2025石材安装班组承包合同

2025石材安装班组承包合同合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于甲方为石材安装工程的业主，乙方为具有相关资质的石材安装班组，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方石材安装工程项目的承包事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概述1.1工程名称：__________石材安装工程1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于石材的采购、运输、储存、加工、安装、验收等。第二条工程承包范围和方式2.1乙方承包范围：石材安装工程项目，具体内容详见附件。2.2承包方式：乙方采取包工包料的方式承包本工程。第三条工程进度和工期3.1工程计划开工日期：__________3.2工程计划竣工日期：__________3.3乙方应按照甲方的要求，保证工程按时完成，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条工程质量4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证工程质量。4.2工程验收标准：按照甲方和乙方共同确认的验收标准进行。4.3乙方应承担工程质量问题的修复和返工费用。第五条工程价款及支付5.1本工程总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。5.2甲方按照工程进度，分阶段支付工程款。具体支付方式双方另行约定。5.3乙方完成工程后，经甲方验收合格，甲方支付剩余工程款。第六条乙方的义务和责任6.1乙方应按照合同约定，完成工程，并保证工程质量。6.2乙方应遵守国家法律法规，不得违法用工，不得使用童工、未成年工。6.3乙方应承担因自身原因造成的人身伤害和财产损失。第七条甲方的义务和责任7.1甲方应按照合同约定，按时支付工程款。7.2甲方应提供乙方施工所需的现场、材料等。7.3甲方应对乙方施工过程中出现的问题给予及时解决。第八条违约责任8.1乙方未按照约定完成工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。8.2甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。8.3双方因履行合同发生争议的，应友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：石材安装工程项目详细内容一、附件列表：1.石材安装工程项目详细内容二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。2.甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。3.双方因履行合同发生争议的，应友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整合同当事人之间权利义务关系的法律规范总称。2.违约金：是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，按照合同约定向对方支付的金钱。3.管辖权：是指法院对案件进行审理和判决的权力。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应按照约定标准施工，发现问题及时整改，确保工程质量。3.付款纠纷：双方应明确付款方式和时间，如有争议，可协商解决或依法解决。4.施工过程中出现争议：双方应积极沟通，友好协商，无法解决的，可以向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为石材安装工程的业主，乙方为具有相关资质的石材安装班组。2.甲方需要乙方完成石材安装工程项目，乙方同意承包并签订合同。3.双方按照合同约定