




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版隧道工程监理延期及风险评估合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称1.2承建单位名称1.3合同签订日期1.4合同生效日期2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.监理范围与内容3.1监理工作内容3.2监理工作标准3.3监理工作期限3.4监理工作质量要求4.延期及风险评估4.1延期原因界定4.2延期责任划分4.3风险评估标准4.4风险应对措施5.延期处理流程5.1延期申请5.2延期审核5.3延期批准5.4延期实施6.风险监控与处理6.1风险监控机制6.2风险预警系统6.3风险处理流程6.4风险处理责任7.费用及支付方式7.1监理费用总额7.2费用构成7.3支付方式7.4支付时间8.保密条款8.1保密信息范围8.2保密义务8.3保密期限9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿标准10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除条件11.1合同解除情形11.2解除合同程序11.3解除合同后果12.合同变更12.1变更程序12.2变更内容12.3变更效力13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他14.1法律适用14.2合同份数14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位名称:监理有限公司1.2承建单位名称:建设集团有限公司1.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同生效日期:自合同双方签字盖章之日起生效2.项目概况2.1工程名称:隧道工程2.2工程地点:省市区2.3工程规模:全长10公里,双向四车道2.4工程类型:高速公路隧道工程3.监理范围与内容3.1监理工作内容:包括但不限于工程质量、进度、安全、合同管理、信息管理等方面3.2监理工作标准:依据国家及行业相关标准、规范执行3.3监理工作期限:自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止3.4监理工作质量要求:确保工程质量达到国家及行业规定的优良等级4.延期及风险评估4.1延期原因界定:包括自然灾害、政策调整、设计变更、材料供应不足等不可抗力因素4.2延期责任划分:根据合同约定及实际情况,由监理单位与承建单位共同协商确定4.3风险评估标准:依据国家及行业相关标准,结合工程实际情况进行风险评估4.4风险应对措施:制定风险应对预案,明确应对措施及责任主体5.延期处理流程5.1延期申请:承建单位应在出现延期原因时,及时向监理单位提出延期申请5.2延期审核:监理单位收到延期申请后,应在5个工作日内完成审核5.3延期批准:经监理单位审核同意后,由双方共同签署延期协议5.4延期实施:延期实施期间,承建单位应继续履行合同约定的各项义务6.风险监控与处理6.1风险监控机制:建立风险监控小组,定期对风险进行评估和监控6.2风险预警系统:建立风险预警系统,及时发布风险预警信息6.3风险处理流程:按照风险等级,制定相应的处理流程6.4风险处理责任:明确风险处理责任,确保风险得到及时有效处理7.费用及支付方式7.1监理费用总额:人民币壹佰万元整(¥100,000.00)7.2费用构成:包括监理人员费用、设备费用、材料费用等7.3支付方式:承建单位按月支付监理费用,每月支付监理费用的10%7.4支付时间:每月5日前支付上月监理费用8.保密条款8.1保密信息范围:包括但不限于技术资料、财务数据、商业秘密等8.2保密义务:双方均应采取必要措施,确保保密信息的保密性8.3保密期限:自合同签订之日起至合同终止后五年9.违约责任9.1违约情形:包括但不限于未按时支付费用、未履行监理义务、泄露保密信息等9.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等9.3违约赔偿标准:赔偿金额根据违约情形及实际损失确定,最高不超过合同总金额的20%10.争议解决10.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决程序:仲裁委员会应按照其仲裁规则进行仲裁10.3争议解决地点:市11.合同解除条件11.1合同解除情形:包括但不限于一方违约、不可抗力、双方协商一致等11.2解除合同程序:一方提出解除合同意向,另一方应在7个工作日内答复,双方协商一致后签署解除合同协议11.3解除合同后果:解除合同后,双方应按照协议约定处理剩余事宜12.合同变更12.1变更程序:任何一方提出变更请求,应书面通知对方,经双方协商一致后签署变更协议12.2变更内容:包括但不限于合同期限、监理范围、费用等12.3变更效力:变更协议经双方签字盖章后生效,与原合同具有同等法律效力13.合同生效及终止13.1合同生效条件:合同双方签字盖章,并经市区市场监督管理局备案13.2合同终止条件:合同期限届满、双方协商一致解除、因不可抗力导致合同无法履行等13.3合同终止程序:合同终止后,双方应按照协议约定处理剩余事宜14.其他14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律14.2合同份数:本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力14.3合同附件:合同附件包括但不限于监理大纲、监理细则、费用明细表等第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同所指第三方,是指除合同双方外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于监理咨询机构、检测机构、评估机构、法律顾问等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提供专业服务,协助合同双方履行合同义务,提高合同执行的效率和效果。16.第三方介入的申请与批准16.1申请程序:任何一方有意引入第三方时,应提前30日向对方提出书面申请,说明第三方介入的目的、服务内容、预期效果等。16.2批准程序:对方应在收到申请后15日内给予书面答复,同意或拒绝第三方介入。17.第三方责任限额17.1责任限额定义:第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同双方或工程受到损害的,应承担相应的赔偿责任。17.2责任限额确定:第三方责任限额应根据第三方服务内容、风险程度及合同双方协商确定,并在合同中明确。17.3责任限额条款:合同中应包含第三方责任限额条款,明确第三方在何种情况下承担责任,以及责任的具体数额。18.第三方权利与义务18.1第三方权利:第三方有权根据合同约定和委托要求,独立开展相关工作,并享有相应的报酬。18.2第三方义务:第三方应遵守国家法律法规、行业标准,诚实守信,确保服务质量,并对工作中获取的保密信息承担保密义务。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分:第三方在合同中的职责应明确划分,避免职责交叉或遗漏。19.2沟通协调:第三方应与合同双方保持良好沟通,及时反馈工作进展,协调解决相关问题。19.3责任归属:第三方在履行职责过程中,若因自身原因导致合同双方或工程受到损害,应承担相应责任;若因合同双方原因导致损害,合同双方应各自承担责任。20.第三方介入的监督与管理20.1监督机构:合同双方可共同设立监督机构,对第三方工作进行监督。20.2监督内容:监督机构应监督第三方是否按照合同约定履行职责,服务质量是否符合要求。20.3监督措施:监督机构可通过定期检查、现场巡查、报告制度等方式对第三方工作进行监督。21.第三方介入的终止与替换21.1终止条件:第三方在履行职责过程中,若出现严重违约行为或服务质量不达标,合同双方有权终止其介入。21.2替换程序:合同双方应共同协商,选择合适的第三方替代原第三方,并签订补充协议。22.第三方介入的费用承担22.1费用构成:第三方介入费用包括但不限于服务费、交通费、住宿费等。22.2费用承担:第三方介入费用由合同双方按照合同约定或协商结果承担。23.第三方介入的争议解决23.1争议解决方式:第三方介入过程中发生的争议,通过友好协商解决。23.2争议解决程序:协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.监理大纲要求:详细说明监理工作的范围、内容、程序、方法及质量标准。说明:监理大纲是监理工作的指导文件,用于明确监理工作的具体要求。2.监理细则要求:具体规定监理工作的具体步骤、方法和措施。说明:监理细则是监理大纲的具体化,是监理人员执行工作的具体依据。3.费用明细表要求:详细列出监理服务的各项费用,包括但不限于人员费用、设备费用、材料费用等。说明:费用明细表是合同中费用支付的依据,确保费用透明。4.第三方服务合同要求:明确第三方服务的具体内容、费用、期限、责任等。说明:第三方服务合同是第三方介入的正式文件,确保第三方服务的规范性和有效性。5.风险评估报告要求:对工程项目的风险进行评估,包括风险因素、风险等级、应对措施等。说明:风险评估报告是风险管理的重要依据,有助于预防和控制风险。6.工程进度报告要求:定期报告工程进度,包括已完成工程量、存在问题、下一步计划等。说明:工程进度报告是监督工程进度的重要手段,有助于确保工程按期完成。7.质量检测报告要求:对工程材料、施工质量进行检测,确保工程质量符合标准。说明:质量检测报告是确保工程质量的重要依据,有助于及时发现和解决问题。8.争议解决协议要求:明确争议解决的方式、程序、地点等。说明:争议解决协议是解决合同争议的正式文件,有助于快速、公正地解决争议。9.合同变更协议要求:详细记录合同变更的内容、原因、影响等。说明:合同变更协议是合同变更的正式文件,确保变更的合法性和有效性。10.合同解除协议要求:明确合同解除的原因、程序、后果等。说明:合同解除协议是合同解除的正式文件,确保解除的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时支付监理费用责任认定标准:按照合同约定,每逾期一日,应向守约方支付合同总金额的1%作为违约金。示例:若监理费用为100万元,逾期支付一天,则违约方应支付1万元作为违约金。2.违约行为:未按时完成监理工作责任认定标准:每逾期一日,应向承建单位支付合同总金额的0.5%作为违约金。示例:若监理费用为100万元,逾期完成一天,则监理单位应支付0.5万元作为违约金。3.违约行为:泄露保密信息责任认定标准:根据泄露信息的严重程度,违约方应赔偿守约方因信息泄露造成的直接经济损失,并支付相应的违约金。示例:若泄露的保密信息导致守约方损失10万元,则违约方应赔偿10万元并支付相应的违约金。4.违约行为:未按合同约定履行监理职责责任认定标准:根据违约行为的严重程度,违约方应赔偿守约方因违约行为造成的直接经济损失,并支付相应的违约金。示例:若监理单位未按合同约定履行监理职责导致工程延误,造成承建单位损失5万元,则监理单位应赔偿5万元并支付相应的违约金。5.违约行为:因第三方原因导致合同无法履行责任认定标准:根据第三方违约行为的严重程度,合同双方应协商确定责任承担比例。示例:若第三方原因导致合同无法履行,监理单位与承建单位协商确定各自承担50%的责任。全文完。2024版隧道工程监理延期及风险评估合同1监理单位名称1.合同双方基本信息1.1监理单位名称及地址1.2施工单位名称及地址1.3合同签订日期2.合同背景及目的2.1工程项目名称及概况2.2监理延期原因及风险2.3合同签订目的3.监理延期及风险评估范围3.1监理延期范围3.2风险评估范围3.3监理延期及风险评估期限4.监理延期及风险评估程序4.1监理延期申请4.2风险评估申请4.3监理延期及风险评估流程5.监理延期及风险评估费用5.1监理延期费用计算方式5.2风险评估费用计算方式5.3费用支付方式6.监理延期及风险评估责任6.1监理单位责任6.2施工单位责任6.3双方共同责任7.监理延期及风险评估报告7.1报告内容要求7.2报告提交时间7.3报告审核及修改8.监理延期及风险评估结果应用8.1结果应用原则8.2结果应用范围8.3结果应用流程9.监理延期及风险评估争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力处理13.3不可抗力证明14.合同附件14.1附件一:监理延期及风险评估费用明细表14.2附件二:监理延期及风险评估报告模板14.3附件三:争议解决流程图本合同目录一览第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位名称:[监理单位全称]1.2监理单位地址:[监理单位详细地址]1.3施工单位名称:[施工单位全称]1.4施工单位地址:[施工单位详细地址]1.5合同签订日期:[具体日期]2.合同背景及目的2.1工程项目名称:[工程项目全称]2.2工程项目概况:[简要描述工程项目的基本情况,如规模、地点、工期等]2.3监理延期原因:[列举导致监理延期的主要原因,如设计变更、材料供应延迟、天气原因等]2.4风险评估:[说明进行风险评估的目的和范围,如风险评估的对象、内容、方法等]2.5合同签订目的:[明确合同签订的目的,如确保工程顺利进行、降低风险、维护双方权益等]3.监理延期及风险评估范围3.1监理延期范围:[具体列出监理工作延期的范围,如监理计划、监理活动、监理报告等]3.2风险评估范围:[详细说明风险评估涉及的方面,如技术风险、管理风险、市场风险等]3.3监理延期及风险评估期限:[规定监理延期及风险评估的具体时间范围]4.监理延期及风险评估程序4.1监理延期申请:[规定监理单位提出延期申请的程序和所需材料]4.2风险评估申请:[规定施工单位提出风险评估申请的程序和所需材料]4.3监理延期及风险评估流程:[详细描述监理延期及风险评估的步骤和流程]5.监理延期及风险评估费用5.1监理延期费用计算方式:[说明监理延期费用的计算方法和标准]5.2风险评估费用计算方式:[说明风险评估费用的计算方法和标准]5.3费用支付方式:[规定监理延期及风险评估费用的支付方式、时间和条件]6.监理延期及风险评估责任6.1监理单位责任:[明确监理单位在监理延期及风险评估中的责任和义务]6.2施工单位责任:[明确施工单位在监理延期及风险评估中的责任和义务]6.3双方共同责任:[规定双方在监理延期及风险评估中的共同责任和协作要求]7.监理延期及风险评估报告7.1报告内容要求:[详细列出监理延期及风险评估报告应包含的内容和格式要求]7.2报告提交时间:[规定监理延期及风险评估报告的提交时间和方式]7.3报告审核及修改:[说明监理延期及风险评估报告的审核程序和修改要求]8.监理延期及风险评估结果应用8.1结果应用原则:[规定监理延期及风险评估结果应用的基本原则,如公正、客观、科学等]8.2结果应用范围:[明确监理延期及风险评估结果在工程管理、决策、调整等方面的应用范围]8.3结果应用流程:[详细描述如何将评估结果应用于工程实际操作中的具体步骤和流程]9.监理延期及风险评估争议解决9.1争议解决方式:[列举争议解决的途径,如协商、调解、仲裁、诉讼等]9.2争议解决程序:[规定争议解决的程序,包括提出争议、受理、审理、裁决等环节]9.3争议解决期限:[设定争议解决的合理期限,确保争议能够及时得到解决]10.合同解除及终止10.1合同解除条件:[列出合同解除的具体条件,如违约行为、不可抗力等]10.2合同终止条件:[规定合同终止的情形,如合同履行完毕、双方协商一致等]10.3合同解除及终止程序:[描述合同解除或终止的程序,包括通知、确认、善后处理等]11.合同生效及期限11.1合同生效条件:[明确合同生效所需满足的条件,如双方签字盖章、合同登记等]11.2合同期限:[规定合同的有效期限,包括起始日期和终止日期]12.违约责任12.1违约情形:[详细列举可能出现的违约情形,如延期交付、质量不合格等]12.2违约责任承担:[规定违约方应承担的责任,包括赔偿损失、支付违约金等]12.3违约赔偿:[设定违约赔偿的计算方法和标准]13.不可抗力13.1不可抗力定义:[定义不可抗力的范围,如自然灾害、战争、政府行为等]13.2不可抗力处理:[规定不可抗力事件发生后的处理措施,包括通知、证明、合同调整等]13.3不可抗力证明:[明确不可抗力事件的证明材料要求,如政府文件、新闻报道等]14.合同附件14.1附件一:监理延期及风险评估费用明细表14.2附件二:监理延期及风险评估报告模板14.3附件三:争议解决流程图14.4附件四:合同双方签字盖章页第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可,介入合同执行过程中的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方可以是但不限于中介机构、咨询公司、监理机构、法律顾问、审计机构等。15.2第三方介入的条件15.2.1当甲乙双方在合同履行过程中出现争议或需要专业意见时,可以邀请第三方介入。15.2.2第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订第三方介入协议。15.3第三方介入的程序15.3.1甲乙双方应共同确定第三方的选择标准和程序。15.3.2第三方介入后,应遵循甲乙双方的要求,提供专业意见或服务。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中,因自身原因造成的损失,其承担的责任上限。16.2第三方责任限额的确定:16.2.1第三方责任限额应在第三方介入协议中明确约定。16.2.2第三方责任限额应根据第三方的专业能力、服务范围和合同约定等因素确定。16.3第三方责任限额的调整:16.3.1在合同履行过程中,如遇特殊情况,甲乙双方可协商调整第三方责任限额。16.3.2调整第三方责任限额需书面通知第三方,并经其同意。17.第三方责权利17.1第三方权利:17.1.1第三方有权根据合同约定和介入协议,独立开展相关工作。17.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助。17.2第三方义务:17.2.1第三方应遵守国家法律法规和合同约定。17.2.2第三方应按照合同约定和专业标准,提供高质量的服务。17.3第三方责任:17.3.1第三方应承担因其自身原因造成的损失。17.3.2第三方责任限额内的损失,由第三方承担;超出责任限额的损失,由甲乙双方按合同约定分担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分:18.1.1第三方应独立于甲方,甲方不得直接干预第三方的专业判断和服务。18.1.2第三方在提供服务过程中,应保持独立性和公正性。18.2第三方与乙方的划分:18.2.1第三方应独立于乙方,乙方不得直接干预第三方的专业判断和服务。18.2.2第三方在提供服务过程中,应保持独立性和公正性。18.3第三方与甲乙双方的关系:18.3.2第三方在介入合同执行过程中,应尊重甲乙双方的意见和决定。18.4第三方与其他第三方的关系:18.4.1如合同履行过程中涉及多个第三方,各方应相互尊重、协调合作。18.4.2各第三方之间应保持独立,不得相互干涉。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:监理延期及风险评估费用明细表要求:详细列出监理延期及风险评估的各项费用,包括但不限于人工费、材料费、设备使用费、差旅费等,并附上相应的计算依据和标准。说明:此表格用于明确监理延期及风险评估的费用构成,为双方提供费用计算的依据。2.附件二:监理延期及风险评估报告模板要求:提供监理延期及风险评估报告的标准模板,包括报告的格式、内容要求、提交时间等。说明:此模板用于规范监理延期及风险评估报告的编制,确保报告的质量和一致性。3.附件三:争议解决流程图要求:绘制争议解决的流程图,包括争议的提出、受理、审理、裁决等环节。说明:此流程图用于指导双方在出现争议时,按照既定的流程进行处理。4.附件四:合同双方签字盖章页要求:提供合同双方签字盖章的页面,确保合同的合法性和有效性。说明:此页面用于证明合同已经得到双方的认可和签订。5.附件五:第三方介入协议要求:详细列明第三方介入协议的内容,包括第三方的权利、义务、责任限额等。说明:此协议用于明确第三方在合同执行过程中的角色和责任。6.附件六:不可抗力事件证明材料要求:提供不可抗力事件的相关证明材料,如政府文件、新闻报道等。说明:此材料用于证明不可抗力事件的真实性和影响。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按合同约定的时间提交相关文件或资料。1.2甲乙双方未按合同约定支付费用。1.3第三方未按合同约定提供专业意见或服务。1.4甲乙双方未按合同约定履行合同解除或终止程序。2.责任认定标准:2.1违约方应承担因其违约行为造成的直接经济损失。2.2违约方应承担因其违约行为造成的间接经济损失。2.3违约方应承担因其违约行为给对方造成的合理费用。3.违约责任示例:3.1若甲方未按时提交设计变更文件,导致乙方施工延误,甲方应赔偿乙方因延误造成的损失,包括人工费、材料费等。3.2若第三方未按合同约定提供风险评估报告,甲方和乙方均有权要求第三方承担相应的违约责任,包括赔偿损失和支付违约金。全文完。2024版隧道工程监理延期及风险评估合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期2.双方当事人2.1监理单位2.2施工单位2.3合同签订人3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程建设标准4.监理工作内容4.1监理范围4.2监理职责4.3监理方法4.4监理质量要求5.延期条款5.1延期原因5.2延期申请5.3延期审批5.4延期补偿6.风险评估6.1风险识别6.2风险评估方法6.3风险应对措施6.4风险报告7.监理费用7.1监理费用总额7.2费用支付方式7.3费用支付时间7.4费用调整8.质量保证8.1质量保证期8.2质量保修8.3质量责任9.合同履行9.1合同履行时间9.2合同履行地点9.3合同履行方式9.4合同履行条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后果14.其他约定14.1法律适用14.2合同份数14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024版隧道工程监理延期及风险评估合同”。1.2合同编号本合同编号为______。1.3合同签订日期本合同签订日期为______年______月______日。1.4合同生效日期本合同生效日期为合同签订之日起______个工作日。1.5合同终止日期本合同终止日期为______年______月______日。2.双方当事人2.1监理单位监理单位名称:______,住所地:______。2.2施工单位施工单位名称:______,住所地:______。2.3合同签订人监理单位合同签订人:______,职务:______。施工单位合同签订人:______,职务:______。3.工程概况3.1工程名称工程名称:______隧道工程。3.2工程地点工程地点:______。3.3工程规模工程规模:全长______公里,路基宽度______米。3.4工程建设标准工程建设标准:按照国家相关标准和规范执行。4.监理工作内容4.1监理范围监理范围包括但不限于施工图设计文件审查、施工组织设计审查、施工质量监督、进度控制、安全生产、环境保护等。4.2监理职责监理职责包括但不限于监督施工单位按设计文件和规范施工,确保工程质量、安全和进度;协调解决施工过程中出现的问题等。4.3监理方法监理方法包括但不限于现场巡查、资料审查、技术交底、现场协调等。4.4监理质量要求监理质量要求:严格按照国家相关标准和规范执行,确保工程质量达到设计要求。5.延期条款5.1延期原因延期原因包括但不限于设计变更、材料供应不足、天气影响等。5.2延期申请监理单位发现延期原因后,应及时向施工单位提出延期申请,并说明原因。5.3延期审批施工单位收到延期申请后,应在______个工作日内予以审批,同意延期则调整合同工期。5.4延期补偿因延期原因导致合同工期延长,监理单位应向施工单位支付______%的延期补偿。6.风险评估6.1风险识别监理单位应全面识别隧道工程监理过程中可能存在的风险,包括但不限于技术风险、管理风险、环境风险等。6.2风险评估方法风险评估方法采用定性分析和定量分析相结合的方式。6.3风险应对措施针对识别出的风险,监理单位应制定相应的应对措施,包括但不限于技术措施、管理措施、应急措施等。6.4风险报告监理单位应在风险发生后______个工作日内向施工单位提交风险报告,内容包括风险情况、应对措施、处理结果等。8.监理费用8.1监理费用总额本合同监理费用总额为人民币______元。8.2费用支付方式监理费用支付方式为分阶段支付,具体支付节点如下:1.合同签订后______个工作日内支付监理费用总额的______%;2.施工单位进场后______个月内支付监理费用总额的______%;3.施工单位完成主体结构后______个月内支付监理费用总额的______%;4.施工单位完成工程验收后______个月内支付监理费用总额的______%。8.3费用支付时间监理费用支付时间为每个支付节点对应的月份一日。8.4费用调整因政策调整、市场价格波动等原因导致监理费用发生变化的,双方应协商一致后进行调整。9.质量保证9.1质量保证期本合同的质量保证期为自工程验收合格之日起______年。9.2质量保修在质量保证期内,如因监理单位原因导致工程质量问题,监理单位应负责修复,并承担相关费用。9.3质量责任监理单位对工程质量承担监督责任,对因监理失职导致的质量问题承担相应责任。10.合同履行10.1合同履行时间本合同履行时间为自合同生效之日起至合同终止日期止。10.2合同履行地点合同履行地点为______隧道工程现场。10.3合同履行方式合同履行方式为监理单位在施工现场进行监理工作,施工单位按合同约定进行施工。10.4合同履行条件合同履行条件包括但不限于施工单位的施工准备、监理单位的监理准备、设计变更的审批等。11.违约责任11.1违约情形违约情形包括但不限于未按时支付监理费用、未按时完成监理工作、未按合同约定履行质量保证义务等。11.2违约责任承担发生违约情形,违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约程度和损失情况确定,双方协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式本合同的争议解决方式为协商解决,协商不成时,提交______仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构争议解决机构为______仲裁委员会。12.3争议解决程序争议解决程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关法律法规执行。13.合同解除13.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力事件、合同目的不能实现等。13.2合同解除程序合同解除程序按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。13.3合同解除后果合同解除后,双方应按照合同约定处理已履行部分和未履行部分的权益。14.其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。14.3合同附件1.施工图设计文件;2.施工组织设计文件;3.监理大纲;4.合同附件清单。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方外的其他单位或个人,包括但不限于中介方、咨询服务机构、检测机构、专家委员会等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保障工程质量、解决合同履行过程中的争议或提供专业服务。16.第三方介入程序16.1第三方选定甲乙双方协商一致后,可邀请第三方介入合同履行。第三方选定后,应与甲乙双方签订相应的合作协议。16.2第三方协议第三方与甲乙双方签订的协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额等内容。17.第三方职责17.1第三方职责范围第三方职责范围包括但不限于:1.提供专业咨询服务;2.进行工程质量检测;3.组织专家评审;4.协调解决合同履行过程中的争议;5.其他甲乙双方约定的职责。17.2第三方工作内容第三方应按照合作协议约定的工作内容,按时、保质完成相关工作。18.第三方权利18.1第三方权利范围第三方权利范围包括但不限于:1.获取合同履行过程中的相关信息;2.享有合作协议中约定的权利;3.要求甲乙双方提供必要的协助和支持。18.2第三方权利行使第三方应在合作协议约定的范围内行使权利,不得损害甲乙双方的合法权益。19.第三方义务19.1第三方义务范围第三方义务范围包括但不限于:1.按时完成工作内容;2.保守合同履行过程中的商业秘密;3.对其工作成果承担相应的责任;4.其他合作协议中约定的义务。19.2第三方义务履行第三方应按照合作协议约定履行义务,确保合同履行顺利进行。20.第三方责任限额20.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方因履行协议中的职责所导致的责任,甲方和乙方对第三方的责任承担限额。20.2责任限额确定责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,可根据第三方的工作性质、工作范围和风险程度等因素确定。20.3责任限额执行第三方在履行协议过程中,如因自身原因导致甲乙双方损失,应按照合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 智能在线食品软件定制开发协议
- 公共管理者个人读书计划范文
- 交通流量预测在智慧交通系统2025年智慧交通市场中的应用报告
- 小学秋季阅读推广活动计划
- 政策驱动下的2025社会资本医疗行业投资策略分析报告
- 双减政策实施中的教学资源优化心得体会
- 工业污染场地修复技术选择与2025年成本效益评估体系构建与优化报告
- 2025年春季学期成人教育教务处工作计划
- 2025年数控机床智能化升级技术路径解析与应用案例报告
- 教育精准扶贫背景下农村学校教师培训与发展的实践评估报告
- 新媒体业务面试题及答案
- 广东省广州市2025年中考地理模拟测试卷(含答案)
- 食堂应急预案管理制度
- 安全生产法律法规基本知识
- 2025年新高考历史预测模拟试卷黑吉辽蒙卷(含答案解析)
- 2025高考语文名校作文题立意与例文参考11篇
- 2025年高三语言复习【文字运用题】专项练习卷附答案解析
- 申报企业高级工程师职称述职报告
- 5.2《稻》教案-【中职专用】高二语文同步教学(高教版2023·拓展模块下册)
- 突破困境的智慧主题班会
- 金属雕花板保温施工方案
评论
0/150
提交评论