




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025版粮油储备基地建设与采购合同合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方基本信息1.4合同签订地点1.5合同目的和原则第二章粮油储备基地建设内容2.1建设规模2.2建设地点2.3建设标准2.4建设工期2.5建设进度安排2.6建设资金来源第三章粮油储备基地采购内容3.1采购范围3.2采购方式3.3采购程序3.4采购时间3.5采购预算第四章合同双方权利与义务4.1发包方权利与义务4.2承包方权利与义务4.3监理方权利与义务4.4检验方权利与义务第五章技术规格与要求5.1粮油储备基地建设技术要求5.2粮油储备设备技术要求5.3粮油储备基地配套设施技术要求第六章质量标准与验收6.1质量标准6.2验收程序6.3验收标准6.4质量保证期第七章工程进度与付款7.1工程进度安排7.2付款方式7.3付款时间7.4付款条件第八章合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更程序8.4合同解除程序第九章违约责任9.1违约责任概述9.2发包方违约责任9.3承包方违约责任9.4监理方违约责任9.5检验方违约责任第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构第十一章合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序第十二章附件12.1技术图纸12.2设备清单12.3工程量清单12.4合同附件清单第十三章其他约定事项13.1合同保密13.2不可抗力13.3法律适用13.4合同解释第十四章合同签订与生效14.1合同签订14.2合同生效14.3合同备案合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2025版粮油储备基地建设与采购合同”。1.2合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.3合同双方基本信息(1)发包方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______(2)承包方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______1.4合同签订地点本合同签订地点为_______。1.5合同目的和原则本合同旨在明确双方在粮油储备基地建设与采购过程中的权利、义务和责任,确保项目顺利进行,遵循公平、公正、诚信的原则。第二章粮油储备基地建设内容2.1建设规模粮油储备基地建设规模为_______平方米,储存能力为_______吨。2.2建设地点粮油储备基地建设地点位于_______。2.3建设标准粮油储备基地建设标准符合国家相关规范和标准。2.4建设工期粮油储备基地建设工期为_______个月。2.5建设进度安排(1)基础工程:_______个月;(2)主体工程:_______个月;(3)配套设施:_______个月;(4)竣工验收:_______个月。2.6建设资金来源粮油储备基地建设资金来源为_______。第三章粮油储备基地采购内容3.1采购范围粮油储备基地所需设备、材料、施工劳务等。3.2采购方式粮油储备基地采购采用公开招标方式。3.3采购程序(1)发布招标公告;(2)资格预审;(3)开标、评标;(4)中标通知书;(5)签订合同。3.4采购时间粮油储备基地采购时间为_______。3.5采购预算粮油储备基地采购预算为_______。第四章合同双方权利与义务4.1发包方权利与义务(1)权利:①按合同约定支付工程款;②对工程质量、进度进行监督;③对承包方违约行为进行处理。(2)义务:①按合同约定提供施工场地;②按合同约定提供相关资料;③按合同约定支付工程款。4.2承包方权利与义务(1)权利:①按合同约定获得工程款;②对工程质量、进度负责;③对发包方违约行为进行处理。(2)义务:①按合同约定完成工程建设;②按合同约定提供施工劳务;③按合同约定保证工程质量。4.3监理方权利与义务(1)权利:①对工程质量、进度进行监督;②对承包方、发包方违约行为进行处理。(2)义务:①按合同约定进行监理工作;②对工程质量、进度提出合理化建议。4.4检验方权利与义务(1)权利:①对工程质量进行检验;②对不合格工程提出整改意见。(2)义务:①按合同约定进行检验工作;②对检验结果负责。第五章技术规格与要求5.1粮油储备基地建设技术要求(1)建筑材料应符合国家相关标准;(2)设备性能应符合国家相关标准;(3)施工工艺应符合国家相关规范。5.2粮油储备设备技术要求(1)设备应具有可靠的性能;(2)设备应具有安全、环保的特点;(3)设备应具有便于操作和维护的特点。5.3粮油储备基地配套设施技术要求(1)配套设施应满足粮油储备需求;(2)配套设施应具有节能、环保的特点;(3)配套设施应具有便于操作和维护的特点。第六章质量标准与验收6.1质量标准粮油储备基地建设质量标准应符合国家相关规范和标准。6.2验收程序(1)施工单位自检;(2)监理单位抽检;(3)发包方组织验收。6.3验收标准验收标准应符合国家相关规范和标准。6.4质量保证期粮油储备基地建设质量保证期为_______年。第七章工程进度与付款7.1工程进度安排(1)基础工程:_______个月;(2)主体工程:_______个月;(3)配套设施:_______个月;(4)竣工验收:_______个月。7.2付款方式(1)预付款:合同签订后_______个工作日内支付;(2)进度款:按工程进度分期支付;(3)竣工结算款:竣工验收合格后_______个工作日内支付。7.3付款时间(1)预付款:合同签订后_______个工作日内;(2)进度款:每月_______日前;(3)竣工结算款:竣工验收合格后_______个工作日内。7.4付款条件(1)预付款:合同签订;(2)进度款:工程进度符合合同约定;(3)竣工结算款:竣工验收合格。第八章合同变更与解除8.1合同变更条件(1)因国家政策调整导致合同内容需要变更;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)经双方协商一致同意变更。8.2合同解除条件(1)一方严重违约,另一方提出解除合同;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)经双方协商一致同意解除合同。8.3合同变更程序(1)提出变更申请;(2)双方协商达成一致;(3)签订变更协议。8.4合同解除程序(1)提出解除合同申请;(2)双方协商达成一致;(3)签订解除协议。第九章违约责任9.1违约责任概述本合同双方应严格履行合同约定的义务,如发生违约行为,应承担相应的违约责任。9.2发包方违约责任(1)未按合同约定支付工程款的,应向承包方支付违约金;(2)未按合同约定提供施工场地的,应承担相应责任。9.3承包方违约责任(1)未按合同约定完成工程的,应承担相应责任;(2)工程质量不合格的,应进行整改或返工。9.4监理方违约责任(1)未按合同约定进行监理工作的,应承担相应责任;(2)对工程质量、进度提出不合理建议的,应承担相应责任。第十章争议解决10.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。10.2争议解决程序(1)双方协商解决;(2)协商不成,可申请调解;(3)调解不成,可申请仲裁或诉讼。10.3争议解决机构(1)协商:双方自行协商;(2)调解:_______;(3)仲裁:_______;(4)诉讼:_______。第十一章合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件(1)合同约定的工程竣工;(2)合同约定的其他终止条件。11.3合同终止程序(1)双方协商终止合同;(2)签订终止协议。第十二章附件12.1技术图纸12.2设备清单12.3工程量清单12.4合同附件清单第十三章其他约定事项13.1合同保密双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。13.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.4合同解释本合同如有未尽事宜,由双方协商解决。第十四章合同签订与生效14.1合同签订本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。14.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方(盖章):_________法定代表人或授权代表(签字):_________签订日期:____年____月____日乙方(盖章):_________法定代表人或授权代表(签字):_________签订日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明附加条款1:甲方主导权说明:甲方在本合同中拥有主导权,包括但不限于项目决策、进度安排、资金支付等。甲方有权根据项目需要调整设计、施工方案,并要求乙方及时执行。附加条款2:甲方提供资料说明:甲方应向乙方提供项目所需的相关资料,包括但不限于设计图纸、技术规范、地质勘察报告等。乙方应积极配合甲方,确保项目顺利进行。附加条款3:甲方监督权说明:甲方有权对项目的施工过程进行监督,包括但不限于工程质量、进度、安全等。乙方应接受甲方监督,并按要求整改。附加条款4:甲方资金支付说明:甲方应按合同约定及时支付工程款,如因甲方原因导致资金支付延迟,甲方应承担相应的违约责任。附加条款5:甲方违约责任说明:甲方如未履行合同义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿乙方损失、支付违约金等。二、乙方为主导时的附加条款及说明附加条款1:乙方施工方案说明:乙方应根据项目需求和自身能力,制定合理的施工方案,经甲方审批后执行。乙方有权对施工方案进行调整,但需提前向甲方报备。附加条款2:乙方材料采购说明:乙方有权自主选择材料供应商,确保材料质量符合合同要求。乙方应将材料采购情况及时通知甲方,并接受甲方监督。附加条款3:乙方施工进度说明:乙方应按合同约定完成施工任务,如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的责任。附加条款4:乙方质量保证说明:乙方应确保工程质量达到合同要求,如发生质量问题,乙方应承担修复或返工责任。附加条款5:乙方违约责任说明:乙方如未履行合同义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。三、第三方中介时的附加条款及说明附加条款1:中介机构职责说明:中介机构应协助甲方和乙方进行项目沟通、协调,确保合同履行。中介机构应具备相关资质,并对所提供的服务负责。附加条款2:中介机构费用说明:中介机构的服务费用由双方协商确定,并在合同中明确。中介机构费用由甲方或乙方支付,具体由合同约定。附加条款3:中介机构保密说明:中介机构应遵守保密原则,对项目信息、双方沟通内容等予以保密,不得泄露给任何第三方。附加条款4:中介机构责任说明:中介机构在履行职责过程中,如因自身原因导致项目延误或损失,应承担相应责任。附加条款5:中介机构违约责任说明:中介机构如未履行合同义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方或乙方损失、支付违约金等。附件及其他补充说明一、附件列表:1.技术图纸2.设备清单3.工程量清单4.合同附件清单5.甲方提供的项目相关资料(如设计图纸、技术规范、地质勘察报告等)6.中介机构服务协议7.合同变更协议8.合同解除协议9.违约责任证明文件10.争议解决相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款;乙方未按合同约定完成工程;乙方提供的材料质量不符合合同要求;中介机构未履行保密义务;双方未按合同约定进行沟通协调。2.违约行为认定:发生违约行为后,一方应及时通知另一方;双方协商确定违约行为的存在;如协商不成,可依据合同约定或相关法律规定进行认定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指一方未履行合同义务,对另一方造成的损失应承担的责任。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指当事人将争议提交人民法院进行审理和判决的一种争议解决方式。5.保密义务:指双方在合同履行过程中对项目信息、沟通内容等予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方资金支付延迟。解决办法:甲方应按合同约定支付工程款,如延迟支付,应承担违约责任,包括支付违约金。2.问题:乙方施工进度延误。解决办法:乙方应按合同约定完成施工任务,如延误,应承担相应责任,包括赔偿甲方损失。3.问题:中介机构泄露保密信息。解决办法:中介机构应遵守保密原则,如泄露信息,应承担违约责任。4.问题:双方沟通不畅。解决办法:双方应保持良好沟通,及时解决分歧,确保项目顺利进行。五、所有应用场景:1.粮油储备基地建设项目;2.粮油储备设备采购;3.中介机构提供项目服务;4.合同变更和解除;5.违约行为的处理和解决。全文完。2025版粮油储备基地建设与采购合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1储备基地建设内容2.2粮油采购内容3.建设工程进度与质量要求3.1建设工程进度计划3.2建设工程质量标准4.粮油采购数量与品种4.1粮油采购数量4.2粮油采购品种5.粮油采购价格与支付方式5.1粮油采购价格5.2粮油采购支付方式6.建设工程款支付方式6.1建设工程款支付进度6.2建设工程款支付方式7.粮油采购验收标准与程序7.1粮油采购验收标准7.2粮油采购验收程序8.合同履行期限8.1建设工程期限8.2粮油采购期限9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件10.违约责任10.1违约责任承担方式10.2违约责任赔偿标准11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决机构12.合同生效条件12.1合同生效时间12.2合同生效条件13.合同附件13.1附件一:建设工程施工合同13.2附件二:粮油采购合同13.3附件三:相关法律法规及政策文件14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:省粮油储备管理局乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx56782.合同标的2.1储备基地建设内容包括但不限于:仓库建设、配套设施建设、安全设施建设、信息化建设等。2.2粮油采购内容包括但不限于:小麦、玉米、稻谷等主要粮食品种。3.建设工程进度与质量要求3.1建设工程进度计划合同工期为12个月,具体进度安排如下:第13个月:完成前期准备工作,包括土地平整、规划设计等;第46个月:完成主体结构施工;第79个月:完成配套设施建设;第1012个月:完成竣工验收及交付使用。3.2建设工程质量标准工程质量应达到国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002001)合格标准,具体要求如下:(1)基础工程:地基承载力符合设计要求,沉降观测符合规范;(2)主体结构:混凝土强度等级、钢筋间距、模板支撑等符合设计要求;(3)配套设施:消防、电力、通信等配套设施齐全,功能完善;(4)安全设施:安全设施符合国家标准,安全通道畅通;(5)信息化建设:信息化系统运行稳定,数据传输准确。4.粮油采购数量与品种4.1粮油采购数量甲方共需采购粮油总量为10万吨,具体采购计划如下:第13个月:采购2万吨;第46个月:采购3万吨;第79个月:采购3万吨;第1012个月:采购2万吨。4.2粮油采购品种甲方采购的粮油品种包括小麦、玉米、稻谷等,具体品种及比例由甲方根据市场需求及库存情况确定。5.粮油采购价格与支付方式5.1粮油采购价格粮油采购价格根据市场行情及质量标准确定,具体价格由双方协商确定。5.2粮油采购支付方式粮油采购款项支付方式为分期支付,具体支付方式如下:(1)合同签订后,甲方支付合同总额的20%作为预付款;(2)每季度末,甲方支付该季度采购粮油款项的30%;(3)合同期满前一个月,甲方支付剩余款项的50%;(4)合同期满后,甲方支付剩余款项的20%。6.建设工程款支付方式6.1建设工程款支付进度建设工程款支付进度与建设工程进度计划相一致,具体支付方式如下:(1)工程开工前,甲方支付合同总额的10%作为预付款;(2)工程进度达到设计要求时,甲方支付该阶段工程款的30%;(3)工程竣工前,甲方支付剩余工程款的60%;(4)工程竣工验收合格后,甲方支付剩余工程款的20%。6.2建设工程款支付方式建设工程款支付方式为银行转账,具体支付账户为乙方在合同签订前提供的银行账户。8.合同履行期限8.1建设工程期限建设工程自合同签订之日起12个月内完成,具体开工日期和竣工日期以双方确认的进度计划为准。8.2粮油采购期限粮油采购期限自合同签订之日起12个月内完成,具体采购计划及进度安排由双方协商确定,并在合同中明确。9.合同变更与解除9.1合同变更条件(1)国家政策调整导致合同内容不符合现行规定;(2)不可抗力因素导致合同无法履行;(3)双方协商一致认为有必要变更的其他情况。9.2合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方书面通知后30日内仍未改正;(2)不可抗力因素导致合同无法履行;(3)合同目的无法实现,经双方协商一致;(4)法律法规规定可以解除合同的其他情形。10.违约责任10.1违约责任承担方式(1)支付违约金;(2)赔偿对方因此遭受的直接损失;(3)采取补救措施,消除违约行为的影响。10.2违约责任赔偿标准违约金的计算标准为违约金额的10%,但最高不超过合同总金额的5%。11.争议解决方式11.1争议解决途径双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构(1)中国国际经济贸易仲裁委员会;(2)合同签订地的人民法院。12.合同附件12.1附件一:建设工程施工合同12.2附件二:粮油采购合同12.3附件三:相关法律法规及政策文件13.合同签署及生效日期13.1合同签署日期本合同自双方代表签字盖章之日起生效。13.2合同生效条件本合同自双方代表签字盖章之日起生效,且双方已完成合同约定的所有前置条件。14.其他约定14.1合同份数本合同一式八份,甲乙双方各执四份,具有同等法律效力。14.2合同份数本合同如有未尽事宜,由双方另行协商解决,并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同文本本合同文本为中文,如双方另有约定,应以双方约定的语言版本为准。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可或指定的,提供专业服务、技术支持、资金支持或其他相关服务的独立第三方。(1)设计单位:负责储备基地建设的设计工作;(2)施工单位:负责储备基地建设的施工工作;(3)监理单位:负责监督工程质量和进度;(4)采购代理:负责粮油采购的相关工作;(5)金融机构:提供资金支持;(6)其他专业机构:根据合同需要,提供专业服务的机构。2.第三方介入的条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并在合同中明确约定。(1)具有相应的资质和许可;(2)能够满足合同要求的服务内容;(3)甲乙双方均认可第三方的服务。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据其提供的服务内容和合同约定确定。(1)设计单位:因设计不合理导致工程损失的责任;(2)施工单位:因施工质量不合格导致工程损失的责任;(3)监理单位:因监理不力导致工程损失的责任;(4)采购代理:因采购工作失误导致粮油损失的责任;(5)金融机构:因资金支持不足导致工程或粮油采购损失的责任。4.第三方责任划分4.1第三方责任划分应根据其提供的服务内容和合同约定进行。(1)设计单位:负责设计工作,对设计质量承担责任;(2)施工单位:负责施工工作,对施工质量承担责任;(3)监理单位:负责监理工作,对工程质量和进度承担责任;(4)采购代理:负责采购工作,对粮油采购质量承担责任;(5)金融机构:负责资金支持,对资金到位和到位时间承担责任。5.第三方权利5.1第三方有权根据合同约定,要求甲乙双方提供必要的信息和资料。5.2第三方有权在合同履行过程中,提出合理化建议。5.3第三方有权在合同履行过程中,对甲乙双方的行为进行监督。6.第三方义务6.1第三方应按照合同约定,提供优质、高效的服务。6.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。6.3第三方应按照合同约定,承担相应的责任。7.第三方介入的合同变更7.1第三方介入后,如需变更合同内容,应经甲乙双方和第三方协商一致。7.2第三方介入的合同变更,应在本合同附件中予以明确。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入后,如发生争议,应通过协商解决。8.2协商不成的,可按本合同第11条规定的争议解决方式解决。9.第三方介入的合同终止9.1第三方介入的合同,如需终止,应经甲乙双方和第三方协商一致。9.2第三方介入的合同终止,应在本合同附件中予以明确。10.第三方介入的合同生效10.1第三方介入的合同,自甲乙双方和第三方签字盖章之日起生效。10.2第三方介入的合同生效后,甲乙双方应按照合同约定履行各自的义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:建设工程施工合同详细要求:详细规定施工单位与甲方之间的权利义务,包括施工范围、质量标准、进度要求、付款方式等。说明:本附件是建设工程施工的主要合同,确保施工过程的顺利进行。2.附件二:粮油采购合同详细要求:详细规定粮油采购的相关事宜,包括采购品种、数量、价格、交货时间、验收标准等。说明:本附件是粮油采购的主要合同,确保粮油采购的质量和效率。3.附件三:设计合同详细要求:详细规定设计单位与甲方之间的权利义务,包括设计内容、设计标准、设计进度、设计费用等。说明:本附件是设计工作的主要合同,确保设计质量符合要求。4.附件四:监理合同详细要求:详细规定监理单位与甲方之间的权利义务,包括监理范围、监理标准、监理进度、监理费用等。说明:本附件是监理工作的主要合同,确保工程质量和进度。5.附件五:采购代理合同详细要求:详细规定采购代理与甲方之间的权利义务,包括代理范围、代理标准、代理进度、代理费用等。说明:本附件是采购代理工作的主要合同,确保粮油采购的公正性和效率。6.附件六:金融机构合作协议详细要求:详细规定金融机构与甲方之间的权利义务,包括资金支持方式、资金到位时间、资金使用条件等。说明:本附件是资金支持的主要合同,确保资金支持的及时性和安全性。7.附件七:相关法律法规及政策文件详细要求:列明与合同履行相关的法律法规、政策文件及行业标准。说明:本附件是合同履行的法律依据,确保合同内容符合法律规定。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款或粮油采购款项。责任认定标准:甲方应支付违约金,违约金按未支付款项的千分之五计算,最高不超过合同总金额的5%。示例:若甲方应于每月初支付工程款100万元,但未按时支付,则应支付违约金。2.违约行为:乙方未按合同约定完成工程建设或粮油采购。责任认定标准:乙方应承担相应的违约责任,包括赔偿甲方因此遭受的直接损失,并支付违约金。示例:若乙方未按合同约定在规定时间内完成工程建设,则应赔偿甲方因此造成的损失,并支付违约金。3.违约行为:第三方未按合同约定提供服务或支持。责任认定标准:第三方应承担相应的违约责任,包括赔偿甲方因此遭受的直接损失,并支付违约金。示例:若设计单位未按合同约定完成设计工作,则应赔偿甲方因此造成的损失,并支付违约金。4.违约行为:甲乙双方或第三方未按合同约定履行保密义务。责任认定标准:违约方应承担相应的违约责任,包括赔偿对方因此遭受的直接损失。示例:若第三方泄露甲方商业秘密,则应赔偿甲方因此造成的损失。全文完。2025版粮油储备基地建设与采购合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方需要建设粮油储备基地,并采购相关设备、物资及服务,乙方愿意提供所需设备、物资及服务。为明确双方的权利义务,经双方友好协商,达成如下协议。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语1.粮油储备基地:指用于储存、加工、配送粮油产品的专用设施。2.设备:指用于粮油储备、加工、配送等环节的各类设备。3.物资:指粮油储备、加工、配送等环节所需的各类原材料、辅助材料等。4.服务:指为粮油储备、加工、配送等环节提供的技术支持、咨询、培训等。3.2关键词解释1.合同:指本合同及其附件。2.甲方:指本合同中注明名称的甲方。3.乙方:指本合同中注明名称的乙方。4.履行期限:指本合同约定的履行合同义务的时间范围。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供设备、物资及服务。2.甲方有权对乙方提供的设备、物资及服务进行验收。3.甲方有权要求乙方按照合同约定承担违约责任。4.1.1甲方应在本合同签订之日起_________个工作日内,向乙方支付合同总价款的_________%作为预付款。4.1.2甲方应在本合同约定的设备、物资及服务验收合格后_________个工作日内,向乙方支付剩余合同总价款的_________%。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付设备、物资及服务费用。2.乙方有权要求甲方按照合同约定验收设备、物资及服务。3.乙方有权要求甲方承担违约责任。4.2.1乙方应在本合同签订之日起_________个工作日内,向甲方提供设备、物资及服务。4.2.2乙方应确保提供的设备、物资及服务符合合同约定。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期限为_________年。5.2合同履行地点本合同约定的设备、物资及服务履行地点为:_________。5.3合同履行方式1.乙方应按照合同约定的时间、地点、数量、质量、规格等要求,向甲方提供设备、物资及服务。2.甲方应按照合同约定的时间、地点、数量、质量、规格等要求,验收设备、物资及服务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同履行完毕。2.合同约定的终止条件成就。6.3终止程序1.合同终止前,双方应就合同终止事宜进行协商。2.双方协商一致后,签订合同终止协议。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照合同约定处理未履行完毕的合同义务。2.合同终止后,双方应按照法律法规的规定,处理合同终止后的债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成1.设备采购费用:包括但不限于设备购置费、运输费、安装调试费等。2.物资采购费用:包括但不限于原材料费、辅助材料费、包装费等。3.服务费用:包括但不限于技术支持费、咨询费、培训费等。4.其他费用:包括但不限于税费、保险费、检验费等。7.2支付方式1.预付款:甲方应在本合同签订之日起_________个工作日内,向乙方支付合同总价款的_________%作为预付款。2.进度款:甲方应按照乙方提交的进度款申请,在合同约定的时间内支付相应比例的进度款。3.验收款:甲方应在设备、物资及服务验收合格后_________个工作日内,向乙方支付剩余合同总价款的_________%。4.结算款:合同履行完毕后,甲方应在_________个工作日内支付结算款。7.3支付时间1.预付款支付时间:本合同签订之日起_________个工作日内。2.进度款支付时间:按合同约定的时间节点支付。3.验收款支付时间:设备、物资及服务验收合格后_________个工作日内。4.结算款支付时间:合同履行完毕后_________个工作日内。7.4支付条款1.甲方支付款项时,应出具正式的付款凭证,包括但不限于银行汇票、支票、电子转账等。2.乙方收到甲方支付款项后,应及时出具收款凭证。3.甲方应确保支付款项的合法合规,不得使用非法资金支付。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按时支付款项,应向乙方支付_____%的违约金。2.若甲方未按合同约定提供验收条件,应承担相应的责任。8.2乙方违约1.若乙方未按时提供设备、物资及服务,应向甲方支付_____%的违约金。2.若乙方提供的设备、物资及服务不符合合同约定,应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金按合同总价款的_____%计算。2.赔偿方式:违约方应支付违约金,并承担由此产生的损失。九、保密条款9.1保密内容1.本合同内容。2.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限1.本合同签订之日起至合同终止之日起______年。9.3保密履行方式1.双方对本合同内容及商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。2.双方应采取合理的保密措施,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.社会事件:战争、动乱、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件的一方应及时通知对方。2.双方应协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题。10.4不可抗力实例1.地震导致乙方无法按时交付设备。2.政府政策调整导致甲方无法按时支付款项。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。2.协商不成,可进入下一环节。11.2调解1.双方可申请第三方进行调解。2.调解结果对双方具有约束力。11.3仲裁或诉讼1.若协商和调解均未果,双方可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让本合同。2.经双方协商一致,可以转让本合同。12.2不得转让的情形1.合同主体变更。2.合同内容变更。十三、权利的保留13.1权力保留1.本合同签订后,除非双方另有约定,甲方保留对粮油储备基地的拥有权。2.乙方在合同履行期间,未经甲方书面同意,不得将所提供的设备、物资及服务的所有权转让给第三方。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行期间对粮油储备基地建设方案进行调整的权利。2.乙方保留在合同履行期间对所提供的设备、物资及服务的技术改进权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.本合同的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.本合同的修改和补充内容自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方同意,任何一方不得擅自修改或补充本合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互协作,确保本合同的顺利履行。2.甲方应配合乙方进行设备、物资及服务的验收。15.2协作与配合方式1.双方应通过定期会议、书面报告等方式保持沟通。2.双方应及时解决合同履行过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间就粮油储备基地建设与采购事项的完整协议,取代了以前的所有口头或书面协议。16.3增减条款1.任何增减条款均需以书面形式经双方签字盖章后方可生效。2.未经双方书面同意,任何一方不得单方面增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签字):代表(签字):日期:____年____月____日甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签字):代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.粮油储备基地建设方案及设计图纸。2.设备、物资及服务清单。3.付款凭证及收据。4.验收报告。5.不可抗力事件证明文件。6.争议解决相关文件。7.合同修改和补充协议。二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按时支付款项。b.未按合同约定提供验收条件。乙方违约:a.未按时提供设备、物资及服务。b.提供的设备、物资及服务不符合合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 六一校区活动方案
- 六一活动冬日活动方案
- 六一活动大集体活动方案
- 六一活动教师活动方案
- 六一活动禁毒活动方案
- 六一漂流礼物活动方案
- 六一联欢会活动方案
- 六一蛋糕活动方案
- 医美考试试题及答案
- 安全生产的试题及答案
- 头面部烧伤的护理
- 手术患者评估制度
- 广联达GTJ建模进阶技能培训
- 色卡-CBCC中国建筑标准色卡(千色卡1026色)
- 云南省保山市(2024年-2025年小学五年级语文)人教版期中考试((上下)学期)试卷及答案
- 华南理工大学《材料科学基础》2022-2023学年第一学期期末试卷
- DB11∕T 2000-2022 建筑工程消防施工质量验收规范
- 部编 人教版四年级语文下册全册课内阅读理解练习(含答案)
- 人脸识别门禁系统使用指南
- 工程建设管理工作报告
- 搅拌站环境管理制度
评论
0/150
提交评论