基础设施建设工程合同范本（29篇）

基础设施建设工程合同范本（29篇）

基础设施建设工程合同范本（通用29篇）

基础设施建设工程合同范本篇1

发包方（简称甲方）：

承包方（简称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及有关法律、法规要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原

则，将西吉县什字乡俊娃肉牛养殖合作社基础设施建设工程承包

给乙方，为了明确甲、乙双方责任，确保工程质量，保证工程进

度，按期交付使用。经甲乙双方协商一致同意，订立本合司。

一、工程概况

1、工程名称：西吉县什字乡俊娃肉牛养殖合作社基础设施建

设工程

2、工程地点：西吉县什字乡马沟村

3、工程内容：建设暖棚牛舍1座495平方米，冷配改良点1

处40平方米。

4、工程造价：元（大写：）o

5、资金来源：合作社自筹

6、合同附件：施工图纸。

二、双方职责

（一）甲方职责：

1、负责施工现场内占用户的搬迁和有关手续。

2、指派专人对工程进度、质量进行监督，组织施工验收。

（二）、乙方职责

1、认真做好施工前的各项准备工作。

2、严格按照施工图纸和技术要求以及操作规程进行施工，确

保工程质量，保证施工进度，按期完工。

3、组织好安全施工，施工中发现的一切工伤事故，均由乙方

自己负责。

4、工程竣工前，负责现场清理，并按时提交完整的施工验收

资料。

5、本合同不得转主承包。

三、工程质量，施工验收及付款方式

1、工程质量必须符合建设要求，隐蔽工程完成后，由甲方检

查验收后进行下一工序的施工。

2、在施工过程中或竣工验收中，如发现工程质量不符合规定,

乙方应及时负责无偿停工或返工，并在双方议定的措施和期限内

完成。经验收合格后，方可进行下道工序或移交。

3、付款方式：经甲乙双方协定，工程款项待完工后一次性付

款。

四、质量保修及违约尝赔

1、承包人应按工程质量保修的有关规定，对交付发包方使用

的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

2、甲乙双方必须认真履行职责，严格按合同要求办事，不按

合同要求造成损失的，按照合同法有关规定处罚。

五、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

六、本合同自双方签订之日起生效，在全部工程验收并结算

尾款后自动失效。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年—月—日年—

月—日

基础设施建设工程合同范本篇2

甲方：

乙方：

经甲、乙双方协商，就甲方厂区基建工程施工事项达成协议：

一、工程名称：察右中旗环城商於厂区内五通一平基础设施

配套建设工程。

二、工程建设内容：

厂区平整院面硬化和道路建设机井：1眼电力基础设施

三、承包方式：包工包料

四、工程造价：见附表

五、工程期限：开工日期20_年9月1日完工日期20_年

12月15日。

六、质量要求：承包人必须严格按照有关规定标准施工。确

保工程质量。如出现问题未达到标准，不予验收。乙方必须无条

件返工。并承担返工损失。

七、付款方式：

1、工程峻工后，经甲方验收并合格。甲方即付给乙方工程

造价款的85%。

2、乙方剩余15%工程款作为质保金。在质保期满（质保期壹

年）后两月内付清。

八、如有其它未经事宜，甲、乙双方协商解决。

九、本合同自甲、乙双方签字后即生效。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）:

年—月―日年—

月—日

基础设施建设工程合同范本篇3

借款人：___________________________

贷款人：___________________________

为明确责任，恪守信用，双方遵照有关法律，协商一致，订

立本合同：

第一章借款

第一条

借款金额：（大写）（小写）。

实际借款额以借据为准。

第二条

借款用途：____________________________________________

第三条

借款期限：自年月日至

年月日止O

第二章提款和还款

第四条

分次提款。即

(1)_________年_____一月―___0,提款.

元；

(2)_________年_____一月—___0,提款一

元；

(3)_________年_________月_________日，提款.

yco

第五条

借款人确需推迟提款日期的，应在提款日前天征得贷款人同

意，并支付贷款人因此所受的利息损矢(推迟提款期的利息一同

期活期存款利息二贷款人所受利息损失)。借款的实际提款日以借

据为准。借据是合同的组成产分，与本合同具有同等法律效力。

第六条

贷款人应在借款人办理借款手续后个营业日内将

借款放出。

第七条

分次还款，即

(1)年月日，归还本金

__________元；

(2)年月日，归还本金

元；

(3)年月日，归还本金

_________©

第八条

借款人用下列资金，但不限于下列资金，归还本合同项下借

款本息。

(1)

______________O

(2)

______________O

(3)

第九条

借款人应在本合同约定的时间主动归还全部借款本息。不主

动归还的，借款人同意贷款人从借款人账户划收。

第三章借款利率和计息

第十条

本合同项下借款利率根据国家有关规定，一年一定，第一年

的利率确定为年息%,期满后由贷款方根据国家当时规

定档次利率重新确定下一年的借款利率。

第十一条

本合同项下借款，自贷款方放款之日起计息，按日计息，按

季结息，借款到期还清本息。

第十二条

经贷款人同意，借款人提前归还借款的，仍按合同约定的利

率和实际用款天数计算利息C

第十三条

借款人在贷款人结息日前应在其账户内备足应付利息，由贷

款人从借款人账户划收。

第四章担保

第十四条

本合同项下借款本息和可能发生的‘违约金、实现债权的费用

由向贷款人提供方式担保，并另行签订合同

编号的担保合同。

第十五条

如担保合同中约定的有关事项发生，贷款人认为足以影响担

保人的担保能力的，借款人应重新提供令贷款人满意的担保

第五章双方承诺

第十六条

借款人承诺

（1）项目自筹资金及其他筹措资金按时足额到位。

（2）按照本合同规定的用途使用借款。

（3）不得利用借款从事违法经营活动。

（4）在本合同项下借款全部清偿前，借款人有任何一种改变

经营方式行为（包括承包、租赁、合并、分立、股份制改造、联

营、与外商合资或其他形式）时，应最迟于改变经营方式前三十

天通知贷款人，并保证贷款本息的清偿。

（5）发生歇业、解散、停业整顿、被吊销营业执照、被撤销

时，保证立即归还贷款本息。

（6）当客观上有危及借款安全情况时（包括涉及重大经济纠

纷的诉讼、财务状况恶化等），应当在事件发生后天以内书面通知

贷款人，并保证贷款本息的偿还。

（7）按时如实提供贷款人要求的资料（包括资产负债表、损

益表、所有开户行、账号、存款余额等），并配合贷款人调查、审

查和检查与借款有关的生产、经营、财产等情况。

第十七条

贷款人承诺

（1）按期足额发放贷款。

（2）对借款人的债务、财务、生产、经营情况保密。

第六章合同的变更

第十八条

借款人需要延长借款期限的，应在借款到期日前日

内向贷款人提出申请，并征得担保人书面同意。

第十九条

借款人如要将本合同项下债务转让给第三者，应经贷款人书

面同意。在受让人和贷款人重新签订借款合同前，本合同继续有

效。

第二十条

借款人、贷款人任一方需变更本合同其他条款，均应书面通

知对方，并经双方协商一致，达成书面协议。

第二十一条

借、贷双方协议变更本合同内容，均应征得担保人书面同意。

第七章违约责任

第二十二条

借款人未按提款计划，按时到贷款人营业场所办理提款手续,

也未和贷款人达成变更提款计划协议的，应根据违约金额和违约

天数，每日付给贷款人万分之违约金。

第二十三条

借款人未按本合同约定的用途使月借款，贷款人可以停止发

放尚未发放的贷款，并提前收回已经发放的部分或全部贷款，同

时对违约使用部分按国家规定，在违约使用期间每日计收万分之

_________利息。

第二十四条

借款人未按合同约定的还款计划归还借款本息时，贷款人按

国家规定对逾期贷款每日计收万分之利息。

第二十五条

借款人违反本合同第十三条，不按期支付利息的，贷款人对

借款人未支付的利息计收复利。

第二十六条

借款人违反本合同第十五条、第十六条第1项、第3项、第

4项、第5项、第十九条时，贷款人可以停止发放尚未发放的借

款，并提前收回已经发放的部分或全部借款。不能收回的，视为

贷款逾期，贷款人有权按国家规定计收逾期代款利息。

第二十七条

借款人违反本合同第十六条第6项、第7项时，应向贷款人

支付违约金o

第二十八条

贷款人未按本合同第六条约定向借款人提供贷款的，应根据

违约金额和违约天数，每日付给借款人万分之一违约金

第八章

争议的解决

第二十九条

在本合同的履行中发生的纠纷，双方应首行协商解决，协商

不成的，可向贷款人住所地人民法院提起诉讼。

第九章其他

第三十条

本合同经借款人和贷款人双方加盖公章并由双方法定代表人

或由法定代表人授权的代理人签章后在效。有担保合同的，担保

合同生效后，方可办理借款手续。

第三H条

本合同自其项下贷款本息和可能发生的违约金、实现债权的

费用得到全部清偿时，自动失效。

第三十二条

借款人变更住所、通讯地址，以及营业范围、法定代表人、

注册资金等工商登记事项时，应在有关事项变更后日内书面

通知贷款人。

第三十三条

双方约定的其他事项

第三十四条

本合同未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。

第三十五条

本合同一式份，借款人和贷款人各执一份。

第三十六条

本合同附件

（1）贷款证复印件

（2）借款人经工商行政管理局年检营业执照复印件

（3）借款人授权代理人委托书

（4）担保合同年字第号

（5）借据、、o

（6）。

（7）o

借款人（盖章）:贷款人（盖章）:

法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:

住所：住所：

电话：电话：

邮政编码：邮政编码：

年月日年月

_______日

签订地点：签订地点：

基础设施建设工程合同范本篇4

发包人（全称）：________________________

承包人（全称）：________________________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》

及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用

的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：________________________

工程地点：________________________

工程内容：________________________

工程立项批准文号：________________________

资金来源：自筹

二、工程承包范围

承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部

土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、

设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包

人提供）

三、合同工期

开工日期：_____年一月—日（实际开工日期以发包人、监

理人下达开工令为准）；

竣工日期：年月—日；

合同工期总日历天数：天。

四、质量标准

工程质量标准：合格（其中主体为优质结构）

五、合同价款

金额（大写）：;预算价约计万元。

六、组成合同文件

本合同文件包括：

1、本合同协议书；

2、图纸；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的

组成部分。

七、违约、索赔和争议

1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约

定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿；

2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或

邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向

仲裁委员会申请仲裁。

八、工程结算

1、工程竣工验收报告经发包方认可后天内，承包方向发

包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定

的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结

算。

2、办理工程价款竣工结算的一般公式为：

竣工结算工程款二预算（或概算）或合同价款+施工过程中预算

或合同价款调整数额-预付及已结算工程价款-保修金。

3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金，

发包人从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内

对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，质量保证金为

_____________________________________元（人民币）；：

_____________元（人民币）。

九、合同生效合同订立时间：年月

0

1、合同订立地点：O

2、本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的

《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解

除。

发包人：_______________________

法定代表人：_______________________

年月日

承包人：_______________________

法定代表人：_______________________

年月0

基础设施建设工程合同范本篇5

借款方：

法定代表人：

地址：

电话：

贷款方：

法定代表人：

地址：

电话：

根据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷

款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共

同遵守。

第一条借款用途：

第二条借款金额：借款方向贷款方借款人民币—（大写）

^712o

第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利

息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为—%.借款方

如果不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%

第四条借款期限：借款方保证从一年一月起至一年

—月止，就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为一年

元；____年元；年元；年元；年

—元。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者

商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。

第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等

原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为

本合同的组成部分。

第六条代款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责

任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约

金。违约金的.计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。

第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方

的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应

提供有关的统计、会计报表及资料。

借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷

款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款

的，应按规定减收利息。：

第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共

和国合同法》的有关规定办理。

第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。

本合同一式二份，签章各方各执一份，

借款方：

贷款方：

代表人：

代表人：

年月0

基础设施建设工程合同范本篇6

工程名称（子项名称）：

工程地点：

甲方合同编号：

乙方合同编号：

勘察证书等级：

发包人：

勘察人：

签订日期：年月日

勘察人：

发包人委托勘察人承担岩土工程详细勘察任务。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合

本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，

经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1.1工程名称：

L2工程建设地点：

1.3工程规模、特征：长米，地上层，地下层。勘察等

级为乙级。

L4工程勘察任务委托文号、日期：

L5工程勘察任务（内容）与技术要求：按国家现行规范及设

计要求进行勘察，成果满足设计及施工要求。

1.6承接方式：单价承包/总价包干

L7预计勘察工作量：预计钻孔个，总进尺约米。

第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其

准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、

施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形

图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与

标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯

电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向

勘察人支付相应费用。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增

加的份数另行收费。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费

方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.L1本工程的勘察工作拟定于201年月日开工，201年

月日提交勘察成昊资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开

工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同

规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗

力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准《工程勘察设

计收费标准》（20—年修订本）计取费用；本工程勘察费用按综合价

元/米，总费用预算为人民币大写万仟佰元整（¥）,提交勘

察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。国家规

定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议

定。

4.2.2甲方支付给乙方的费用均转至乙方合同或协议书上指

定账号。

第五条：发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘

察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.L2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包

人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供

的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过

程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条

件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地

下障碍物、处理施工扰民及影响施工E常进行的有关问题、平整

施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水

上作业用船等），并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场

作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对

从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人

提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并

承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.L6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包

人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文

件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，

未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、

传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发

包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.8本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它

责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务

委托书及技术要求进行工程勘察。按本合同规定的时间提交质量

合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人

应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充

完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘

察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任

和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支

付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与

发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地

形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增

减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保

卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它

责任。

第六条：违约责任

6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满

足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求

解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;

已进行勘察工作的；完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察

人支付预算额50%的勘察费计/元；完成的工作量超过50%时，则

应向勘察人支付预算额100%的勘察费°

6.3发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一

日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.4由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果

资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.5本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定

金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签

订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其它约定事项：无。

第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，

也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、

勘察人同意由仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约

定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆。

第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到

省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为

必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘

察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式捌份，发包人肆份、勘察人肆份。

发包人名称：勘察人名称:

（盖章）（盖章）

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

住所：住所：

邮政编码：邮政编码：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

银行帐号：银行帐号：

开户名称：

基础设施建设工程合同范本篇7

甲方乙方—省劳动和社会保障厅―省建设

厅监制甲方法定代表人营业执照注册号资质等级

在川通讯地址邮编乙方性别电话居民身份证号码

家庭住址编码户口所在地省（市）区（县）乡镇村根

据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商

一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

第一条劳动合同期限（甲乙双方选择适用）

1、有固定期限劳动合同本合同于年一月―

日生效，于年—月一日终止（如有试用期，则试用

期从年_月一日到年一月一日）。

（

2、以完成一定的工作任务为期限的合同本合同生效日期

为年—月—日；以乙方完成工作任务为合同终止时

间。

二、工作内容和要求

第二条甲方招用乙方在（项目名称）工程中担任位（工

种）工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为

第三条乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作任务，

达到规定的质量标准。

三、劳动保护和劳动条件推荐合同样本183；劳务分

包合同183；劳务外包合同183；劳务承包合同

第四条甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工

时制度。甲方由于生产经营需要，经乙方同意后，可安排乙方加

班，但不得违反国家有关规定，且应合理安排职工补休或按照《劳

动法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。

第五条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施

工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工

种操作证书的乙方进行岗前培训（或书面交底）后，方可上岗作

业C

第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生

的有关规定，为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动

保护用品。

第七条甲方根据国家有关法律法规，依法建立安全生产制度;

乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳

动过程中的事故，减少职业危害。

四、工资保险待遇

第八条乙方在试用期间的工资为每日（或每月）元，试用

期满后工资为每日（或每月）元；按工作量计算工资的，每（工

作量单位）支付工资元。双方约定的工资不得低于施工地行

政区域内最低工资标准。甲方应在每月—日前计发乙方的

工资（不得交由包工头代发），并由乙方签字确认。甲方应在

劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。合同甲方如

为分包方，工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。

甲乙双方对工资支付的其他约定

第九条甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规定足额缴

纳社会保险费用。双方劳动合同解除后，应按有关规定转移社会

保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民政府有关规

定执行。

五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订

第十条乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和安全技

术操作规程。

第十一条乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：

（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；

（二）有打架斗殴、偷窃、赌博笔违法、违纪行为的；

（三）严重失职，营私舞弊，对甲方造成重大损害的；

（四）严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律

的；

（五）被依法追究刑事责任的。

第十二条有下列情形之一的，乙方可以解除本合同；

（一）在试用期内的；

（二）甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手

段强迫劳动的;

（三）甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同规定支

付劳动报酬的。

第十三条变更、解除、终止、续订本合同，应在规定的时限

前以书面形式通知对方，不得擅自变更、解除、终止本合同。

六、违约责任、劳动争议处理及其它

第十四条甲方与乙方解除劳动合同时，应给乙方出具终止、

解除劳动合同证明书。甲方解除乙方劳动合同，符合劳部发

481号文件规定的，应支付经济补偿金。甲、乙方违法解除劳

动合同，应按劳部发223号文件给对方以赔偿。

第十五条双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生

之日起，—日内向工程所在地（区、县）有管辖权的劳动仲裁委

员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可直接到裁决书之日起—

日向人民法院起诉。

第十六条甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本

劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。

第十七条本合同未尽事宜或与国家、—省有关规定相悖的,

按照有关规定执行。

第十八条本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交工程

所在地劳动部门备案，一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本

合同自双方盖章签字之日起生效。

第十九条双方约定的其他事项。甲方（公章）乙方（签

字或盖章）法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

签订日期：年—月一日合同鉴证单位鉴证日期：年

—月—日

基础设施建设工程合同范本篇8

合同编号：____________

贷款方：_________

借款方：_________

根据国家规定，借款方为进行基笈建设所需贷款，经贷款方

审查发放。为明确双方责任，恪守信月，特签订本合同，共同遵

守。

第一条借款用途

第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币元。预计用

款为年元;___年元;年元;年元;年

元;年元。

第三条借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息,

并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为—吼借款方如果不

按期归还贷款，逾期部分加收利率20玳

第四条借款期限借款方保证从一年一月起至一年—月止,

用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为—年一元;一年

元;年元;___年元;___年___元;年元，贷款逾

期不还的部分，贷款方有权追回贷款，或者商请借款单位的其他

开户银行代为扣款清偿。

第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等

原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为

本合同的组成部分。

第六条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责

任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约

金。违约金的计算与银行规定的加收借款方罚息计算相同。

第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方

的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应

提供有关的统计、会计报表及资料。

借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷

款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款

的，应按规定减收利息。

第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共

和国民法典》的有关规定办理。

第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。

本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分

行各一份。

借款方：贷款方：

负责人：负责人：

地址：地址：

签约日期：签约地点：

基础设施建设工程合同范本篇9

年度编号:_________

项目级别：_________

立合同单位：

（简称借款方）

银行行（简称贷款方）

借款方在年为进行基本建设所需资金，经贷款方审

查，同意给予贷款。为明确双方经济责任，控制年度投资，双方

除遵守号临时借款协议外，特签订本年度合同。

第一条借款方根据批准的年度基本建设计划，向贷款方借款

人民币（大写）元，用于建设工程，不得挪作

他用。

预计分季用款：一季元；二季元；三季

元；四季元。

第二条贷款利率为年息%,计算复利。

第三条年度中间，国家调整基建投资计划和利率等，本合同

应作相应修订和补充。

第四条建设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款

合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后，本合同同时失

效。

第五条本合同正本2份，签字双方各执1份，副本

份，报主管部门，总分行各1份。

借款方（盖章）：贷款方（盖章）：

地址：地址：

法定代表（签字）：法定代表（签字）：

开户银行及帐户：

年一月一日年—月—日

签订地点：签订地点：

贷款种类：_________

编号：_________

申请单位：_________

企业性质：_________

申请时间：年月日

基础设施建设工程合同范本篇10

___________________________（以下简称甲方）

____________________________（以下简称乙方）

乙方承揽甲方工程，为：保证工程质量、安全和工

期，经双方协商，达成如下协议：

一、工程量：O

二、工程要求：O

三、甲方责任范围：O

四、乙方责任范围：O

五、技术要求：O

六、工期、验收程序及质保期：

1、施工工期：自开工之日起日内完工，每拖期一天，

扣乙方工程款的%o

2、每一道工序完成，乙方应提前一天通知甲方，验收合格才

能进行下道工序，否则该工序被视为未发生项，结算时将从工程

款直接扣除。

3、质保期：质保期年，验收合格后付至工程款的%,

留—%质保金：质保期内由乙方施工质量和原材料质量等造成的

各种问题，由乙方无偿修复或更换。

七、其它要求:

1、施工中乙方接受甲方项目负责人现场施工监督。

2、施工中乙方应遵守甲方安全规程，并签订安全、文明施工

协议。由乙方原因造成的不安全事故，责任由乙方自负。

3、乙方施工过程中，不得损坏甲方的生产设施、设备，如有

损坏乙方必须无偿进行修复。

4、未尽事宜双方协商解决。

5、本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

甲方：___________________________

乙方：___________________________

日期：一年一月一日

基础设施建设工程合同范本篇11

工程项目名称：

发包单位（甲方）：

承包单位（乙方）：

承包单位所在地址：

为了规范建设市场，确保建设工程高效，优质，按时竣工投

产，遵照国家建设部，监察部《关于在工程建设中深入开展反对

腐败和反对不正当竞争的通知》精神，根据有关要求,

并经甲乙双方同意，特签订建设工程俣持廉洁的协议书。

1.甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的

各项制度和规定。

2.甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育；督促甲

方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干

规定，如发现有违反规定的，除给予当事人批评教育外，应视情

节轻重，后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。

3.甲方有权对乙方在工程项目建设中保持廉洁的情况实行监

督，定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况。

4.甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导

同意，甲方人员不得接受乙方赠送的礼品，礼金和有价证券，难

以拒收的，必须按有关规定登记上交。

5.甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为,

应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领

导。

6.乙方有权了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，

支持甲方执行有关规定和制度。

7.乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育（包括甲

方单位制定的有关廉政建设方面的规定），按时出席甲方召集的有

关会议。

8.乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品,

礼金及各种有价证券，如乙方违反，根据具体情况和造成的后果,

甲方有权向有关部门提出对乙方的依法处罚，直至终止工程合同，

由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。

9.乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被检察机关立案查

处的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同，由此给甲方单位

造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。

10.乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉洁的行为，应

及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时告知甲方

单位主管领导；情节严重的可向区有关部门投诉或举报。

1L本协议使用时间：本工程发包，建设，竣工验收全过程及

协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为。

12.本协议的甲方指工程建设单位，分包工程的总包方和建设

工程受托监理单位。

13.甲乙双方愿意接受建设主管部门，纪检监察部门，检察部

门对本协议执行情况的监督检查直到外罚。

14.本协议一式六份，甲乙双方各执一份，甲乙双方主管部门

各备案一份，抄报建筑管理所一份，送甲方纪检（监察），检察室

备案一份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法人代表（签字）:法人代表（签字）:

年—月—日年

—月—日

基础设施建设工程合同范本篇12

建设工程合同范文

履约银行保证书

根据本保证书，我们（单位名称）注册地址为（详细地址）（以下

称承包人），和（保证人姓名）注册地址为（详细地址）（以下称保证

人）在此以担保全额为（货币名称、数额）共同格守对（业主名

称）（以下称为业主）的义务。

根据本保证书，承包人与保证人应保证自己，以及其继承人

和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。

根据以业主为一方，承包人为另一方所达成的协议，承包人

已承担了合同义务（以下称为所签合同）去实施并完成某项工程，

并在工程出现任何缺陷时，按上述合同中有关条款规定进行修补。

兹将上述书面保证的条件表述如下：如果承包人正确地履行

和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和

含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定，或者如果承包人违

约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失，直到达到上述保证金

总额，届时，本保证书所承担之义务即告终止和失效。

否则仍保持完全有效。

但所签合同条款，或对工程的实施。

完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更，以及业主或监

理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师

方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人

所承担之上述保证书规定的义务。

但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务：

收到业主与承包人双方书面通知，说明业主与承包人已一致

同意应向业主支付这一笔损失赔偿费；或者保证人收到一份与所

签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明

的裁决书副本，说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。

代表（承包人名称）代表（保证人姓名）由（签字人姓名）由（签

字人姓名）

以的资格以的资格

在（证明人）证明下在（证明人）证明下

签于一九九_年_月一日签于一九九_年_月_日

基础设施建设工程合同范本篇13

甲方：乙方：根据《民法典》的规定，甲、乙双方在

平等自愿的原则上，经协商一致，签订本合同。

一、甲方开发的土方分项工程由乙方承包施工。

二、承包范围：

1、新建房屋的基坑土方工程和老建筑物遗留的基础破、石、

校的挖掘，破碎、装卸、运输和清理交至场外。

2、施工所需的机械、工具、能耗、维修等均由乙方承担。

三、承包价格：

1、土方、建筑垃圾、杂物、破碎快料外运，每立方米元，甲

方需留用的土方，乙方应在甲方指定位置及要求堆放，每立方米

元c以上价格的工作内容包括按、装、运、卸、外运，还包括途中

产生的费用和卸物的地点由乙方解决和费用承担。

2、施工时遇到体积大于0.6立方米舲、钢校，或厚度在30

厘米以上的基础需要破碎，按实际体积计算，破碎费每立方米元。

3、舲地坪厚度超过20厘米，需要使用炮头机打，每平方米

元，含破碎物清理外运。

四、工程量、计量方式：原始地面标高每楝房屋测6-8个

点的平均数，由甲、乙双方共同测量并做好记录。（监理单位进场

后可同时参加），参加人员签字后土方开挖，待基坑挖好后，基底

标高再测量记录，经参加人员签字生效，（於破碎工程也同样记录、

签字生效）。记录表格采用土方测量记录单（甲方提供）。

五、施工质量和进度：乙方在施工进度中应根据甲方和

监理人员指定的时间、施工范围和施工图要求进行施工，工作完

成后应甲方和监理对质量认可后双方测量签单。

六、安全、文明施工：

1、乙方应定期对所属员工进行安全生产和文明施工教育，并

做好安全工作措施，现场管理人员和操作人员必须有上岗证，因

安全事故而引起的一切损失由乙方承担。

2、施工过程中，遇到通信光缆，电缆和文物等重要迹象应立

即停止施工，报告现场管理人员或甲方领导，待事情处理后再施

工C

七、付款方式：

1、考虑到施工周期（各栋房屋不一定同时开工），定于每月的

号结算一次，结算根据施工时每栋房子已经签字的记录单，按完

成量的70%付款，余款待小区改期工程全部完工1个月后的3个

月工作日内结清。

2、付款时凭税票并经相关人员签字注明已完成付款的房屋楼

号。

八、其它事项：

1、如甲方需工程进度加快而乙方无法跟进施工时，甲方可另

行施工单位进场施工。

2、由于甲方付款不到位，乙方可顺延工期。

九、本合同经双方商定，不得违约，如一方违约，则守约方

有权解除合同。如在合同履行过程中发生争议，应协商解决。如

协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、本合同一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生

效。甲方（公宣）：

乙方（公章）：法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：年—月—0

年一月—日

基础设施建设工程合同范本篇14

年度编号:_________

项目级别：_________

立合同单位：

（简称借款方）

银行行（简称贷款方）

借款方在年为进行基本建设所需资金，经贷款方审

查，同意给予贷款。为明确双方经济责任，控制年度投资，双方

除遵守号临时借款协议外，特签订本年度合同。

第一条借款方根据批准的年度基本建设计划，向贷款方借款

人民币（大写）元，用于建设工程，不得挪作

他用。

预计分季用款：一季元；二季元；三季

元；四季元。

第二条贷款利率为年息%,计算复利。

第三条年度中间，国家调整基建殁资计划和利率等，本合同

应作相应修订和补充。

第四条建设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款

合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后，本合同同时失

效。

第五条本合同正本2份，签字双方各执1份，副本

份，报主管部门，总、分行各1份。

借款方（盖章）：贷款方（盖章）：

地址：地址：

法定代表（签字）：法定代表（签字）：

开户银行及帐户：

年一月—日年一月

0

签订地点：签订地点：

贷款种类：_________

编号：_________

申请单位：

企业性质：_________

申请时间：年月日

经办行：中国农业发展银行行

基础设施建设工程合同范本篇15

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》

及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用

的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合司。

一、工程概况

工程名称：______________

工程地点：______________

工程内容：______________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：

资金来源：______________

二、工程承包范围

承包范围：______________

三、合同工期：

开工日期：______________

竣工日期：______________

合同工期总日历天数天。

四、质量标准

工程质量标准：______________

五、合同价款

金额（大写）：元（人民币）¥：

元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的

组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》

中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在

质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合

同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：年月

______________0

合同订立地点：本合同双方约定

_____________后生效

甲方：_____________

乙方：_____________

签于：__________________________

基础设施建设工程合同范本篇16

甲方：郑州—公司乙方：顾身份证号：甲方公司因

工作和业务发展需要，经甲乙双方平等友好协商，就甲方聘请乙

方担任甲方公司工程师，达成如下聘用协议：

一、合同期限本协议有效期为年即年

一月一日到年—月—日

二、甲方责任和义务

1、将相关资料归还乙方。

2、投标。

3、甲方应妥善保管乙方资料和证书，确保职称证书完好无

损。如果由于甲方原因发生乙方的证书丢失或吊销，甲方应赔偿

损失。

三、乙方的责任和义务

1、乙方承诺向甲方提供的资料真实合法，若乙方提供的资

料是虚假伪造，乙方自行承担一切责任并负责赔偿甲方相应损失。

2、乙方的职称证书在协议有效期内交由甲方保管。

四、酬金

1、酬金按年支付，支付标准为年。

2、付款时间：酬金一次性付清。即双方签订协议时，乙方

提供工程师证书（原件）、身份证复印件、毕业证复印件、一寸彩

色照片（或电子版）。甲方收到上述资料后一次性将第年

聘用工资元汇到乙方指定账户。乙方须保证证书未在其它公司挂

靠，如因乙方证书已挂靠而导致甲方无能使用的，乙方须退还甲

方支付的聘用工资。

五、违约责任

1、协议有效期内，乙方提出终止协议，则乙方必须双倍返

还酬金，甲方提出终止协议则已付酬金不予返还。

2、乙方须保证证书真实、有效，如因乙方提供虚假证书，

导致甲方投标或申办资质失败，乙方退还甲方已付酬金。

六、其他

1、本协议期满前一个月，如双方达成一致意见，可续签本

协议。若不续签的，甲方应及时归还乙方所有证件，甲方不

得扣留拖延归还任何证件。

2、协议终止或协议期满后，甲乙双方应彼此友好合作，配

合完成解除协议等相关的后续工作。

3、本协议一式贰份，双方各执一份「甲方：郑州—公

司乙方：顾