2025年度钢结构工程建筑施工劳务合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度钢结构工程建筑施工劳务合同2合同目录第一章合同订立与生效第一条款合同订立第二条款合同生效第三章双方基本信息第一条款承包方信息第二条款发包方信息第四章工程概况第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第五章工程进度与质量要求第一条款工程进度安排第二条款质量要求第六章劳务人员安排第一条款劳务人员数量第二条款劳务人员资质第七章工程款项第一条款工程款项总额第二条款款项支付方式第三条款款项支付时间第八章工程工期第一条款工程工期安排第二条款工期延误责任第九章权利与义务第一条款双方权利第二条款双方义务第十章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任承担第十一章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第十二章合同解除第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第十三章合同变更第一条款合同变更条件第二条款合同变更程序第十四章合同终止第一条款合同终止条件第二条款合同终止程序合同编号_________第一章合同订立与生效第一条款合同双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就2025年度钢结构工程建筑施工劳务事宜，经友好协商，达成如下协议。第二条款本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二章双方基本信息第一条款承包方名称：_______第二条款承包方地址：_______第三条款承包方法定代表人：_______第四条款发包方名称：_______第五条款发包方地址：_______第六条款发包方法定代表人：_______第三章工程概况第一条款工程名称：_______第二条款工程地点：_______第三条款工程规模：_______第四章工程进度与质量要求第一条款工程进度安排：_______第二条款质量要求：_______第五章劳务人员安排第一条款劳务人员数量：_______第二条款劳务人员资质：_______第六章工程款项第一条款工程款项总额：_______第二条款款项支付方式：_______第三条款款项支付时间：_______第七章工程工期第一条款工程工期安排：_______第二条款工期延误责任：_______第八章权利与义务第一条款承包方有权要求发包方按照合同约定支付工程款项。第二条款发包方有权要求承包方按照合同约定完成工程。第三条款承包方应确保工程质量和安全，遵守国家相关法律法规。第四条款发包方应提供必要的施工条件和协助。第九章违约责任第一条款如一方违反合同约定，另一方有权要求赔偿损失。第二条款违约方应承担因违约行为导致的全部责任和费用。第三条款违约责任的具体赔偿金额由双方协商确定。第十章争议解决第一条款双方发生争议时，应友好协商解决。第二条款如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一章合同解除第一条款合同解除的条件：_______第二条款合同解除的程序：_______第十二章合同变更第一条款合同变更的条件：_______第二条款合同变更的程序：_______第十三章合同终止第一条款合同终止的条件：_______第二条款合同终止的程序：_______第十四章合同补充与附件第一条款本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二条款附件：_______承包方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________日期：____________________________发包方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________日期：____________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：第一附加条款：甲方主导项目管理说明：本合同中，甲方作为主导方，负责整个项目的管理，包括但不限于工程进度、质量监督、资金调配等。乙方应服从甲方的管理，并积极配合甲方的各项指令。第二附加条款：甲方提供施工图纸和技术指导说明：甲方应确保提供的施工图纸和技术指导符合国家相关标准和规范，并对乙方进行必要的施工技术培训，确保乙方能够正确理解和执行。第三附加条款：甲方负责材料采购和设备租赁说明：甲方负责工程所需材料的采购和设备的租赁，确保材料的质量和设备的完好。乙方应按照甲方的要求提供相关材料的验收报告。第四附加条款：甲方负责工程验收和结算说明：工程完工后，甲方负责组织工程验收，并对工程质量进行评定。验收合格后，甲方负责工程结算，并按照合同约定支付乙方工程款项。第五附加条款：甲方对乙方违约行为的处理说明：如乙方在施工过程中发生违约行为，甲方有权采取包括但不限于暂停工程、要求赔偿损失等措施。乙方应承担由此产生的全部责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：第一附加条款：乙方主导施工组织说明：本合同中，乙方作为主导方，负责施工的组织和实施，包括但不限于施工计划、人员调配、现场管理等。甲方应尊重乙方的施工组织，并提供必要的支持。第二附加条款：乙方自行负责材料采购和设备租赁说明：乙方有权自行决定材料的采购和设备的租赁，但必须保证材料的质量和设备的完好，并符合工程要求。第三附加条款：乙方负责工程进度和质量控制说明：乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，并确保工程质量达到国家相关标准。甲方有权对工程进度和质量进行监督。第四附加条款：乙方对甲方违约行为的处理说明：如甲方在履行合同过程中发生违约行为，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、延长工期等。第五附加条款：乙方对工程变更的响应说明：在施工过程中，如因设计变更等原因导致工程量增加或减少，乙方应立即通知甲方，并协商确定相应的变更方案和费用调整。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：第一附加条款：第三方中介的职责说明：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，监督合同履行，处理合同争议。第三方中介的职责包括但不限于合同履行监督、争议调解、工程验收等。第二附加条款：第三方中介的资质要求说明：第三方中介应具备相关行业的专业资质，能够独立、公正地履行中介职责。甲方和乙方应共同对第三方中介的资质进行审查。第三附加条款：第三方中介的费用承担说明：第三方中介的费用由甲乙双方按照合同约定承担，具体费用标准和支付方式在合同中明确。第四附加条款：第三方中介的独立性说明：第三方中介在履行职责过程中，应保持独立、公正，不得偏袒任何一方，确保合同的公平履行。第五附加条款：第三方中介的更换条件说明：如第三方中介在履行职责过程中出现重大失误或违反合同约定，甲乙双方有权要求更换第三方中介。更换条件及程序在合同中明确。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸及技术规范2.材料采购清单及供应商资质证明3.设备租赁清单及设备性能参数4.乙方人员资质证书5.第三方中介机构资质证明6.合同变更协议7.工程验收报告8.工程结算单9.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：未按时支付工程款项、未提供必要施工条件、提供不合格材料或设备、未按时组织工程验收等。乙方违约：未按时完成工程、工程质量不符合要求、未按规定进行施工、违反安全生产规定等。2.违约行为的认定：甲方违约：通过乙方提交的工程进度报告、验收报告、甲方现场监督记录等文件认定。乙方违约：通过甲方提交的工程进度报告、验收报告、甲方现场监督记录等文件认定。三、法律名词及解释：1.合同：指双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定。3.争议解决：指合同当事人之间就合同履行过程中产生的纠纷进行协商、调解或诉讼等解决方式。4.诉讼：指合同当事人将争议提交人民法院审理，由法院作出判决或裁定的法律程序。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付工程款项。解决办法：乙方可向甲方发出书面催款通知，如甲方仍不支付，乙方可依法向人民法院提起诉讼。2.问题：乙方未按时完成工程。解决办法：甲方应与乙方协商，明确工程延期原因及补偿方案，必要时可要求乙方承担违约责任。3.问