2024年版专项建设工程施工协议管理细则版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年版专项建设工程施工协议管理细则版B版本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3监理方1.4施工地点1.5施工项目1.6专项建设工程2.合同条款2.1合同签订2.2合同生效2.3合同履行2.4合同变更2.5合同解除2.6违约责任3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准3.4施工工艺4.工期及进度4.1工期要求4.2进度计划4.3工期延误4.4工期提前5.质量及验收5.1质量要求5.2验收标准5.3验收程序5.4质量保修6.合同价格及支付6.1合同价格6.2价格调整6.3支付方式6.4支付进度6.5支付条件7.材料及设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料质量7.4设备质量8.安全生产及环保8.1安全生产8.2安全防护8.3环保要求8.4环保措施9.合同争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径10.合同的转让10.1合同转让10.2转让条件10.3转让程序11.合同的终止11.1合同终止11.2终止条件11.3终止程序12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密责任13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力处理14.适用法律及争议解决14.1适用法律14.2争议解决方式14.3仲裁机构14.4诉讼管辖第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指按照本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即专项建设工程的项目法人或者其他组织。1.2承包方承包方是指按照本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即承担专项建设工程施工任务的企业或者其他组织。1.3监理方监理方是指按照本合同约定，对承包方的施工过程进行监督管理，确保施工质量和进度符合合同要求的一方。1.4施工地点施工地点是指本合同约定的专项建设工程施工的具体地点。1.5施工项目施工项目是指本合同约定的专项建设工程的具体内容和工程量。1.6专项建设工程专项建设工程是指本合同约定的，按照特定要求进行设计和施工的建设项目。第二条合同条款2.1合同签订本合同自双方签字或者盖章之日起生效。2.2合同生效本合同自生效之日起，对双方具有法律约束力，双方应当按照合同约定履行各自的义务。2.3合同履行双方应当按照本合同的约定，全面履行各自的义务。2.4合同变更本合同的变更应当采用书面形式，经双方协商一致后生效。2.5合同解除本合同的解除应当符合法律、法规的规定，经双方协商一致后生效。2.6违约责任一方违约的，应当承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第三条施工范围及内容3.1施工范围施工范围包括专项建设工程的设计、施工、验收等全部工作。3.2施工内容施工内容包括专项建设工程的土建工程、安装工程、装饰工程等。3.3施工标准施工应当按照国家、行业或者地方的相关标准、规范进行。3.4施工工艺施工工艺应当符合设计要求，并经过监理方认可。第四条工期及进度4.1工期要求本工程的工期为____个月，自开工之日起计算。4.2进度计划承包方应当制定详细的施工进度计划，并报监理方备案。4.3工期延误因承包方原因导致工期延误的，承包方应当按照合同约定承担违约责任。4.4工期提前因承包方提前完成施工的，按照合同约定给予奖励。第五条质量及验收5.1质量要求本工程的质量要求符合国家、行业或者地方的有关标准、规范。5.2验收标准验收标准按照合同约定的质量要求执行。5.3验收程序工程验收分为初步验收和最终验收，验收程序按照合同约定的程序进行。5.4质量保修承包方对施工的工程承担质量保修责任，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。第六条合同价格及支付6.1合同价格本工程的合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。6.2价格调整合同价格如需调整，应当按照合同约定的方式进行。6.3支付方式支付方式为____（现金、转账等）。6.4支付进度支付进度按照完成工程量的比例进行。6.5支付条件支付条件为工程进度符合合同约定，质量符合验收标准。第八条材料及设备8.1材料供应承包方负责采购施工所需材料，并保证材料质量符合合同要求。8.2设备供应承包方负责采购施工所需设备，并保证设备质量符合合同要求。8.3材料质量材料质量应符合国家、行业或者地方的有关标准、规范。8.4设备质量设备质量应符合国家、行业或者地方的有关标准、规范。第九条安全生产及环保9.1安全生产承包方应当制定安全生产措施，并严格执行。9.2安全防护承包方应当做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。9.3环保要求承包方应当遵守国家、地方有关环境保护的法律、法规和标准。9.4环保措施承包方应当采取有效措施，防止施工过程中对环境的污染。第十条合同争议解决10.1协商解决双方应当通过友好协商的方式解决合同争议。10.2调解解决如协商不成，双方同意由相关机构进行调解。10.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地仲裁机构申请仲裁。10.4法律途径如仲裁不成，任何一方均有权通过法律途径解决争议。第十一条合同的转让11.1合同转让未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。11.2转让条件如确需转让合同，应当符合合同约定的条件。11.3转让程序合同转让应当按照双方约定的程序进行。第十二条合同的终止12.1合同终止本合同在合同约定的条件下可以终止。12.2终止条件合同终止的条件按照合同约定的规定执行。12.3终止程序合同终止应当按照双方约定的程序进行。第十三条保密条款13.1保密内容双方对合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密。13.2保密期限保密期限自合同终止之日起计算，期限为____年。13.3保密责任违反保密义务的一方应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十四条不可抗力14.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等不可预见、不可避免且无法克服的情况。14.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或者造成损失的，双方互不承担责任。14.3不可抗力处理双方应当及时协商处理因不可抗力事件导致的合同履行问题。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：专项建设工程施工设计图纸附件二：专项建设工程施工技术要求附件三：专项建设工程施工进度计划附件四：专项建设工程施工质量标准附件五：专项建设工程施工安全防护措施方案附件六：专项建设工程施工环境保护措施方案附件七：合同价格明细表附件八：材料设备供应清单附件九：专项建设工程施工保修条款附件十：合同争议解决机构名录附件一的详细要求和说明：专项建设工程施工设计图纸应包括但不限于工程平面图、立面图、剖面图、细部图等，图纸应清晰、准确，符合国家、行业或者地方的有关标准、规范。附件二的详细要求和说明：专项建设工程施工技术要求应包括但不限于施工工艺、施工方法、施工技术指标等，要求详细、具体，便于承包方理解和执行。附件三的详细要求和说明：专项建设工程施工进度计划应包括施工进度时间表、施工关键节点、施工进度控制措施等，计划应切实可行，符合工程实际需求。附件四的详细要求和说明：专项建设工程施工质量标准应包括但不限于材料质量、施工工艺、工程实体质量等，标准应明确、具体，便于监理方和承包方执行和验收。附件五的详细要求和说明：专项建设工程施工安全防护措施方案应包括但不限于安全防护措施、安全防护设施、安全防护费用等，方案应科学、合理，确保施工现场的安全。附件六的详细要求和说明：专项建设工程施工环境保护措施方案应包括但不限于环境保护措施、环境保护设施、环境保护费用等，方案应符合国家、地方有关环境保护的法律法规要求。附件七的详细要求和说明：合同价格明细表应详细列明工程项目的各项费用，包括材料费、设备费、人工费等，表格应清晰、准确，便于双方理解和执行。附件八的详细要求和说明：材料设备供应清单应详细列明供应的材料和设备的名称、规格、数量、质量标准等，清单应准确、完整，便于双方理解和执行。附件九的详细要求和说明：专项建设工程施工保修条款应明确保修的范围、保修期限、保修责任等，条款应符合国家、行业或者地方的有关标准、规范。附件十的详细要求和说明：合同争议解决机构名录应列明双方约定的争议解决机构名称、地址、联系方式等，便于双方在发生争议时选择合适的机构进行解决。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方未按约定时间支付工程进度款。2.承包方未按约定时间完成工程进度。3.承包方使用不符合合同要求的材料或设备。4.承包方未按约定采取安全生产或环保措施。5.监理方未按约定进行工程验收。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约责任进行认定。2.按照合同约定的违约金计算方式进行认定。3.按照合同约定的赔偿范围进行认定。示例说明：如果承包方未按约定时间完成工程进度，属于违约行为。根据合同约定，承包方应支付违约金，并承担因工程进度延误导致的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.发包方：指按照本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即专项建设工程的项目法人或者其他组织。2.承包方：指按照本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即承担专项建设工程施工任务的企业或者其他组织。3.监理方：指按照本合同约定，对承包方的施工过程进行监督管理，确保施工质量和进度符合合同要求的一方。4.专项建设工程：指本合同约定的，按照特定要求进行设计和施工的建设项目。5.合同价格