仓储物流土建施工合同范本

仓储物流土建施工合同范本合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：一、工程概述1.1工程名称：仓储物流土建施工项目1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于土建施工、建筑安装、装饰装修等工程。1.4工程规模：__________1.5工程质量标准：符合国家及行业相关标准。二、合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2价格构成：包括工程设计费、材料费、施工费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，业主向承包商支付合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到一定比例后，业主向承包商支付相应比例的工程进度款；（3）工程竣工验收合格后，业主向承包商支付剩余的工程尾款。三、合同履行3.1承包商应按照约定的工期完成工程。若因特殊情况导致工期延误，双方可协商调整工期，但承包商应承担因此产生的相关费用。3.2承包商应按照约定的质量标准完成工程，并承担工程质量问题的修复责任。3.3业主应按照约定支付合同价款，并配合承包商完成工程相关事宜。3.4双方应遵守国家及行业的法律法规，共同维护工程的顺利进行。四、违约责任4.1承包商未按照约定的工期、质量标准完成工程的，应承担相应的违约责任。4.2业主未按照约定支付合同价款的，应承担相应的违约责任。4.3双方因违反本合同而导致损失的，应承担相应的赔偿责任。五、争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。6.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.仓储物流土建施工项目设计图纸2.工程量清单3.材料采购清单4.施工组织设计5.工程验收标准6.付款凭证7.工程进度报告8.质量问题整改记录9.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定的工期完成工程的，属于违约行为。2.承包商未按照约定的质量标准完成工程的，属于违约行为。3.业主未按照约定支付合同价款的，属于违约行为。4.双方因违反本合同而导致损失的，应承担相应的赔偿责任。三、法律名词及解释：1.仓储物流土建施工项目：指在仓储物流领域进行的土建施工、建筑安装、装饰装修等工程。2.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的金额。3.违约行为：指合同当事人违反合同约定的行为。4.工期：指双方约定的完成工程的时间。5.质量标准：指双方约定的工程质量要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度滞后于约定工期。解决办法：双方协商调整工期，承包商需承担因此产生的相关费用。2.问题：工程质量不符合约定质量标准。解决办法：承包商负责修复，并承担相应的责任。3.问题：业主未按约定支付合同价款。解决办法：双方协商支付事宜，必要时可寻求法律途径解决。4.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于仓储物流领域的土建施工项目。2.适用于需要明确工期、质