版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年大清包光伏农业一体化施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称1.2.合同双方法定代表人或授权代表1.3.合同双方联系方式2.合同标的2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目类型3.项目设计3.1.设计依据3.2.设计要求3.3.设计成果4.项目施工4.1.施工准备4.2.施工进度4.3.施工质量4.4.施工安全4.5.施工变更5.材料供应5.1.材料供应商5.2.材料品种、规格、数量5.3.材料质量5.4.材料价格6.质量保证6.1.质量标准6.2.质量检测6.3.质量责任7.验收标准及程序7.1.验收标准7.2.验收程序7.3.验收时间8.付款方式及期限8.1.付款方式8.2.付款期限8.3.付款条件9.违约责任9.1.违约情形9.2.违约责任10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构10.3.争议解决程序11.合同解除11.1.合同解除条件11.2.合同解除程序12.合同生效及终止12.1.合同生效条件12.2.合同生效日期12.3.合同终止条件12.4.合同终止日期13.其他约定13.1.知识产权13.2.保密条款13.3.不可抗力14.合同附件14.1.设计文件14.2.施工图纸14.3.其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称甲方:大清包光伏农业科技有限公司乙方:施工单位1.2.合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3.合同双方联系方式2.合同标的2.1.项目名称2024年大清包光伏农业一体化项目2.2.项目地点省市县乡村2.3.项目规模总装机容量为100MW2.4.项目类型光伏农业一体化项目3.项目设计3.1.设计依据《光伏发电工程设计规范》GB507972012《光伏农业一体化工程设计规范》GB5109720153.2.设计要求设计应满足光伏发电效率和农业种植需求,确保项目安全、可靠、经济、环保。3.3.设计成果提供完整的设计图纸、说明书、设备清单、材料清单等。4.项目施工4.1.施工准备乙方应按照设计要求,提前完成施工准备工作,包括但不限于施工图纸会审、材料采购、人员安排等。4.2.施工进度施工总工期为12个月,具体进度安排详见附件。4.3.施工质量施工质量应符合国家相关标准和规范,确保工程质量达到优良等级。4.4.施工安全施工过程中应严格执行国家有关安全生产法律法规,确保施工安全。4.5.施工变更因设计变更、不可抗力等原因导致的施工变更,应按照相关规定办理变更手续。5.材料供应5.1.材料供应商甲方指定材料供应商,乙方负责采购。5.2.材料品种、规格、数量详见附件《材料清单》。5.3.材料质量材料质量应符合国家标准,甲方有权对材料进行抽样检验。5.4.材料价格材料价格按市场行情确定,并在合同中明确。6.质量保证6.1.质量标准工程质量应符合《光伏发电工程质量验收规范》GB502682018。6.2.质量检测甲方有权对工程质量进行检测,检测费用由乙方承担。6.3.质量责任乙方应承担因施工原因造成的质量问题,并负责修复或赔偿损失。8.付款方式及期限8.1.付款方式(1)合同签订后5个工作日内,支付合同总额的10%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,支付合同总额的30%;(3)工程进度达到80%时,支付合同总额的40%;(4)工程竣工验收合格后30日内,支付合同总额的20%。8.2.付款期限各阶段付款期限均为收到乙方提交的符合要求的付款申请及相关证明文件后10个工作日内。8.3.付款条件乙方提交的付款申请及证明文件应包括但不限于工程进度报告、验收报告、发票等。9.违约责任9.1.违约情形(1)乙方未按合同约定的时间完成工程;(2)乙方提供的材料或施工不符合合同约定的质量标准;(3)乙方违反合同约定的保密义务;(4)乙方未履行合同约定的其他义务。9.2.违约责任(1)乙方未按期完成工程的,每逾期一天,应向甲方支付合同总额的0.1%的违约金;(2)乙方提供的材料或施工不符合质量标准的,应无条件返工,并承担由此产生的全部费用;(3)乙方违反保密义务的,应承担相应的法律责任;(4)乙方未履行其他义务的,应按相关法律规定承担违约责任。10.争议解决10.1.争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.2.争议解决机构仲裁委员会10.3.争议解决程序仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。11.合同解除11.1.合同解除条件(1)一方违约,另一方给予书面通知后30日内未采取补救措施或补救措施不力的;(2)发生不可抗力事件,致使合同无法履行的;(3)双方协商一致解除合同的。11.2.合同解除程序合同解除应书面通知对方,并办理合同解除手续。12.合同生效及终止12.1.合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2.合同生效日期2024年3月1日12.3.合同终止条件(1)合同约定的工程竣工验收合格;(2)合同约定的付款义务履行完毕;(3)双方协商一致解除合同;(4)法律法规规定的其他合同终止情形。12.4.合同终止日期合同终止日期以一种终止条件成就时为准。13.其他约定13.1.知识产权合同中涉及的技术秘密、商业秘密等知识产权归甲方所有。13.2.保密条款双方对本合同内容以及合同履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。13.3.不可抗力因地震、洪水、火灾等不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任。14.合同附件14.1.设计文件《2024年大清包光伏农业一体化项目设计文件》14.2.施工图纸《2024年大清包光伏农业一体化项目施工图纸》14.3.其他相关文件《材料清单》、《工程进度计划》、《验收标准及程序》等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方定义在本合同中,“第三方”是指除合同双方之外的,为合同履行提供中介、咨询、监理、检测、保险等服务或承担其他相关职责的独立法人或其他组织。15.2.第三方介入情形(2)法律法规或政策要求必须引入第三方进行监管或认证;(3)双方协商一致,认为引入第三方有助于合同履行。15.3.第三方选择与授权(1)第三方由甲方或乙方根据具体情况选择,但需征得对方同意;(2)第三方一经选定,双方应签署书面协议,明确第三方的职责、权限和责任;(3)第三方应在合同约定的范围内行使权利,履行义务。16.第三方责任限额16.1.第三方责任第三方在其职责范围内,因自身原因导致合同无法履行或造成损失,应承担相应的法律责任。16.2.责任限额(1)第三方责任限额应根据第三方提供的专业服务性质、合同约定及行业标准确定;(2)第三方责任限额应在第三方协议中明确,并作为合同附件;(3)第三方责任限额不得超过合同总价的一定比例,具体比例由双方协商确定。17.第三方与其他各方的划分17.1.第三方与甲方的划分(1)第三方应向甲方提供专业服务,甲方负责支付服务费用;(2)甲方对第三方的服务质量、进度和成果负责监督,确保符合合同要求;(3)甲方有权要求第三方提供相关证明文件,以证明其已履行职责。17.2.第三方与乙方的划分(1)第三方应向乙方提供专业服务,乙方负责支付服务费用;(2)乙方对第三方的服务质量、进度和成果负责监督,确保符合合同要求;(3)乙方有权要求第三方提供相关证明文件,以证明其已履行职责。17.3.第三方与双方共同责任(1)若第三方在履行职责过程中,因双方共同原因导致合同无法履行或造成损失,双方应按责任比例分担;(2)双方应共同监督第三方的工作,确保其履行职责;(3)双方应共同维护第三方的合法权益,不得无故干涉第三方正常工作。18.第三方介入的变更与解除18.1.变更(1)第三方介入的变更需经双方协商一致,并签署书面协议;(2)变更后的第三方协议作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。18.2.解除(1)若第三方违反合同约定或法律法规,双方可解除第三方协议;(2)解除第三方协议应书面通知第三方,并办理相关手续。19.第三方介入的争议解决19.1.争议解决方式第三方介入产生的争议,应通过协商解决。协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。19.2.争议解决机构仲裁委员会第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包含项目设计图纸、说明书、设备清单、材料清单等,应符合国家相关标准和规范。说明:设计文件是项目施工的重要依据,应详细、准确,便于施工人员理解和实施。2.施工图纸详细要求:包括施工详图、安装图、设备布置图等,应与设计文件相符,并包含必要的施工技术要求。说明:施工图纸是施工人员施工的直接指导文件,应清晰、准确。3.材料清单详细要求:列出所需材料名称、规格、数量、品牌、产地等信息,确保材料质量符合合同要求。说明:材料清单是材料采购和供应的依据,应详尽无遗。4.工程进度计划详细要求:明确施工各阶段的起止时间、关键节点和预期完成时间。说明:工程进度计划是监控施工进度的重要工具,有助于确保工程按时完成。5.验收标准及程序详细要求:规定工程验收的标准、程序、验收人员及验收结果的处理方式。说明:验收标准及程序是保证工程质量的重要环节,应明确、具体。6.付款申请及相关证明文件详细要求:包括工程进度报告、验收报告、发票、银行对账单等,证明付款条件已满足。说明:付款申请及相关证明文件是进行付款的依据,应真实、完整。7.第三方协议详细要求:明确第三方的职责、权限、责任及双方的权利义务。说明:第三方协议是第三方介入合同履行的重要文件,应详细、明确。8.争议解决协议详细要求:规定争议解决的方式、机构、程序及费用承担。说明:争议解决协议是解决合同履行中争议的依据,应合理、有效。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约情形:乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:每逾期一天,乙方应向甲方支付合同总额的0.1%的违约金。示例:若合同约定工程工期为12个月,乙方实际完成工期为14个月,则应支付违约金(1412)×100,000,000×0.1%。2.违约行为违约情形:乙方提供的材料或施工不符合合同约定的质量标准。责任认定标准:乙方应无条件返工,并承担由此产生的全部费用。示例:若甲方发现乙方使用的材料不符合合同约定标准,乙方应立即更换合格材料,并承担更换材料及返工产生的费用。3.违约行为违约情形:乙方违反合同约定的保密义务。责任认定标准:乙方应承担相应的法律责任。示例:若乙方泄露甲方商业秘密,甲方可依法追究乙方法律责任。4.违约行为违约情形:一方未履行合同约定的其他义务。责任认定标准:按相关法律规定承担违约责任。示例:若甲方未按时支付乙方工程进度款,甲方应承担逾期付款的违约责任。全文完。2024年大清包光伏农业一体化施工合同1合同目录第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式第二章合同标的及项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目工期第三章施工准备及进场3.1施工现场准备3.2施工人员及设备3.3施工材料及配件3.4施工组织设计3.5施工安全及环保措施第四章施工进度及质量4.1施工进度计划4.2施工质量控制标准4.3施工验收程序4.4施工变更及签证4.5施工资料管理第五章施工安全及环保5.1施工安全责任5.2安全生产管理制度5.3安全防护措施5.4环保要求及措施5.5施工事故处理第六章付款方式及进度6.1付款方式6.2付款进度安排6.3付款条件6.4逾期付款责任第七章违约责任7.1违约情形7.2违约责任7.3违约赔偿7.4违约处理第八章争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序8.4争议解决费用第九章合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理第十章合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后的处理第十一章合同附件11.1附件一:项目图纸及技术规范11.2附件二:施工组织设计11.3附件三:设备清单及材料清单11.4附件四:其他相关文件第十二章合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同期限第十三章通知与送达13.1通知方式13.2送达地址13.3送达时间13.4送达证明第十四章其他约定14.1合同变更14.2合同解释14.3合同附件效力14.4合同解除及终止14.5合同争议解决14.6合同解除及终止后的处理合同编号20240001_第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:大清光伏农业科技有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.4合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:赵六乙方联系电话:139xxxx5678第二章合同标的及项目概况2.1项目名称2024年大清包光伏农业一体化项目2.2项目地点省市县镇2.3项目规模项目总面积为1000亩,预计装机容量为10MW。2.4项目内容包括光伏发电系统建设、农业设施配套、灌溉系统、道路建设等。2.5项目工期合同工期为12个月,自合同生效之日起计算。第三章施工准备及进场3.1施工现场准备乙方应确保施工现场具备施工条件,包括但不限于土地平整、道路畅通、水电气供应等。3.2施工人员及设备乙方应配备符合项目要求的技术人员和管理人员,并确保施工设备完好。3.3施工材料及配件乙方应按照合同要求采购材料及配件,确保质量符合国家标准。3.4施工组织设计乙方应编制施工组织设计,经甲方审核批准后方可实施。3.5施工安全及环保措施乙方应制定施工安全及环保措施,确保施工过程中人员安全和环境保护。第四章施工进度及质量4.1施工进度计划乙方应制定详细的施工进度计划,并报送甲方审核。4.2施工质量控制标准施工质量应符合国家相关标准和甲方要求。4.3施工验收程序施工完成后,乙方应组织自检,并邀请甲方进行验收。4.4施工变更及签证施工过程中如需变更,乙方应及时提出变更申请,经甲方批准后方可实施。4.5施工资料管理乙方应妥善保管施工资料,包括图纸、施工日志、验收报告等。第五章施工安全及环保5.1施工安全责任乙方负责施工现场的安全管理,确保施工安全。5.2安全生产管理制度乙方应建立健全安全生产管理制度,并严格执行。5.3安全防护措施乙方应采取必要的安全防护措施,防止事故发生。5.4环保要求及措施乙方应遵守环保要求,采取相应的环保措施。5.5施工事故处理发生施工事故,乙方应立即采取措施进行处理,并报告甲方。第六章付款方式及进度6.1付款方式合同总价为人民币壹仟万元整,分阶段支付。6.2付款进度安排项目启动前支付合同总价10%;完成50%的工程量后支付合同总价30%;项目完工并验收合格后支付合同总价30%;项目质保期满后支付合同总价30%。6.3付款条件乙方提交符合要求的发票和付款申请;甲方对已完成的工程量及质量进行审核确认。6.4逾期付款责任逾期付款,乙方有权要求甲方支付违约金,并保留追究甲方违约责任的权利。第七章违约责任7.1违约情形乙方未按合同约定进行施工;乙方未按期完成工程;乙方提供的材料或设备不符合要求;甲方未按期支付款项;任何一方违反合同约定的其他情形。7.2违约责任违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况和合同约定确定。7.4违约处理违约发生后,双方应协商解决。协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。第八章争议解决8.1争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,提交省市区人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构如双方协商不成,可提交省市区仲裁委员会仲裁解决。8.3争议解决程序仲裁或诉讼程序按照相关法律法规及仲裁规则进行。8.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,除非仲裁或法院另有判决。第九章合同解除9.1合同解除条件任何一方在合同履行过程中违反合同约定,经另一方书面通知后仍不改正的,另一方有权解除合同。9.2合同解除程序合同解除需书面通知对方,并按照法定程序办理相关手续。9.3合同解除后的处理第十章合同终止10.1合同终止条件合同履行完毕,或因不可抗力等原因导致合同无法履行,合同即终止。10.2合同终止程序合同终止需双方书面确认,并按照法定程序办理相关手续。10.3合同终止后的处理第十一章合同附件11.1附件一:项目图纸及技术规范11.2附件二:施工组织设计11.3附件三:设备清单及材料清单11.4附件四:其他相关文件第十二章合同生效及期限12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同期限本合同有效期为自合同生效之日起至合同终止之日止。第十三章通知与送达13.1通知方式双方间的通知应以书面形式进行。13.2送达地址双方应在合同中明确各自的送达地址。13.3送达时间通知自发送之日起视为送达。13.4送达证明双方应保留通知的发送和接收证明。第十四章其他约定14.1合同变更任何合同变更需经双方书面同意并签字盖章。14.2合同解释本合同的解释以中文为准。14.3合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。14.4合同解除及终止本合同解除或终止后,双方应立即停止履行各自的权利和义务。14.5合同争议解决本合同的争议解决方式以第八章约定为准。合同签订:甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):__________________乙方代表(签字):__________________签订日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1项目决策权甲方作为项目主导方,对项目的整体决策拥有最终决定权,包括但不限于工程进度、变更、停工、复工等。1.2技术标准与规范甲方有权根据项目需求,对施工技术标准与规范进行审批,乙方应严格按照甲方批准的标准和规范进行施工。1.3施工监督甲方有权对施工过程进行监督,包括但不限于现场检查、施工资料审查等,乙方应配合甲方的监督检查工作。1.4工程变更如因甲方原因导致工程变更,甲方应提前通知乙方,并承担由此产生的额外费用。1.5付款条件调整甲方有权根据项目进展情况,调整付款条件,包括但不限于付款比例、付款时间等。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1施工主导权乙方作为施工方,在项目施工过程中拥有主导权,包括但不限于施工方案、进度安排、人员调配等。2.2施工技术方案乙方应提交施工技术方案,经甲方审核批准后方可实施。2.3施工进度控制乙方应确保施工进度按照合同约定执行,如因乙方原因导致进度延误,乙方应承担相应的责任。2.4施工质量保证乙方应保证施工质量符合合同约定和国家标准,如因乙方原因导致质量问题,乙方应承担修复责任和赔偿损失。2.5施工安全管理乙方应制定施工安全管理制度,确保施工过程中人员安全和环境保护。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1中介机构职责中介机构负责对项目进行监督管理,确保项目按照合同约定进行,并对施工质量、进度、安全等方面进行评估。3.2中介机构权限中介机构有权对施工现场进行检查,对施工资料进行审查,并提出整改意见。3.3中介机构费用中介机构费用由甲方承担,具体费用标准由双方协商确定。3.4中介机构报告中介机构应定期向甲方提交项目进展报告,包括但不限于施工进度、质量、安全等方面。3.5中介机构责任中介机构应保证其提供的报告真实、准确,如因中介机构原因导致报告失实,中介机构应承担相应责任。3.6中介机构更换如双方对中介机构不满意,可协商更换中介机构,更换过程中产生的费用由提出更换方承担。3.7中介机构与双方关系中介机构应保持中立,不得偏袒任何一方,其与双方的关系应仅限于合同约定的范围内。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:项目图纸及技术规范2.附件二:施工组织设计3.附件三:设备清单及材料清单4.附件四:其他相关文件(包括但不限于合同变更、验收报告、付款申请等)5.附件五:中介机构资质证明6.附件六:中介机构服务协议二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定进行施工。认定:经甲方书面通知后,乙方未在规定时间内改正施工行为。2.违约行为:乙方未按期完成工程。认定:工程进度未达到合同约定的时间节点,且未取得甲方书面同意延期。3.违约行为:乙方提供的材料或设备不符合要求。认定:经甲方检验,材料或设备质量不符合国家相关标准和合同约定。4.违约行为:甲方未按期支付款项。认定:甲方未在合同约定的付款时间节点内支付款项。5.违约行为:任何一方违反合同约定的其他情形。认定:根据合同约定,任何一方未履行合同义务的行为均构成违约。三、法律名词及解释:1.违约责任:指合同一方违反合同约定,应当承担的法律责任。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。4.诉讼:指当事人根据法律规定,将争议提交人民法院进行审理的争议解决方式。5.仲裁规则:指仲裁机构在仲裁过程中遵循的规则和程序。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中,由于天气原因导致工程进度延误。解决办法:双方协商,根据实际情况调整工程进度计划。2.问题:施工过程中,发现设计图纸存在错误。解决办法:乙方及时通知甲方,甲方组织设计单位进行修改,并通知乙方。3.问题:施工过程中,乙方发现甲方提供的材料存在质量问题。解决办法:乙方及时通知甲方,甲方组织相关单位进行检验,并根据检验结果进行处理。五、所有应用场景:1.光伏农业一体化项目施工合同2.土木工程建设项目施工合同3.机电安装工程建设项目施工合同4.建筑工程建设项目施工合同5.其他涉及施工建设项目的合同全文完。2024年大清包光伏农业一体化施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(请填写甲方名称)地址:(请填写甲方地址)联系人:(请填写甲方联系人)联系电话:(请填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(请填写乙方名称)地址:(请填写乙方地址)联系人:(请填写乙方联系人)联系电话:(请填写乙方联系电话)二、合同前言2.1背景和目的随着我国光伏产业的快速发展,光伏农业一体化项目日益受到关注。为充分发挥光伏发电与农业生产的优势,实现资源优化配置,甲方拟与乙方签订本合同,共同实施光伏农业一体化施工项目。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》等法律法规,以及《光伏发电站设计规范》等相关标准,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:光伏农业一体化:指将光伏发电系统与农业生产相结合,实现光伏发电与农业生产的有机结合,提高土地利用率和经济效益;光伏组件:指将太阳能电池单元组装成一定规格、具有发电功能的组件;逆变器:指将直流电转换为交流电的设备;支架系统:指用于支撑光伏组件、逆变器等设备的金属结构;农业设施:指用于农业生产、加工、储存、销售等环节的设施。3.2关键词解释本合同中涉及的关键词如下:甲方:指本合同中签订光伏农业一体化施工合同的甲方;乙方:指本合同中签订光伏农业一体化施工合同的乙方;光伏农业一体化施工:指乙方按照甲方要求,在甲方提供的场地进行光伏组件安装、逆变器安装、支架系统安装等施工活动;合同期限:指本合同生效之日起至合同约定的光伏农业一体化施工项目竣工之日止的时间段。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成光伏农业一体化施工项目;(2)甲方应按照合同约定,向乙方支付光伏农业一体化施工项目的工程款;(3)甲方应提供光伏农业一体化施工项目所需的场地、水源、电力等基础设施;(4)甲方应配合乙方完成光伏农业一体化施工项目的验收工作。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成光伏农业一体化施工项目;(2)乙方应保证光伏农业一体化施工项目的质量,确保光伏发电系统正常运行;(3)乙方应按照甲方要求,对光伏农业一体化施工项目进行验收;(4)乙方应按照合同约定,对光伏农业一体化施工项目进行维护和保养。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为(请填写合同期限)年。5.2合同履行地点光伏农业一体化施工项目地点:(请填写施工地点)5.3合同履行方式乙方应按照甲方要求,在合同约定的期限内,完成光伏农业一体化施工项目。具体施工方式如下:(1)乙方负责光伏组件安装、逆变器安装、支架系统安装等施工活动;(2)乙方负责光伏发电系统的调试、验收和维护;(3)乙方负责光伏农业一体化施工项目的现场管理。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同期满,经双方协商一致,可以终止合同;(2)甲方或乙方违约,另一方有权解除合同;(3)因不可抗力等原因,导致合同无法继续履行,双方协商一致,可以终止合同。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前(请填写提前通知期限)向另一方发出书面通知;(2)双方协商一致,签订终止合同协议。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照合同约定,将光伏农业一体化施工项目交付甲方;(2)合同终止后,甲方应按照合同约定,向乙方支付已完成的工程款;(3)合同终止后,双方应按照合同约定,承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成本合同光伏农业一体化施工项目的费用构成如下:(1)光伏组件及逆变器采购费用;(2)支架系统及辅助材料费用;(3)施工人员工资及管理费用;(4)运输及安装费用;(5)验收及调试费用;(6)税费及其他相关费用。7.2支付方式(1)合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价款的30%作为预付款;(2)光伏农业一体化施工项目完工并经甲方验收合格后,甲方应向乙方支付合同总价款的60%;(3)光伏农业一体化施工项目运行满一年后,甲方应向乙方支付合同总价款的10%作为质保金;(4)质保期满后,甲方应向乙方支付剩余的10%作为尾款。7.3支付时间(1)预付款应在合同签订后5个工作日内支付;(2)光伏农业一体化施工项目完工并验收合格后,甲方应在10个工作日内支付合同总价款的60%;(3)光伏农业一体化施工项目运行满一年后,甲方应在10个工作日内支付质保金;(4)质保期满后,甲方应在10个工作日内支付尾款。7.4支付条款(1)甲方支付款项时,应提供付款凭证,包括但不限于银行转账记录、汇款凭证等;(2)乙方收到甲方支付款项后,应及时出具收款凭证,并妥善保管。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付款项的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五;(2)甲方未按约定提供场地、水源、电力等基础设施的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(1)乙方未按约定完成光伏农业一体化施工项目的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的千分之五;(2)乙方施工过程中造成甲方财产损失的,应承担赔偿责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照实际损失向守约方支付赔偿金,赔偿金额以双方协商一致为准。赔偿方式包括但不限于现金支付、货物或服务等。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术、商业秘密以及其他敏感信息,均为保密内容。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至光伏农业一体化施工项目终止后五年止。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的保密措施,防止保密内容的泄露;(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容;(3)保密期限届满后,双方应相互确认已不再对保密内容承担保密义务。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、动乱等政治事件;(3)政府政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)不可抗力事件导致合同无法履行的,双方可根据实际情况协商解决;(3)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致光伏农业一体化施工项目无法继续进行的;(2)政府政策调整导致光伏农业一体化项目无法继续进行的。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密等法律法规禁止转让的情形;(2)本合同约定的其他不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对光伏农业一体化施工项目的所有权,直至乙方按照合同约定履行完毕所有付款义务;(2)乙方在光伏农业一体化施工项目运行期间,不得擅自转让、抵押或以其他方式处置项目。13.2特殊权力保留(1)在合同有效期内,未经甲方书面同意,乙方不得对光伏农业一体化施工项目进行任何重大改造或拆除;(2)甲方保留对光伏农业一体化施工项目的监督权,包括但不限于定期检查、维护和更新。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式作出,作为合同附件。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的合同修改和补充,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互协助,确保光伏农业一体化施工项目的顺利进行。15.2协作与配合方式(1)甲方应提供必要的场地、水源、电力等基础设施,确保乙方施工所需;(2)乙方应按照甲方要求,提供施工进度、质量等信息,并及时沟通施工过程中遇到的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议,任何口头协议或先前协议均视为无效。16.3增减条款任何增减条款,均应以书面形式作出,并经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.光伏农业一体化施工项目设计图纸2.光伏组件及逆变器采购清单3.支架系统及辅助材料采购清单4.施工人员名单及资质证明5.施工进度表6.验收报告7.保密协议8.争议解决协议9.合同修改和补充协议二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付款项,认定违约;未按约定提供场地、水源、电力等基础设施,认定违约;未按约定进行验收,认定违约。2.乙方违约:未按约定完成光伏农业一体化施工项目,认定违约;施工过程中造成甲方财产损失,认定违约;擅自转让、抵押或以其他方式处置光伏农业一体化施工项目,认定违约;未按约定进行维护和保养,认定违约。三、法律名词
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 办公大楼幕墙施工安装合同
- 电子元器件瑕疵管理方案
- 物业管理集团福利费管理手册
- 家具行业项目招投标信息表
- 高空农业喷洒合同
- 2025个人信用贷款借款合同
- 临沂生态农场租赁合同
- 门店市场调研渠道分析
- 医用高值耗材管理指南
- 智能家居大清包施工合同
- 新《安全生产法》解读PPT课件
- E车E拍行车记录仪说明书 - 图文-
- 人才梯队-继任计划-建设方案(珍贵)
- WLANAP日常操作维护规范
- 《健身气功》(选修)教学大纲
- 王家岩隧道工程地质勘察报告(总结)
- GE公司燃气轮机组支持轴承结构及性能分析
- 《昆明的雨》优质课一等奖(课堂PPT)
- 油气田地面建设工程ppt课件
- 电动蝶阀安装步骤说明
- 全自动电镀流水线操作说明书(共12页)
评论
0/150
提交评论