宗教墓地砂石道路铺设施工合同

宗教墓地砂石道路铺设施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：1.甲方拥有位于__________的宗教墓地，需对墓地内的砂石道路进行铺设，以改善墓地基础设施；2.乙方具有道路铺设的资质和经验，愿意承担该工程的施工；双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就墓地砂石道路铺设施工事项达成如下协议：一、工程概述1.工程名称：宗教墓地砂石道路铺设施工项目2.工程地点：__________3.工程内容：包括但不限于砂石道路铺设、排水系统改造、路面平整等4.工程规模：全长__________米，宽__________米5.工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准二、合同价格1.本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元；2.乙方报价包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等；3.合同价款支付方式：a）工程进度款：按工程进度的实际完成情况，甲方按照合同约定的比例支付；b）竣工验收合格后，甲方支付合同价款的__________%；c）质量保证期满后，甲方支付剩余的__________%；d）乙方开具等额的正规发票。三、工程进度及期限1.工程计划开工日期：__________年__________月__________日；2.工程计划竣工日期：__________年__________月__________日；3.乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、乙方义务1.乙方应按照合同约定的内容、质量标准、工期完成工程；2.乙方应按照甲方要求，对施工现场进行有效管理，确保施工安全；3.乙方应保证施工人员的人身安全，防止发生安全事故；4.乙方应做好环境保护工作，防止对周围环境造成污染；5.乙方应遵守国家法律法规，不得从事违法活动。五、甲方义务1.甲方应按照合同约定支付合同价款；2.甲方应协助乙方办理有关施工手续，提供施工所需的相关资料；3.甲方应对乙方施工过程中出现的问题给予及时解决；4.甲方应提供施工用水、用电等基础设施；5.甲方应遵守国家法律法规，不得从事违法活动。六、违约责任1.乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金；2.甲方未按照合同约定支付合同价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金；3.双方因违反合同约定导致工程质量、工期等问题，应承担相应的法律责任。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日终止；3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方religiouscemeteryroadpavingprojectspecificationsheet3.Constructiondrawingsandtechnicalspecificationsoftheroadpavingproject4.Environmentalimpactassessmentreport5.Safetyplanforconstructionsite6.Contractpricequotationandbreakdown7.Paymentscheduleandinvoicerequirements8.Scheduleofconstructionprogressandmilestones9.Proofoflegalestablishmentandoperationpermitsforbothparties10.Insurancecertificatesforconstructionsiteaccidentsandworkerinjury二、违约行为及认定：2.FailuretopaythecontractpricePartyA:IfPartyAfailstomakethepaymentsaspertheagreedschedule,PartyBhastherighttoterminatethecontractanddemandliquidateddamages.3.Breachofcontractresultinginqualityissues:Iftheconstructionworkdoesnotmeettheagreedqualitystandards,thenonbreachingpartyhastherighttorequestrepairs,replacements,orliquidateddamages.三、法律名词及解释：1.Religiouscemetery:Adedicatedareafortheburialofreligiouspractitionersorindividualsassociatedwithaparticularfaith.2.Roadpaving:Theprocessofconstructingorimprovingaroadsurfacewithmaterialssuchasasphalt,concrete,orgravel.3.Liquidateddamages:Apredeterminedamountofmoneythatonepartyagreestopaytotheotherintheeventofabreachofcontract.4.Environmentalimpactassessment:Aprocessofevaluatingthepotentialenvironmentaleffectsofaproposedprojectordevelopment.5.Insurableinterest:Aninterestinpropertyoranotherpersonthatisprotectedagainstlossordamageaninsurancepolicy.四、执行中遇到的问题及解决办法：1.Delayinconstructionprogress:Ifthereisadelay,Partiesshouldconsultandagreeonarevisedschedule.IfthedelayisduetoPartyB,liquidateddamagesshouldbepaidasperthecontract.2.Disputeovercontractprice:Partiesshouldrefertothepaymentscheduleandprovideinvoicesfortheworkdone.Ifthereisadispute,seeklegaladviceandresolvethroughnegotiationorlitigation.3.Qualityissues:Ifqualityissuesarise,Partiesshouldrefertothecontractspecificationsandagreeduponqualitystandards.PartyAhastherighttorequestrepairs,replacements,orliquidateddamages.五、所有应用场景：1.Religiousorganizationsorindiv