店方负责审核材料质量5.4材料验收及管理:5.4.1材料到货后,双方共同进行验收5.4.2验收合格后,材料由分包方负责管理第六章工程质量标准6.1水电安装质量标准:[水电安装质量标准]6.2设施改造质量标准:[设施改造质量标准]6.3质量检验及验收:6.3.1分包方进行自检,确保工程质量6.3.2酒店方进行抽检,确认工程质量第七章工程款支付7.1支付方式:[支付方式,如银行转账、支票等]7.2支付比例:7.2.1设计阶段支付比例:[具体比例]7.2.2施工准备阶段支付比例:[具体比例]7.2.3施工阶段支付比例:[具体比例]7.2.4验收合格后支付比例:[具体比例]7.3支付时间:[具体支付时间,如每月X日]7.4支付条件:7.4.1工程进度符合合同约定7.4.2工程质量符合国家标准7.4.3材料验收合格第八章违约责任8.1分包方违约责任:8.1.1未按时完成工程,每延迟一日,应支付合同总价的1‰作为违约金。8.1.2工程质量不符合约定,分包方应负责修复,并承担由此产生的费用。8.1.3未经酒店方同意擅自变更工程内容或设计,分包方应承担由此造成的损失。8.2酒店方违约责任:8.2.1未按时支付工程款,每延迟一日,应支付欠款金额的1‰作为违约金。8.2.2未能提供必要的施工条件,酒店方应承担由此造成的损失。8.2.3未经分包方同意擅自变更工程内容或设计,酒店方应承担由此造成的损失。8.3违约金计算:8.3.1违约金计算应以合同总价为基础,按照约定的比例计算。第九章争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。9.2争议解决程序:仲裁程序按照[仲裁机构名称]的仲裁规则进行。9.3争议解决机构:[仲裁机构名称]第十章合同解除与终止10.1合同解除条件:10.1.1双方协商一致解除合同10.1.2发生不可抗力事件导致合同无法履行10.1.3一方严重违约导致合同无法履行10.2合同终止条件:10.2.1工程验收合格10.2.2双方协商一致终止合同10.2.3合同期限届满10.3合同解除与终止程序:10.3.1双方应书面通知对方合同解除或终止10.3.2合同解除或终止后,双方应按照约定处理剩余事宜第十一章保密条款11.1保密内容:涉及双方商业秘密、技术秘密等保密信息。11.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后3年。11.3违约责任:违反保密义务,应承担相应的法律责任。第十二章合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:材料清单12.3附件三:技术规范12.4附件四:其他相关文件第十三章合同生效及其他13.1合同生效条件:双方签字盖章后生效。13.2合同生效日期:[生效日期]13.3合同变更:任何变更需经双方书面同意,并作为合同附件。13.4合同解除与终止后的处理:双方应按照约定处理剩余事宜,包括但不限于工程款结算、设备移交等。13.5合同附件的效力:合同附件与本合同具有同等法律效力。13.6合同份数及签署:本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份,自双方签字盖章之日起生效。第十四章合同签署及日期14.1合同签署:14.1.1分包方代表签字:14.1.2酒店方代表签字:14.2合同日期:[签署日期][分包方名称]:[酒店方名称]:多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方主导决策权1.1.1甲方有权对分包工程的重大设计变更和技术方案进行审批。1.1.2甲方有权根据工程进度和实际情况调整工程款支付计划。1.2甲方提供资料和条件1.2.1甲方应按时向分包方提供项目相关的技术资料、图纸和施工条件。1.2.2甲方应保证提供的资料和条件的真实性、完整性和准确性。1.3甲方监督和验收1.3.1甲方有权对分包工程的施工过程进行监督,确保工程质量符合要求。1.3.2甲方有权对分包工程进行验收,验收合格后方可交付使用。1.4甲方责任承担1.4.1甲方对分包工程的合同履行承担连带责任。1.4.2甲方应承担因自身原因导致分包工程延误或质量问题的责任。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方主导施工管理2.1.1乙方有权根据工程实际情况制定施工方案和进度计划。2.1.2乙方有权对施工过程中出现的问题进行决策和处理。2.2乙方材料采购权2.2.1乙方有权根据工程需要和价格优势自行采购材料。2.2.2乙方应保证所采购材料的质量符合国家标准。2.3乙方责任承担2.3.1乙方对分包工程的合同履行承担全部责任。2.3.2乙方应承担因自身原因导致分包工程延误或质量问题的责任。2.4乙方权利保障2.4.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。2.4.2乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和协助。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介负责对分包工程的招标、评标和合同签订过程进行监督。3.1.2第三方中介负责对分包工程的施工过程进行监理,确保工程质量。3.2第三方中介费用3.2.1第三方中介费用由甲方承担,具体金额在合同中约定。3.2.2第三方中介费用包括监理费、咨询费等。3.3第三方中介争议解决3.3.1第三方中介在履行职责过程中产生的争议,由双方协商解决。3.3.2协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。3.4第三方中介与双方关系3.4.1第三方中介与双方均为独立主体,各自承担相应的法律责任。3.4.2第三方中介在履行职责过程中,应维护双方的合法权益。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程量清单2.附件二:材料清单3.附件三:技术规范4.附件四:其他相关文件(包括但不限于设计图纸、合同变更记录、验收报告等)二、违约行为及认定:1.违约行为:分包方未按时完成工程分包方工程质量不符合约定酒店方未按时支付工程款酒店方未能提供必要的施工条件未经对方同意擅自变更工程内容或设计2.违约行为的认定:分包方未按时完成工程,经酒店方书面通知后仍不履行的,视为违约。工程质量经第三方检测不合格,视为违约。酒店方未按时支付工程款,经分包方书面催告后仍不履行的,视为违约。酒店方未能提供必要的施工条件,导致分包方无法正常施工的,视为违约。未经对方同意擅自变更工程内容或设计,造成工程延误或增加费用的,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间因合同关系而产生的民事权利义务关系的法律。2.建设工程质量管理条例:规范建设工程质量管理的行政法规。3.仲裁:由仲裁机构根据仲裁规则对当事人之间发生的争议进行裁决的司法活动。4.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误解决办法:明确工程进度节点,定期进行进度检查,及时沟通解决问题。2.问题:工程质量问题解决办法:建立质量管理体系,定期进行质量检查,发现问题及时整改。3.问题:工程款支付不及时解决办法:制定合理的工程款支付计划,设立专门的支付审核流程,确保按时支付。五、所有应用场景:1.高标准酒店水电安装及设施改造工程2.建筑工程项目中的分包合同3.酒店设施升级改造项目全文完。2024版高标准酒店水电安装及设施改造分包合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方(委托方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.2乙方(承包方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.3其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景:本合同是根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲方为了提高酒店设施水平,满足顾客需求,特委托乙方进行高标准酒店水电安装及设施改造。2.2目的:本合同的目的是明确甲乙双方在酒店水电安装及设施改造过程中的权利义务,确保工程顺利进行,提高酒店的整体运营水平。三、定义与解释3.1专业术语:1.高标准酒店:指按照国家五星级标准建设的酒店;2.水电安装:指对酒店水电系统的设计、施工、调试、验收等工作;3.设施改造:指对酒店内部设施进行更新、升级、改造等工作。3.2关键词解释:1.高标准:指按照国家五星级标准进行设计、施工、验收;2.水电安装:指对酒店水电系统的改造、升级、调试等工作;3.设施改造:指对酒店内部设施进行更新、升级、改造等工作。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照高标准、高质量完成水电安装及设施改造工程;2.甲方有权对乙方的工作进度、质量进行监督;3.甲方应按照合同约定向乙方支付工程款;4.甲方应配合乙方进行工程所需的相关手续办理。4.2乙方的权利和义务:1.乙方应按照高标准、高质量完成水电安装及设施改造工程;2.乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程;3.乙方应确保工程质量和安全;4.乙方应配合甲方进行工程所需的相关手续办理;5.乙方应按照合同约定向甲方提交工程验收报告。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期为____年____个月。5.2合同履行地点:本合同约定的工程地点为:____________________。5.3合同履行方式:1.乙方应在合同履行期间,按照甲方要求进行水电安装及设施改造工程;2.乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程;3.乙方应确保工程质量和安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:1.合同约定的工程完成后,经双方验收合格;2.双方协商一致,决定终止合同;3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:1.双方协商一致,书面通知对方终止合同;2.终止合同后,双方应按照合同约定进行工程结算。6.4终止后果:1.合同终止后,双方应按照合同约定进行工程结算;2.双方应按照合同约定承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成:1.工程直接费用:包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费、运输费等;2.工程管理费:包括但不限于项目管理费、协调费、监督费等;3.不可预见费用:包括但不限于设计变更、材料价格上涨、意外事件等产生的额外费用;4.验收合格后的质保金:按照合同约定的比例,在工程验收合格后支付。7.2支付方式:1.预付款:合同签订后,乙方提交相关资料,甲方在收到资料后____个工作日内支付合同总金额的____%作为预付款;2.进度款:工程按照进度完成,甲方在收到乙方提交的进度款申请和相关证明后____个工作日内支付相应的进度款;3.验收合格款:工程验收合格后,甲方在收到乙方提交的验收报告和相关证明后____个工作日内支付验收合格款;4.保修金:工程验收合格后,甲方在收到乙方提交的保修金支付申请和相关证明后____个工作日内支付保修金。7.3支付时间:1.预付款支付时间:合同签订后____个工作日内;2.进度款支付时间:每个进度节点完成后____个工作日内;3.验收合格款支付时间:验收合格后____个工作日内;4.保修金支付时间:保修期满后____个工作日内。7.4支付条款:1.甲方应在支付款项前核实乙方提交的发票、工程量清单等证明材料;2.甲方有权对乙方的工程进度和质量进行监督,如发现不符合合同约定,有权暂停支付;3.甲方应在支付款项后____个工作日内向乙方开具相应的支付凭证。八、违约责任8.1甲方违约:1.如甲方未按约定时间支付款项,应向乙方支付____%的违约金;2.如甲方未按约定提供相关资料或配合乙方工作,应承担相应的责任。8.2乙方违约:1.如乙方未按约定时间完成工程,应向甲方支付____%的违约金;2.如乙方工程质量不符合合同约定,应承担相应的责任;3.如乙方泄露甲方商业秘密,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式:1.违约金的具体金额根据合同约定和实际情况确定;2.赔偿方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担法律责任等。九、保密条款9.1保密内容:1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密;2.任何与合同相关的不公开信息。9.2保密期限:自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式:1.双方应采取一切合理措施保护保密信息;2.双方不得以任何形式泄露、使用或允许他人使用保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件:1.自然灾害:地震、洪水、台风等;2.社会事件:战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1.双方应及时通知对方,并提供相关证明;2.双方均不承担责任,但应采取一切合理措施减轻损失;3.不可抗力事件持续期间,合同履行期限相应顺延。10.4不可抗力实例:地震、洪水、战争、政府政策变动等。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得转让合同或合同项下的权利义务。12.2不得转让的情形:1.合同中约定的不得转让的情形;2.法律法规规定的不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留:1.甲方保留对工程进度、质量进行监督的权利;2.甲方保留对乙方提交的工程量清单、发票等证明材料的审核权利;3.甲方保留对乙方违约行为的追究权利。13.2特殊权力保留:1.甲方保留在合同履行期间,对工程进行必要的设计变更的权利;2.甲方保留在合同履行期间,对工程进行必要的施工调整的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1.双方对合同的修改和补充,应书面协商一致;2.修改和补充的内容作为合同的附件,与合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力:1.修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效;2.修改和补充的内容与合同原有内容不一致的,以修改和补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1.双方应相互配合,确保工程顺利进行;2.双方应共同解决工程过程中出现的问题。15.2协作与配合方式:1.双方应定期召开工程协调会议,及时沟通工程进展;2.双方应保持沟通渠道畅通,及时解决争议。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间的完整协议,任何口头协议或先前的协议均无效。16.3增减条款:本合同的增减条款,需双方书面协商一致,并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):代表(签字):____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(承包方):代表(签字):____________________日期:____________________盖章:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.合同主体信息表2.工程量清单3.材料清单4.施工图纸5.验收报告6.付款凭证7.违约金计算表8.保密协议9.不可抗力事件证明10.协商记录11.调解或仲裁协议12.合同修改和补充协议二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定时间支付款项:认定违约,应支付违约金。未按约定提供相关资料或配合乙方工作:认定违约,应承担相应责任
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论