建设工程承发包廉洁协议2025年

建设工程承发包廉洁协议2025年通用合同编号：__________甲方（发包方）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________乙方（承包方）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________一、廉洁自律1.1双方须严格遵守国家法律法规，诚实守信，公平交易，不得利用不正当手段损害国家利益、社会公共利益和对方利益。1.2双方在项目合作过程中，未经对方同意，不得向对方单位或个人索取、收受任何形式的贿赂、回扣、好处费等不正当利益。1.3双方不得利用职务之便，为对方谋取不正当利益，损害国家利益、社会公共利益和对方利益。1.4双方应加强内部管理，加强对员工的教育培训，确保员工遵守廉洁协议，不发生任何损害双方利益的行为。二、保密条款2.1双方在项目合作过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。未经对方书面同意，不得向第三方泄露。2.2双方应采取适当措施，确保对方提供的保密信息不被未授权人员获取。2.3双方在保密期限内，如因违反保密义务导致对方损失的，应承担相应的赔偿责任。三、违约责任3.1如一方违反本协议，另一方有权要求违约方承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。3.2本协议约定的违约金、赔偿金额等，如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。四、争议解决4.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.2诉讼费、律师费等费用，由败诉方承担。五、其他约定5.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。5.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.甲方（发包方）的营业执照复印件

2.乙方（承包方）的营业执照复印件

3.甲乙双方的公司简介及资质证明

4.项目方案设计及相关图纸

5.项目施工计划及进度安排

6.项目预算书及支付方式说明

7.廉洁协议履行情况记录表

8.保密协议

9.项目管理协议

10.工程质量保修协议二、违约行为及认定：

1.甲方未按照约定时间支付工程款项，视为违约。

2.乙方未按照约定的工期完成工程，视为违约。

3.乙方未按照设计要求和施工标准进行施工，导致工程质量不符合约定，视为违约。

4.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件等，导致乙方无法正常施工，视为违约。

5.双方未按照约定履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密等，视为违约。三、法律名词及解释：

1.发包方：指委托他人完成某项建设工程的当事人。

2.承包方：指接受发包方委托，承担某项建设工程实施的当事人。

3.廉洁协议：指双方在合同履行过程中，约定遵守的廉洁自律条款。

4.保密义务：指双方在合同履行过程中，对获悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密的义务。

5.违约金：指一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应支付给对方的一定金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方延迟支付工程款项：乙方可以与甲方协商，要求甲方按时支付工程款项；协商不成时，可以向法院提起诉讼。

2.乙方延误工期：甲方可以与乙方协商，要求乙方按时完成工程；协商不成时，可以向法院提起诉讼。

3.工程质量问题：甲方可以要求乙方进行整改，必要时可以委托第三方检测机构进行检测，并根据检测结果要求乙方承担相应的责任。

4.甲方未提供施工条件：乙方可以与甲方协商，要求甲方提供施工条件；协商不成时，可以向法院提起诉讼。

5.保密信息泄露：泄露方应立即采取补救措施，防止进一步泄露；同时，可以根据违约情况要求违约方承担相应的违约责任。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑工程、市政工程、道路桥梁工程等。

2.适用于双方在合作过程中，需要遵守廉洁自律、保密