2025年度房地产项目施工延期补充合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度房地产项目施工延期补充合同合同目录第一章合同概述第一条款合同名称第二条款合同双方第三条款合同签订日期第四条款合同目的第二章延期原因第一条款延期原因说明第二条款延期原因认定第三条款延期原因处理第三章延期责任第一条款延期责任承担第二条款责任承担方式第三条款责任承担期限第四章延期补偿第一条款补偿金额第二条款补偿方式第三条款补偿期限第五章施工进度调整第一条款进度调整方案第二条款进度调整流程第三条款进度调整监督第六章质量保证第一条款质量标准第二条款质量监督第三条款质量责任第七章合同履行第一条款履行期限第二条款履行方式第三条款履行责任第八章合同变更第一条款变更程序第二条款变更内容第三条款变更生效第九章合同解除第一条款解除条件第二条款解除程序第三条款解除后果第十章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决机构第十一章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任承担第三条款违约责任追究第十二章合同终止第一条款终止条件第二条款终止程序第三条款终止后果第十三章合同附件第一条款附件内容第二条款附件效力第三条款附件保管第十四章合同生效及其他第一条款合同生效条件第二条款合同效力第三条款合同解释第四条款合同解除第五条款通知与送达第六条款合同份数第七条款合同签署合同编号_________第一章合同概述第一条款合同名称：2025年度房地产项目施工延期补充合同第二条款合同双方：甲方（房地产项目业主）和乙方（施工单位）第三条款合同签订日期：____年__月__日第四条款合同目的：明确施工延期原因、责任及补偿事宜，确保项目按期完成第二章延期原因第一条款延期原因说明：乙方应详细列出施工延期原因，包括但不限于天气、材料供应、设计变更等。第二条款延期原因认定：甲方和乙方共同认定延期原因，并形成书面文件。第三条款延期原因处理：针对延期原因，双方协商制定解决方案，确保施工进度恢复正常。第三章延期责任第一条款延期责任承担：乙方承担因延期原因导致的合同责任。第二条款责任承担方式：乙方应按照合同约定支付违约金，并承担由此产生的其他费用。第三条款责任承担期限：责任承担期限自合同签订之日起至项目竣工之日止。第四章延期补偿第一条款补偿金额：乙方应向甲方支付延期补偿金，具体金额根据延期天数及合同约定计算。第二条款补偿方式：补偿金以现金支付，甲方指定账户接收。第三条款补偿期限：乙方应在合同约定的期限内支付补偿金。第五章施工进度调整第一条款进度调整方案：乙方应根据延期原因，制定合理的施工进度调整方案。第二条款进度调整流程：双方协商确定调整方案，并由甲方审核批准。第三条款进度调整监督：甲方对调整后的施工进度进行监督，确保施工按计划进行。第六章质量保证第一条款质量标准：乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。第二条款质量监督：甲方对施工过程进行质量监督，乙方应予以配合。第三条款质量责任：若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。第七章合同履行第一条款履行期限：合同履行期限自合同签订之日起至项目竣工之日止。第二条款履行方式：乙方按照合同约定，完成施工任务，确保项目按期、按质完成。第三条款履行责任：双方应严格按照合同约定履行各自职责，确保合同目标的实现。第八章合同变更第一条款变更程序：任何合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。第二条款变更内容：变更内容应包括但不限于合同条款、工程量、工期、费用等。第三条款变更生效：变更内容自双方签字之日起生效。第九章合同解除第一条款解除条件：合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力等。第二条款解除程序：一方提出解除合同，另一方应予以确认，并以书面形式通知对方。第三条款解除后果：合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程及费用问题。第十章争议解决第一条款争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议。第二条款争议解决程序：协商不成，可提交仲裁委员会仲裁。第三条款争议解决机构：双方同意选择____仲裁委员会作为争议解决机构。第十一章违约责任第一条款违约情形：包括但不限于延期、质量问题、未按约定履行合同等。第二条款违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第三条款违约责任追究：任何一方认为对方违约，有权要求对方承担违约责任。第十二章合同终止第一条款终止条件：合同终止条件包括但不限于合同履行完毕、双方协商一致等。第二条款终止程序：合同终止需双方书面确认，并办理相关手续。第三条款终止后果：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程及费用问题。第十三章合同附件第一条款附件内容：合同附件包括但不限于图纸、技术规范、工程量清单等。第二条款附件效力：合同附件与合同具有同等法律效力。第三条款附件保管：双方应妥善保管合同附件，确保其完整性和有效性。第十四章合同生效及其他第一条款合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。第二条款合同效力：合同对双方具有法律约束力。第三条款合同解释：合同解释以书面文件为准。第四条款合同解除：合同解除需双方书面确认，并办理相关手续。第五条款通知与送达：通知应以书面形式进行，自送达对方之日起生效。第六条款合同份数：本合同一式____份，甲乙双方各执____份。甲方（房地产项目业主）：____________________乙方（施工单位）：____________________签字：甲方代表：____________________乙方代表：____________________日期：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：附加条款一：甲方主导权说明：在合同执行过程中，甲方拥有对施工项目的最终决策权，包括但不限于工程设计变更、施工方案调整、材料设备选择等。附加条款二：工程进度监督说明：甲方应定期对施工进度进行监督，确保乙方按照合同约定的时间节点完成工程。甲方有权要求乙方提供施工进度报告和现场照片等证明材料。附加条款三：资金支付条件说明：甲方在支付工程款项时，有权要求乙方提供相应的工程进度证明和材料验收报告。甲方有权根据实际情况调整支付进度和金额。附加条款四：设计变更管理说明：如因甲方原因导致工程设计变更，甲方应承担由此产生的所有费用，并负责与乙方及设计单位进行沟通协调。附加条款五：工程质量监督说明：甲方有权对工程质量进行监督，若发现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，直至满足质量标准。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：附加条款一：乙方施工自主权说明：在合同执行过程中，乙方拥有对施工过程的自主权，包括但不限于施工方法、材料选择、施工顺序等。附加条款二：施工进度管理说明：乙方应按照合同约定的工期完成工程，如遇特殊情况导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并说明原因。附加条款三：材料设备采购说明：乙方有权自行采购施工所需的材料设备，但应符合合同约定的质量标准和价格要求。乙方应向甲方提供采购清单和发票。附加条款四：施工方案调整说明：如遇施工过程中出现技术难题，乙方有权提出施工方案调整建议，经甲方同意后实施。附加条款五：施工安全管理说明：乙方应严格按照国家有关施工安全的规定，落实各项安全措施，确保施工安全。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：附加条款一：中介机构职责说明：第三方中介机构负责监督合同的履行，包括工程进度、质量、安全等方面，并定期向甲方和乙方报告。附加条款二：中介机构费用说明：中介机构的服务费用由甲方和乙方按照约定比例承担。附加条款三：中介机构报告说明：中介机构应定期向甲方和乙方提交工作报告，包括施工进度、质量问题、安全状况等。附加条款四：中介机构协调说明：中介机构在合同履行过程中，负责协调甲方和乙方之间的分歧，确保合同顺利执行。附加条款五：中介机构责任说明：中介机构在履行职责过程中，如因自身原因导致合同履行受阻，应承担相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸及变更通知2.施工进度报告及现场照片3.材料设备采购清单及发票4.施工方案及调整通知5.施工安全管理措施及记录6.中介机构工作报告7.合同履行过程中的往来函件及会议纪要8.质量验收报告及整改通知9.工程进度款支付凭证10.争议解决协议及裁决书二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间节点完成工程。认定：根据合同约定的工期及实际完成情况，如乙方未按时完成工程，则认定为违约。2.违约行为：乙方施工过程中出现质量问题，未按甲方要求整改。认定：根据甲方对质量的要求及乙方整改后的实际情况，如未达到质量标准，则认定为违约。3.违约行为：乙方未按合同约定支付工程款项。认定：根据合同约定的支付条款及实际支付情况，如乙方未按时支付款项，则认定为违约。4.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款项。认定：根据合同约定的支付条款及实际支付情况，如甲方未按时支付款项，则认定为违约。三、法律名词及解释：1.合同：指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指当事人违反合同约定的义务，给对方造成损失的行为。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼：指当事人向人民法院提起诉讼，请求法院对争议进行裁判的一种法律程序。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致工期延误。解决办法：及时沟通，协商调整施工方案，确保工程按期完成。2.问题：材料供应不及时，影响施工进度。解决办法：提前做好材料采购计划，确保材料供应充足。3.问题：工程质量问题，导致返工。解决办法：加强质量监督，严格执行质量标准，确保工程质量。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：通过友好协商或仲裁方式解决争议，确保合同顺利执行。五、所有应用场景：1.房地产项目施工延期补充合同适用于房地产开发企业。2.施工单位与房地产开发企业之间的施工合同补充。3.施工过程中因不可抗力导致延期时的合同补充。4.施工单位与房地产开发企业之间的施工合同纠纷解决。2025年度房地产项目施工延期补充合同1合同目录第一章合同概述第一条款合同名称第二条款合同当事人第三条款合同签订日期第四条款合同签订地点第五条款合同生效日期第六条款合同履行期限第七条款合同总价第八条款合同付款方式第二章施工延期原因第一条款延期原因概述第二条款自然灾害第三条款政府行为第四条款不可抗力事件第五条款其他原因第三章延期处理第一条款延期审批程序第二条款延期审批期限第三条款延期责任承担第四条款延期费用计算第五条款延期合同变更第四章施工进度调整第一条款施工进度调整原则第二条款施工进度调整流程第三条款施工进度调整后的合同履行第四条款施工进度调整后的合同价款第五章工程质量保证第一条款质量保证期限第二条款质量保证内容第三条款质量保证责任第四条款质量保证措施第六章工程验收第一条款验收标准第二条款验收程序第三条款验收结果第四条款验收争议解决第七章违约责任第一条款违约行为第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿第四条款违约责任免除第八章合同解除与终止第一条款合同解除条件第二条款合同终止条件第三条款合同解除程序第四条款合同终止程序第九章合同争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决程序第四条款争议解决费用第十章合同变更与补充第一条款合同变更条件第二条款合同补充条件第三条款合同变更与补充程序第四条款合同变更与补充效力第十一章合同附件第一条款附件名称第二条款附件内容第三条款附件效力第十二章合同履行第一条款履行原则第二条款履行方式第三条款履行期限第四条款履行责任第十三章违约责任第一条款违约行为第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿第四条款违约责任免除第十四章合同终止第一条款合同终止条件第二条款合同终止程序第三条款合同终止后事宜处理合同编号_________第一章合同概述第一条款合同名称第二条款合同当事人第三条款合同签订日期第四条款合同签订地点第五条款合同生效日期第六条款合同履行期限第七条款合同总价第八条款合同付款方式第二章施工延期原因第一条款延期原因概述第二条款自然灾害第三条款政府行为第四条款不可抗力事件第五条款其他原因第三章延期处理第一条款延期审批程序第二条款延期审批期限第三条款延期责任承担第四条款延期费用计算第五条款延期合同变更第四章施工进度调整第一条款施工进度调整原则第二条款施工进度调整流程第三条款施工进度调整后的合同履行第四条款施工进度调整后的合同价款第五章工程质量保证第一条款质量保证期限第二条款质量保证内容第三条款质量保证责任第四条款质量保证措施第六章工程验收第一条款验收标准第二条款验收程序第三条款验收结果第四条款验收争议解决第七章违约责任第一条款违约行为第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿第四条款违约责任免除第八章合同解除与终止第一条款合同解除条件第二条款合同终止条件第三条款合同解除程序第四条款合同终止程序第九章合同争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决程序第四条款争议解决费用第十章合同变更与补充第一条款合同变更条件第二条款合同补充条件第三条款合同变更与补充程序第四条款合同变更与补充效力第十一章合同附件第一条款附件名称第二条款附件内容第三条款附件效力第十二章合同履行第一条款履行原则第二条款履行方式第三条款履行期限第四条款履行责任第十三章违约责任第一条款违约行为第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿第四条款违约责任免除第十四章合同终止第一条款合同终止条件第二条款合同终止程序第三条款合同终止后事宜处理合同签订人：甲方（签字）：日期：乙方（签字）：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.第一条款：甲方主导权说明：甲方作为合同主导方，享有对施工项目的全面管理权，包括但不限于施工进度、质量、费用等重大决策。2.第二条款：甲方审批权说明：甲方对乙方提交的施工计划、变更申请、验收报告等文件拥有最终审批权。3.第三条款：甲方监督权说明：甲方有权对乙方施工过程进行现场监督，确保施工质量、安全和进度符合合同要求。4.第四条款：甲方变更权说明：甲方有权根据项目需求，对施工方案、进度计划等进行合理变更，乙方应积极配合。5.第五条款：甲方违约责任说明：若甲方未履行合同义务，导致项目延期、质量不达标等违约行为，甲方应承担相应的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.第一条款：乙方主导权说明：乙方作为合同主导方，享有对施工项目的全面管理权，包括但不限于施工进度、质量、费用等重大决策。2.第二条款：乙方审批权说明：乙方对甲方提交的施工计划、变更申请、验收报告等文件拥有最终审批权。3.第三条款：乙方监督权说明：乙方有权对甲方施工过程进行现场监督，确保施工质量、安全和进度符合合同要求。4.第四条款：乙方变更权说明：乙方有权根据项目需求，对施工方案、进度计划等进行合理变更，甲方应积极配合。5.第五条款：乙方违约责任说明：若乙方未履行合同义务，导致项目延期、质量不达标等违约行为，乙方应承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第一条款：第三方中介职责说明：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，监督合同履行情况，确保项目顺利进行。2.第二条款：第三方中介费用说明：第三方中介服务费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确约定。3.第三条款：第三方中介监督权说明：第三方中介有权对甲乙双方的施工行为进行监督，并提出整改意见。4.第四条款：第三方中介协调权说明：第三方中介负责协调甲乙双方在施工过程中产生的争议，促使双方达成一致。5.第五条款：第三方中介责任说明：若第三方中介在履行职责过程中出现疏忽或违法行为，导致项目受损，第三方中介应承担相应的责任。6.第六条款：第三方中介报告说明：第三方中介应定期向甲乙双方提交项目进展报告，包括施工进度、质量、安全等方面的信息。7.第七条款：第三方中介变更说明：若第三方中介在合同履行过程中需要更换，经甲乙双方同意后，可进行变更。8.第八条款：第三方中介违约责任说明：若第三方中介未履行合同义务，导致项目受损，第三方中介应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工延期补充合同2.甲方资质证明文件3.乙方资质证明文件4.施工方案及图纸5.施工进度计划6.验收报告7.第三方中介服务协议8.其他与合同履行相关的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未履行审批权，导致施工进度延误。认定：甲方未在规定时间内审批乙方提交的施工计划，导致项目进度受到影响。2.违约行为：乙方未按照施工方案进行施工，导致工程质量不达标。认定：乙方在实际施工中未遵循施工方案，导致工程质量不符合合同约定。3.违约行为：第三方中介未履行监督职责，导致项目受损。认定：第三方中介在合同履行过程中出现疏忽或违法行为，导致项目受损。4.违约行为：任何一方未履行合同约定的付款义务。认定：任何一方未按照合同约定的时间、金额付款，构成违约。三、法律名词及解释：1.合同：指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指合同当事人未履行合同约定的义务。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。4.第三方中介：指在合同履行过程中提供中介服务的第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致施工进度延误。解决办法：及时沟通，协商确定变更方案，调整施工进度计划。2.问题：施工过程中出现质量问题，乙方未能及时整改。解决办法：甲方监督乙方进行整改，必要时可委托第三方进行质量检测。3.问题：第三方中介服务不满意，影响项目进度。解决办法：与第三方中介沟通，协商解决服务问题，或更换第三方中介。五、所有应用场景：1.房地产项目施工延期补充合同适用于新建房地产开发项目。2.合同适用于乙方为主导的施工项目。3.合同适用于有第三方中介参与的项目管理。4.合同适用于需要明确施工进度、质量、费用等条款的项目。2025年度房地产项目施工延期补充合同2合同目录第一章合同概述第一条款合同名称第二条款合同编号第三条款合同签订日期第四条款合同签订双方第五条款合同签订地点第六条款合同签订目的第二章施工延期原因第一条款延期原因概述第二条款自然灾害原因第三条款政府政策原因第四条款不可抗力原因第五条款其他原因第三章延期处理措施第一条款延期处理原则第二条款延期通知与确认第三条款延期工期调整第四条款延期费用计算第五条款延期责任划分第四章工程进度管理第一条款工程进度计划第二条款工程进度跟踪第三条款工程进度调整第四条款工程进度报告第五章质量管理第一条款质量标准第二条款质量检查与验收第三条款质量问题处理第四条款质量责任追究第六章安全管理第一条款安全生产责任第二条款安全生产措施第三条款安全生产检查第四条款安全生产事故处理第七章付款方式第一条款付款方式概述第二条款预付款第三条款进度款第四条款结算款第五条款逾期付款责任第八章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决机构第九章合同解除第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第三条款合同解除后果第十章违约责任第一条款违约责任概述第二条款违约责任承担第三条款违约责任赔偿第十一章合同附件第一条款附件内容第二条款附件效力第十二章合同生效第一条款合同生效条件第二条款合同生效日期第十三章合同变更第一条款合同变更条件第二条款合同变更程序第十四章合同终止第一条款合同终止条件第二条款合同终止程序第三条款合同终止后果合同编号_________第一章合同概述第一条款合同名称：2025年度房地产项目施工延期补充合同第二条款合同编号：_______第三条款合同签订日期：_______第四条款合同签订双方：甲方：_______乙方：_______第五条款合同签订地点：_______第六条款合同签订目的：明确双方在施工延期情况下的权利、义务及责任，确保工程进度和质量。第二章施工延期原因第一条款延期原因概述：因不可抗力、政府政策调整、自然灾害或其他原因导致施工延期。第二条款自然灾害原因：地震、洪水、台风等自然灾害。第三条款政府政策原因：城市规划调整、土地使用政策变化等。第四条款不可抗力原因：战争、动乱、罢工等不可预见、不可避免且无法克服的事件。第五条款其他原因：合同履行过程中出现的其他影响施工进度的原因。第三章延期处理措施第一条款延期处理原则：确保工程进度和质量，合理调整工期和费用。第二条款延期通知与确认：乙方应在发现延期原因后及时通知甲方，并经双方确认。第三条款延期工期调整：根据延期原因和影响，双方协商确定新的工期。第四条款延期费用计算：根据延期原因和工期调整，计算延期费用。第五条款延期责任划分：明确双方在延期情况下的责任划分。第四章工程进度管理第一条款工程进度计划：制定详细的工程进度计划，明确各阶段工期和节点。第二条款工程进度跟踪：定期跟踪工程进度，确保按计划进行。第三条款工程进度调整：根据实际情况，对工程进度计划进行调整。第四条款工程进度报告：定期向甲方提交工程进度报告，包括工程进度、质量、安全等情况。第五章质量管理第一条款质量标准：按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量。第二条款质量检查与验收：定期进行质量检查和验收，确保工程质量合格。第三条款质量问题处理：发现质量问题，及时采取措施进行处理。第四条款质量责任追究：对因质量问题造成损失的，追究相关责任。第六章安全管理第一条款安全生产责任：明确各方的安全生产责任，确保施工安全。第二条款安全生产措施：制定并落实安全生产措施，预防安全事故发生。第三条款安全生产检查：定期进行安全生产检查，发现问题及时整改。第四条款安全生产事故处理：发生安全生产事故，及时进行处理，追究相关责任。第七章付款方式第一条款付款方式概述：采用分期付款方式，确保工程进度和质量。第二条款预付款：合同签订后，甲方支付乙方一定比例的预付款。第三条款进度款：根据工程进度，甲方按比例支付进度款。第四条款结算款：工程完工后，甲方支付乙方结算款。第五条款逾期付款责任：甲方逾期付款，应向乙方支付违约金。第八章争议解决第一条款争议解决方式：双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议。第二条款争议解决程序：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三条款争议解决机构：如双方同意，可选择仲裁委员会进行仲裁。第九章合同解除第一条款合同解除条件：在合同履行过程中，如出现严重违约或不可抗力等情况，双方可协商解除合同。第二条款合同解除程序：任何一方提出解除合同时，应提前通知对方，并经双方协商一致。第十章违约责任第一条款违约责任概述：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。第二条款违约责任承担：违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。第三条款违约责任赔偿：赔偿金额根据违约行为的性质、程度及损失情况确定。第十一章合同附件第一条款附件内容：合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、合同变更协议等。第二条款附件效力：合同附件与合同具有同等法律效力。第十二章合同生效第一条款合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效。第二条款合同生效日期：合同生效日期为合同签字盖章之日起。第十三章合同变更第一条款合同变更条件：在合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应书面协商一致。第二条款合同变更程序：合同变更应采取书面形式，并由双方签字盖章。第十四章合同终止第一条款合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同时，合同终止。第二条款合同终止程序：合同终止后，双方应进行工程结算和款项清算。第三条款合同终止后果：合同终止后，双方应各自承担相应的法律责任。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签字）：________________乙方代表（签字）：________________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.第一条款：甲方主导权说明：本合同中，甲方作为项目的投资方和主导方，拥有对项目施工的最终决定权，包括但不限于施工方案、设计变更、进度调整等。2.第二条款：甲方监督权说明：甲方有权对乙方施工过程进行监督，包括但不限于现场巡查、工程进度审核、质量验收等，以确保项目按计划顺利进行。3.第三条款：甲方决策权说明：在施工过程中，如遇重大决策，甲方拥有最终决策权，包括但不限于选择施工队伍、材料供应商、设备租赁等。4.第四条款：甲方资金支付权说明：甲方负责按合同约定支付工程款项，甲方有权根据工程进度和实际完成情况调整付款计划。5.第五条款：甲方风险承担权说明：甲方承担因政策变化、市场波动等不可抗力因素导致的项目风险，乙方不承担由此产生的额外费用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.第一条款：乙方主导权说明：本合同中，乙方作为施工方，在确保工程质量和进度的前提下，拥有对施工过程的决策权，包括但不限于施工方法、材料选择、进度调整等。2.第二条款：乙方施工权说明：乙方有权根据合同约定和工程实际情况，调整施工方案，确保工程顺利进行。3.第三条款：乙方质量控制权说明：乙方负责工程质量，有权对施工过程中发现的质量问题进行整改，确保工程质量达到合同要求。4.第四条款：乙方进度控制权说明：乙方有权根据工程进度和实际情况，调整施工计划，确保工程按期完成。5.第五条款：乙方风险承担权说明：乙方承担因自身施工原因导致的工程风险，甲方不承担由此产生的额外费用。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第一条款：第三方中介职责说明：第三方中介作为合同执行过程中