2025版装配式建筑外架施工劳务分包创新合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版装配式建筑外架施工劳务分包创新合同合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止条件1.6合同履行期限第二章项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目要求第三章劳务分包方3.1分包方资质3.2分包方人员3.3分包方设备3.4分包方责任3.5分包方义务第四章施工方案4.1施工工艺4.2施工组织4.3施工进度4.4施工质量4.5施工安全4.6施工环境第五章材料与设备5.1材料采购5.2材料验收5.3设备租赁5.4设备验收5.5材料与设备保管5.6材料与设备使用第六章施工组织与管理6.1施工组织架构6.2施工人员管理6.3施工进度管理6.4施工质量管理6.5施工安全管理6.6施工环境管理第七章工程款项7.1工程款支付方式7.2工程款支付进度7.3工程款支付条件7.4工程款结算7.5工程款违约责任第八章风险管理8.1风险识别8.2风险评估8.3风险应对措施8.4风险责任承担8.5风险赔偿第九章合同变更9.1变更范围9.2变更程序9.3变更责任9.4变更赔偿第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决期限第十一章合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除责任11.4解除赔偿第十二章违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3违约赔偿12.4违约处理第十三章不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力处理13.3不可抗力赔偿第十四章合同附件14.1附件一：施工图纸14.2附件二：技术规范14.3附件三：工程量清单14.4附件四：其他相关文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024版装配式建筑外架施工劳务分包创新合同”。1.2合同双方1.3合同签订日期本合同签订日期为[签订日期]。1.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。1.5合同终止条件（1）合同约定的工程内容全部完成；（2）合同约定的工程内容已完成，甲方验收合格；（3）合同约定的工程内容已完成，但甲方未按约定支付工程款；（4）双方协商一致解除合同；（5）法律法规规定应当终止合同的其他情形。1.6合同履行期限本合同履行期限为[履行期限]，自合同生效之日起计算。第二章项目概况2.1项目名称[项目名称]2.2项目地点[项目地点]2.3项目规模[项目规模]2.4项目内容[项目内容]2.5项目要求[项目要求]第三章劳务分包方3.1分包方资质乙方应具备国家规定的相关资质，并符合甲方的要求。3.2分包方人员乙方应提供具备相应资格和经验的项目管理人员及施工人员。3.3分包方设备乙方应提供符合项目要求的施工设备，并保证设备完好。3.4分包方责任乙方应对施工过程中的安全、质量、进度负责。3.5分包方义务乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务。第四章施工方案4.1施工工艺[施工工艺]4.2施工组织[施工组织]4.3施工进度[施工进度]4.4施工质量[施工质量]4.5施工安全[施工安全]4.6施工环境[施工环境]第五章材料与设备5.1材料采购[材料采购]5.2材料验收[材料验收]5.3设备租赁[设备租赁]5.4设备验收[设备验收]5.5材料与设备保管[材料与设备保管]5.6材料与设备使用[材料与设备使用]第六章施工组织与管理6.1施工组织架构[施工组织架构]6.2施工人员管理[施工人员管理]6.3施工进度管理[施工进度管理]6.4施工质量管理[施工质量管理]6.5施工安全管理[施工安全管理]6.6施工环境管理[施工环境管理]第七章工程款项7.1工程款支付方式工程款支付方式为分期支付，具体支付方式如下：（1）开工前支付合同总价款的[百分比]%作为预付款；（2）每完成一定比例的工程量后，支付相应比例的工程款；（3）工程验收合格后支付剩余工程款；（4）工程保修期满后支付保修金。7.2工程款支付进度工程款支付进度应与施工进度相匹配，具体支付进度如下：（1）预付款支付进度：开工前；（2）中期付款进度：每完成合同约定工程量的[百分比]%后；（3）竣工付款进度：工程验收合格后；（4）保修金支付进度：保修期满后。7.3工程款支付条件支付工程款的条件如下：（1）乙方提交完整的工程进度报告；（2）甲方验收合格；（3）乙方提供相应的发票和支付凭证。7.4工程款结算工程款结算应在每个支付周期结束后进行，具体结算流程如下：（1）乙方提交结算申请；（2）甲方审核结算申请；（3）双方确认结算金额；（4）甲方支付结算款项。7.5工程款违约责任若乙方未按时完成工程或工程不符合约定质量标准，甲方有权扣减相应比例的工程款作为违约金。7.6工程款争议解决如发生工程款支付争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交[争议解决机构]仲裁。第八章风险管理8.1风险识别乙方应识别项目施工过程中可能出现的风险，包括但不限于自然风险、技术风险、市场风险等。8.2风险评估乙方应对识别出的风险进行评估，确定风险等级，并制定相应的应对措施。8.3风险应对措施（1）风险规避；（2）风险转移；（3）风险减轻；（4）风险自留。8.4风险责任承担风险责任承担应按照合同约定和相关法律法规执行。8.5风险赔偿如因乙方责任导致的风险发生，乙方应承担相应的赔偿责任。第九章合同变更9.1变更范围合同变更范围包括但不限于工程内容、工程量、施工期限、工程款等。9.2变更程序合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。9.3变更责任因合同变更导致的增加或减少的费用和工期，由双方按比例承担。9.4变更赔偿因合同变更导致的一方损失，另一方应给予合理的赔偿。第十章争议解决10.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。10.2争议解决机构如选择仲裁，争议解决机构为[仲裁机构名称]。10.3争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规和争议解决机构的规定。10.4争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起[期限]内。第十一章合同解除11.1解除条件合同解除条件包括但不限于：（1）一方违约；（2）不可抗力；（3）双方协商一致。11.2解除程序合同解除需经双方协商一致，并以书面形式签署解除协议。11.3解除责任合同解除后，双方应按照约定承担相应的责任。11.4解除赔偿因合同解除导致的一方损失，另一方应给予合理的赔偿。第十二章违约责任12.1违约行为违约行为包括但不限于：（1）未按时完成工程；（2）工程不符合约定质量标准；（3）未按时支付工程款；（4）其他违反合同约定的行为。12.2违约责任（1）支付违约金；（2）赔偿损失；（3）承担其他法律责任。12.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，提交[争议解决机构]仲裁。12.4违约处理违约处理应遵循相关法律法规和合同约定。第十三章不可抗力13.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。13.2不可抗力处理发生不可抗力事件时，双方应协商解决，如协商不成，可提交[争议解决机构]仲裁。13.3不可抗力赔偿因不可抗力导致的一方损失，另一方不予赔偿。第十四章合同附件14.1附件一：施工图纸[施工图纸]14.2附件二：技术规范[技术规范]14.3附件三：工程量清单[工程量清单]14.4附件四：其他相关文件[其他相关文件][甲方（盖章）][乙方（盖章）][甲方代表签字][乙方代表签字][日期]多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导项目管理条款说明：甲方有权对施工项目进行全过程管理，包括但不限于工程进度、质量、安全、成本等。1.2甲方指定项目管理团队条款说明：甲方应指定项目管理团队，负责项目的日常管理和协调工作。1.3甲方审批施工方案条款说明：乙方提交的施工方案需经甲方审批后方可实施。1.4甲方监督施工过程条款说明：甲方有权对施工过程进行监督，确保施工质量、安全、进度符合要求。1.5甲方有权调整施工进度条款说明：在确保工程质量和安全的前提下，甲方有权根据实际情况调整施工进度。1.6甲方负责协调资源条款说明：甲方负责协调项目所需的各类资源，包括材料、设备、人力等。1.7甲方承担项目变更责任条款说明：因甲方原因导致的工程变更，甲方应承担相应的责任和费用。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导施工组织条款说明：乙方有权根据合同约定和项目需求，组织施工团队和施工设备。2.2乙方负责施工方案实施条款说明：乙方负责按照审批通过的施工方案进行施工，确保工程质量和进度。2.3乙方有权提出合理化建议条款说明：乙方在施工过程中有权提出合理化建议，以提高施工效率和质量。2.4乙方负责施工安全管理条款说明：乙方应建立健全施工现场的安全管理制度，确保施工安全。2.5乙方负责施工环境保护条款说明：乙方应采取措施保护施工现场的环境，减少对周边环境的影响。2.6乙方承担施工过程中的风险责任条款说明：因乙方原因导致的施工风险，乙方应承担相应的责任和费用。2.7乙方有权要求甲方提供必要支持条款说明：在施工过程中，乙方有权要求甲方提供必要的支持，如技术指导、资源协调等。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介机构条款说明：本合同涉及的第三方中介机构应为具备相应资质和能力的机构。3.2第三方中介职责条款说明：第三方中介机构应负责项目的招投标、合同签订、工程监理等工作。3.3第三方中介费用条款说明：第三方中介费用由双方协商确定，并在合同中明确。3.4第三方中介协调条款说明：第三方中介机构应协调甲方、乙方及其他相关方，确保项目顺利进行。3.5第三方中介报告条款说明：第三方中介机构应定期向甲方和乙方提交项目报告，包括工程进度、质量、安全等方面。3.6第三方中介责任条款说明：第三方中介机构应按照合同约定和法律法规履行职责，如违反约定，应承担相应责任。3.7第三方中介争议解决条款说明：如发生第三方中介争议，双方应协商解决；协商不成的，提交[争议解决机构]仲裁。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：施工图纸2.附件二：技术规范3.附件三：工程量清单4.附件四：其他相关文件5.附件五：第三方中介机构资质证明6.附件六：项目管理团队名单7.附件七：施工安全管理制度8.附件八：环境保护措施9.附件九：施工进度计划10.附件十：合同变更协议二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按时完成工程认定：根据合同约定的施工进度，乙方未在规定时间内完成工程量。2.违约行为：工程不符合约定质量标准认定：经甲方或第三方验收，工程不符合合同约定的质量标准。3.违约行为：未按时支付工程款认定：根据合同约定的支付进度，乙方未在规定时间内收到工程款。4.违约行为：违反施工安全规定认定：乙方在施工过程中未遵守合同约定的安全规定，造成安全事故。5.违约行为：未履行环境保护义务认定：乙方未按照合同约定的环境保护措施进行施工，造成环境污染。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指由双方当事人共同选定或由一方当事人提出，由仲裁机构对争议进行审理并作出裁决。3.诉讼：指当事人将争议提交人民法院审理，由法院作出判决。4.违约金：指因一方违约而应向另一方支付的金钱赔偿。5.赔偿损失：指因一方违约给另一方造成的经济损失，应予以赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度滞后解决办法：加强项目管理，优化施工方案，增加人力和设备投入。2.问题：施工质量不达标解决办法：严格执行施工规范，加强质量检查，对不合格工程进行整改。3.问题：工程款支付争议解决办法：按照合同约定支付工程款，如发生争议，协商解决或提交仲裁。4.问题：第三方中介服务不到位解决办法：与第三方中介机构协商，要求其履行职责，如不履行，可解除合同。五、所有应用场景：1.装配式建筑外架施工项目2.劳务分包合同3.创新合同模式4.甲方主导型项目管理5.乙方主导型项目管理6.第三方中介参与的项目7.需要明确违约行为及责任的项目8.需要保障施工安全、质量和进度的项目全文完。2024版装配式建筑外架施工劳务分包创新合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2文档解释2.双方信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.项目信息3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工程范围4.1工程内容4.2工程量4.3工程质量标准5.技术规范与要求5.1设计规范5.2施工规范5.3质量标准5.4安全标准6.施工组织与进度6.1施工方案6.2施工进度计划6.3施工组织设计7.资源与材料7.1材料供应7.2资源配置7.3材料检验8.工程款支付8.1支付方式8.2支付时间8.3支付条件8.4预付款8.5结算方式9.税收与费用9.1税收政策9.2费用计算9.3费用承担10.风险管理10.1风险识别10.2风险评估10.3风险控制10.4风险转移11.质量保证与验收11.1质量保证措施11.2验收标准11.3验收程序11.4验收结果12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同变更与解除13.1变更条件13.2变更程序13.3合同解除条件13.4合同解除程序14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除后的处理第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“装配式建筑”指采用预制构件进行组装的建筑。1.1.2“外架施工”指建筑外部的支撑结构施工。1.1.3“劳务分包”指承包方将其部分工程劳务工作分包给有资质的分包方。1.1.4“创新合同”指在合同中引入新技术、新材料、新工艺等创新元素。1.2文档解释1.2.1本合同所指的“合同”包括本合同、附件及补充协议。1.2.2本合同所指的“附件”包括图纸、工程量清单、技术规范等。1.2.3本合同所指的“补充协议”是指合同履行过程中双方签订的补充文件。2.双方信息2.1分包方信息2.1.1分包方名称：[分包方全称]2.1.2分包方地址：[分包方地址]2.1.3分包方联系人：[分包方联系人姓名]2.1.4分包方联系电话：[分包方联系电话]2.2总包方信息2.2.1总包方名称：[总包方全称]2.2.2总包方地址：[总包方地址]2.2.3总包方联系人：[总包方联系人姓名]2.2.4总包方联系电话：[总包方联系电话]3.项目信息3.1项目名称：[项目全称]3.2项目地点：[项目具体地址]3.3项目规模：[项目总面积/体积]3.4项目工期：[合同签订之日起至工程竣工日期]4.工程范围4.1工程内容4.1.1预制构件的安装与连接4.1.2外架结构的搭建与拆除4.1.3施工现场的临时设施搭建4.2工程量4.2.1根据附件中的工程量清单计算4.2.2工程量清单由总包方提供，分包方确认4.3工程质量标准4.3.1符合国家现行建筑工程质量标准4.3.2达到总包方提出的质量要求5.技术规范与要求5.1设计规范5.1.1本工程的设计规范参照《[规范名称]》5.1.2设计图纸由总包方提供，分包方确认5.2施工规范5.2.1施工过程中必须遵守《[规范名称]》5.2.2施工规范由总包方提供，分包方遵守5.3质量标准5.3.1工程质量应符合《[质量标准名称]》5.3.2质量标准由总包方提供，分包方遵守5.4安全标准5.4.1施工现场必须遵守《[安全标准名称]》5.4.2安全标准由总包方提供，分包方遵守6.施工组织与进度6.1施工方案6.1.1分包方应制定详细的施工方案，包括施工工艺、施工顺序、安全措施等6.1.2施工方案由分包方提供，总包方审核批准6.2施工进度计划6.2.1分包方应根据施工方案制定施工进度计划6.2.2施工进度计划由分包方提供，总包方审核批准6.3施工组织设计6.3.1分包方应编制施工组织设计，包括施工人员、施工设备、施工材料等6.3.2施工组织设计由分包方提供，总包方审核批准8.工程款支付8.1支付方式8.1.1工程款支付采用银行转账方式。8.1.2每完成一定工程量后，按照工程量清单进行支付。8.2支付时间8.2.1每月25日为支付节点，支付上一个月完成的工程款。8.2.2首次支付时间为合同签订后5个工作日内。8.3支付条件8.3.1分包方提交完整的工程量清单、验收报告及发票。8.3.2总包方对工程量清单、验收报告及发票进行审核无误后，进行支付。8.4预付款8.4.1合同签订后，分包方需提交银行保函或等额现金作为预付款。8.4.2预付款在工程竣工验收合格后，按比例转为结算款。8.5结算方式8.5.1工程竣工验收合格后，进行最终结算。8.5.2结算款包括工程款、预付款及约定的其他费用。9.税收与费用9.1税收政策9.1.1工程款支付按照国家现行税收政策执行。9.1.2分包方应自行承担所有税费。9.2费用计算9.2.1工程费用按照合同约定的价格计算。9.2.2其他费用按照实际发生计算。9.3费用承担9.3.1工程费用由总包方承担。9.3.2其他费用由双方按约定承担。10.风险管理10.1风险识别10.1.1分包方应识别施工过程中可能出现的风险。10.1.2总包方应协助分包方识别风险。10.2风险评估10.2.1分包方应评估风险的可能性和影响程度。10.2.2总包方应审核分包方的风险评估结果。10.3风险控制10.3.1分包方应采取有效措施控制风险。10.3.2总包方应监督分包方的风险控制措施。10.4风险转移10.4.1合同中约定的风险由分包方承担。10.4.2非合同约定的风险，经双方协商后，可进行风险转移。11.质量保证与验收11.1质量保证措施11.1.1分包方应建立质量保证体系，确保工程质量。11.1.2总包方应定期对分包方的质量保证措施进行检查。11.2验收标准11.2.1工程质量应符合国家相关标准和合同约定的质量要求。11.2.2验收标准由总包方提供，分包方遵守。11.3验收程序11.3.1验收前，分包方应提交验收申请报告。11.3.2总包方组织验收，分包方配合。11.4验收结果11.4.1验收合格后，双方签署验收合格证明。11.4.2验收不合格，分包方应按总包方要求进行整改。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2协商不成的，提交[仲裁委员会名称]仲裁。12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为[仲裁委员会名称]。12.2.2仲裁地为[仲裁地]。12.3争议解决程序12.3.1双方应按照仲裁委员会的仲裁规则提交仲裁申请。12.3.2仲裁委员会按照仲裁规则进行审理。13.合同变更与解除13.1变更条件13.1.1经双方协商一致，可对合同内容进行变更。13.1.2变更内容应以书面形式确定。13.2变更程序13.2.1变更内容经双方签字盖章后生效。13.3合同解除条件13.3.1合同双方违约，对方有权解除合同。13.3.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方可解除合同。13.4合同解除程序13.4.1解除合同应以书面形式通知对方。13.4.2解除合同后，双方应按照合同约定处理后续事宜。14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签署合同后，合同生效。14.2合同终止条件14.2.1工程竣工验收合格，合同终止。14.2.2合同解除，合同终止。14.3合同解除后的处理14.3.1合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程及费用。14.3.2双方应相互配合，确保合同解除后的工作顺利进行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同执行过程中的独立主体，包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、保险公司等。15.1.2第三方应具备相应的资质和专业技术能力，并能够独立承担相应的法律责任。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务类型、服务内容和合同约定进行明确。15.2.2第三方的责任限额应在其合同中予以明确，并在甲乙双方合同中予以引用。15.3第三方介入条件15.3.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。15.3.2第三方的介入应有利于合同的履行，提高工程质量，降低风险。15.4第三方职责15.4.1第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求，履行其职责，包括但不限于：15.4.1.1监督施工过程，确保工程质量符合合同要求。15.4.1.2对施工材料进行检测，确保材料质量符合规定。15.4.1.3提供专业咨询，协助甲乙双方解决施工过程中的技术问题。15.5第三方与其他各方的关系15.5.1第三方与甲乙双方的关系为独立合同关系，第三方的责任和义务仅限于其与甲乙双方签订的合作协议。15.5.2第三方不得直接与分包方签订任何合同，所有与分包方的沟通和协调应通过甲乙双方进行。16.甲乙方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备履行其职责的能力和资质。16.1.2甲方应与第三方签订合作协议，明确第三方的责任和权利。16.1.3甲方应承担第三方在合同履行过程中产生的合理费用。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应配合第三方的工作，提供必要的施工资料和条件。16.2.2乙方应接受第三方的监督和检查，对发现的问题及时整改。16.2.3乙方应与第三方保持良好沟通，确保施工进度和质量。17.第三方责任界定17.1第三方在合同履行过程中的责任应限于其提供的专业服务范围内。17.1.1第三方对其提供的专业服务的质量和效果承担责任。17.1.2第三方不对施工过程中因分包方原因导致的损失承担责任。17.2第三方责任免除17.2.1因不可抗力导致的第三方责任免除。17.2.2因甲乙双方原因导致的第三方责任免除。17.3第三方责任赔偿17.3.1第三方在履行合同过程中因自身原因导致的责任，应承担相应的赔偿责任。17.3.2第三方赔偿责任的计算和支付方式应在合作协议中明确。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：列明所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。说明：工程量清单是工程款支付和结算的重要依据。2.设计图纸详细要求：提供完整的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。说明：设计图纸是施工的重要依据，确保施工符合设计要求。3.施工方案详细要求：包括施工工艺、施工顺序、安全措施、环境保护措施等。说明：施工方案是指导施工的重要文件，确保施工质量和安全。4.施工组织设计详细要求：包括施工人员、施工设备、施工材料、施工进度等。说明：施工组织设计是确保施工有序进行的重要文件。5.材料检验报告详细要求：提供所有施工材料的检验报告，证明材料质量符合要求。说明：材料检验报告是确保工程质量的重要依据。6.验收报告详细要求：包括工程验收的日期、验收人员、验收结果等。说明：验收报告是确认工程完成情况和质量的重要文件。7.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要文件。8.第三方合作协议详细要求：明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。说明：第三方合作协议是第三方介入合同执行的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1分包方未按时完成工程进度。1.2分包方未按合同约定质量标准施工。1.3分包方未按时提交工程量清单和验收报告。1.4甲方未按时支付工程款。1.5乙方未按时提供施工图纸和材料。1.6第三方未按合作协议履行职责。2.责任认定标准2.1分包方未按时完成工程进度，每延误一天，支付总合同金额的0.5%作为违约金。2.2分包方未按合同约定质量标准施工，造成工程返工或损失的，由分包方承担全部责任。2.3分包方未按时提交工程量清单和验收报告，每延误一天，支付总合同金额的0.1%作为违约金。2.4甲方未按时支付工程款，每延误一天，支付总合同金额的0.5%作为违约金。2.5乙方未按时提供施工图纸和材料，每延误一天，支付总合同金额的0.1%作为违约金。2.6第三方未按合作协议履行职责，造成合同无法履行的，由第三方承担相应责任。3.违约责任示例3.1分包方因材料采购延迟，导致工程进度延误3天，应支付总合同金额的1.5%作为违约金。3.2分包方施工过程中，发现部分构件质量不符合要求，需返工，损失费用由分包方承担。3.3甲方未按时支付工程款，导致分包方施工资金链断裂，甲方应支付违约金并赔偿损失。全文完。2024版装配式建筑外架施工劳务分包创新合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方（发包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________2.乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方与乙方在装配式建筑外架施工劳务分包过程中的权利、义务、责任以及违约责任，确保双方在合作过程中能够遵循公平、公正、诚信的原则，共同推进项目的顺利进行。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，以及双方共同协商一致的原则制定。三、定义与解释3.1专业术语1.装配式建筑：指在工厂或施工现场按照设计图纸，将构件进行组装，形成建筑物的建筑方式。2.外架施工：指在建筑物主体结构施工过程中，为保障施工安全和顺利进行，对建筑物外围进行的施工活动。3.劳务分包：指在工程总包合同的基础上，将部分施工任务委托给具有相应资质的承包商完成。3.2关键词解释1.本合同：指本合同以及所有附件、补充协议等。2.合同价款：指乙方按照本合同约定完成全部工程后，甲方应支付给乙方的报酬。3.工期：指本合同约定的完成全部工程的时间。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成外架施工劳务分包任务。2.甲方有权对乙方在施工过程中的工作进行监督、检查，并提出合理化建议。3.甲方应按照合同约定的时间、地点、方式支付合同价款。4.1乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成外架施工劳务分包任务。2.乙方应按照甲方要求，及时向甲方提供施工进度、质量、安全等相关资料。3.乙方应遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工现场安全。4.乙方应按照合同约定，合理使用合同价款，不得挪用、侵占。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为____个月。5.2合同履行地点本合同约定的施工地点为：____________________。5.3合同履行方式1.乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成外架施工劳务分包任务。2.乙方应按照甲方要求，及时向甲方提供施工进度、质量、安全等相关资料。3.甲方应按照合同约定的时间、地点、方式支付合同价款。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同约定的工期届满，且乙方已按照合同约定完成全部工程。2.双方协商一致，决定终止合同。6.3终止程序1.双方协商一致终止合同时，应签订终止协议，明确双方的权利、义务和责任。2.乙方应按照合同约定的时间、地点、方式将施工现场清理完毕。6.4终止后果1.合同终止后，甲方应按照合同约定支付乙方合同价款。2.乙方应按照合同约定的时间、地点、方式将施工现场清理完毕。3.双方应按照合同约定，处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程量清单费用：根据乙方提交的工程量清单，按照约定的单价计算，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。2.附加费用：包括但不限于设计变更费、签证费、赶工费、现场管理费、安全文明施工费等。3.风险费用：根据市场行情和合同约定，乙方承担的风险费用。4.税收及其他费用：依法应缴纳的各类税费及其他费用。7.2支付方式1.乙方应在合同签订后，提交详细的工程量清单及报价单。2.甲方按照合同约定的进度支付工程款，支付比例根据工程进度分段支付。3.乙方应提供相应的发票、收据等支付凭证。7.3支付时间1.合同签订后，甲方应在5个工作日内支付合同总价款的10%作为预付款。2.工程进度达到20%时，甲方支付合同总价款的30%。3.工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的40%。4.工程进度达到80%时，甲方支付合同总价款的20%。5.工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的10%作为质保金。7.4支付条款1.甲方在支付工程款前，有权对乙方的工作进行验收。2.乙方应确保工程质量符合国家标准，如有质量问题，乙方承担相应的修复责任。3.甲方在支付工程款时，应扣除乙方应承担的违约金、赔偿金等。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按应付款项的千分之五计算。2.甲方因自身原因导致工程延期，应向乙方支付违约金，违约金按合同总价款的千分之一计算。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按合同总价款的千分之五计算。2.乙方在施工过程中造成安全事故，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金及赔偿金额应根据实际情况由双方协商确定。2.乙方应按照合同约定，采取现金、银行转账等方式支付违约金及赔偿金。九、保密条款9.1保密内容1.本合同内容。2.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。3.有关本合同执行的其他保密信息。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同生效之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式1.双方应采取一切必要措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、台风等。2.社会事件：如战争、政府行为、社会动乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并提供相关证明。2.不可抗力事件发生期间，双方应尽力减少损失。3.不可抗力事件解除后，双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例如遇国家政策调整、原材料价格波动等，视为不可抗力事件。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让或以其他方式处分本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形1.乙方在施工过程中造成安全事故，导致合同无法履行。2.甲方因自身原因导致工程延期，超过合同约定的期限。3.双方协商一致，决定终止合同。施工劳务分包创新合同十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对装配式建筑外架施工过程中的设计变更、施工方案调整等决策权。2.乙方保留对施工过程中遇到的技术难题、材料选择等问题的解决权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在必要时对乙方施工进度、质量、安全等实施检查的权利。2.乙方保留在发现甲方违反合同约定时的制止权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何修改或补充本合同的内容，必须以书面形式进行。2.修改或补充的内容经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.修改或补充的内容与本合同具有同等法律效力。2.修改或补充的内容对本合同原有内容有抵触的，以修改或补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，确保工程顺利进行。2.甲方应提供乙方施工所需的必要条件。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议，讨论施工过程中的问题。2.双方应通过书面或口头方式及时沟通，解决施工过程中出现的矛盾。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同如有增减条款，应以书面形式进行，并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表（签字）：____________________代表（签字）：____________________签订日期：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.装配式建筑外架施工劳务分包合同书2.工程量清单及报价单3.施工图纸及技术规范4.甲方提供的施工条件清单5.乙方提交的施工进度计划6.验收报告及整改报告7.不可抗力事件证明文件8.违约金及赔偿金的支付凭证9.双方协商的会议纪要10.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付工程款，认定违约。因自身原因导致工程延期，认定违约。违反保密条款，认定违约。2.乙方违约：未按合同约定完成工程，认定违约。施工过程中造成安全事故，认定违约。违反保密条款，认定违约。违约行为的认定需双方协商一致，并提供