写字楼开荒保洁施工合同

写字楼开荒保洁施工合同合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（施工方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方需要对位于__________的写字楼进行开荒保洁施工，乙方具备相应的施工能力，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1本工程内容包括但不限于：地面清洁、墙面清洁、天花板清洁、窗户清洁、卫生间清洁、公共区域清洁等。1.2乙方应按照甲方提供的清洁标准及要求进行施工。第二条工程期限2.1本工程计划开工日期为__________，计划竣工日期为__________。2.2乙方若因特殊情况不能按期完成，应提前七日向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。第三条工程质量3.1乙方应保证施工质量，达到甲方约定的质量标准。3.2工程竣工后，甲方应对工程进行验收。如乙方未能达到约定的质量标准，甲方有权要求乙方在规定时间内无偿整改。第四条工程费用4.1本工程的施工费用为人民币__________元（大写：__________________________元整）。4.2乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方支付工程款。第五条付款方式及时间5.1本工程款分为三次支付：（1）合同签订后三个工作日内，甲方支付乙方工程款的__________%；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程款的__________%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程款的__________%。5.2乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付工程款。第六条违约责任6.1乙方如未能按照约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的__________%。6.2甲方如未能按照约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（委托方）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.写字楼开荒保洁施工方案2.清洁标准及要求3.工程进度报告4.工程验收报告5.付款凭证6.违约金计算公式7.法律文件（如法院判决书、调解书等）二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，属于违约行为。2.甲方未按约定时间支付工程款，属于违约行为。3.乙方施工质量未达到约定标准，属于违约行为。4.甲方未履行合同约定的其他义务，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.合同金额：指双方约定的工程总价款。2.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。3.滞纳金：指未按约定时间支付款项的一方应支付给另一方的违约金。4.工程验收：指甲方对乙方完成的工程进行检验、评估，以确定是否达到约定质量标准的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，并采取措施加快施工进度。2.施工质量问题：乙方应按照约定标准进行施工，如有问题，应立即整改，直至达到甲方要求。3.支付款项问题：甲方应按照约定时间支付工程款，如有延迟，应支付滞纳金；乙方应提供正规发票。4.争议解决：双方应友好协商解决，如协商不成，可向法院提起诉讼。五、所有应用场景：