版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度智慧城市基础设施建设施工合同工程量追加补充协议本合同目录一览1.协议签订与生效1.1协议签署日期1.2协议生效日期1.3协议签署地点2.合同双方信息2.1施工方基本信息2.2业主方基本信息3.工程追加补充说明3.1追加工程内容概述3.2追加工程范围与规模3.3追加工程投资估算4.工程追加补充协议的主要内容4.1工程追加补充协议的签订依据4.2工程追加补充协议的适用范围4.3工程追加补充协议的调整原则5.工程追加补充协议的履行5.1工程追加补充协议的履行期限5.2工程追加补充协议的履行方式5.3工程追加补充协议的变更与解除6.工程追加补充协议的变更与解除条件6.1工程追加补充协议变更的条件6.2工程追加补充协议解除的条件7.工程追加补充协议的违约责任7.1施工方违约责任7.2业主方违约责任8.工程追加补充协议的争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.工程追加补充协议的保密条款9.1保密信息范围9.2保密义务10.合同附件10.1工程追加补充协议附件清单10.2附件内容及签署11.合同解除后的责任承担11.1合同解除后的工程款结算11.2合同解除后的违约责任12.合同解除后的其他事项12.1合同解除后的工程资料移交12.2合同解除后的工程验收13.合同的附件及补充13.1附件及补充文件的效力13.2附件及补充文件的签署14.其他约定事项14.1不可抗力14.2通知与送达14.3合同的解除与终止14.4合同的修改与补充14.5合同的争议解决14.6合同的生效与解除14.7合同的管辖法院第一部分:合同如下:第一条协议签订与生效1.1本协议于2024年X月X日签署。1.2本协议自双方签字盖章之日起生效。1.3本协议签署地为市区。第二条合同双方信息2.1施工方:建设集团有限公司法定代表人:X注册资本:人民币X万元注册地址:市区路号2.2业主方:智慧城市建设项目管理委员会法定代表人:X注册地址:市区路号第三条工程追加补充说明3.1追加工程内容包括:智慧路灯升级改造、智慧停车系统建设、城市视频监控网络扩容。3.2追加工程范围为市区范围内的指定区域。3.3追加工程规模:智慧路灯升级改造5000盏,智慧停车系统覆盖10个停车场,城市视频监控网络新增摄像头1000个。第四条工程追加补充协议的主要内容4.1本协议依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规签订。4.2本协议适用于2004年度智慧城市基础设施建设施工合同中未包含的追加工程内容。4.3本协议调整原则为:保证工程质量和进度,合理控制追加工程投资。第五条工程追加补充协议的履行5.1本协议的履行期限为自协议生效之日起至追加工程全部完工验收合格之日止。5.2本协议的履行方式为施工方按照约定的工程量、进度和质量要求进行施工,业主方按照约定的进度支付工程款。5.3如需调整工程追加补充协议的履行方式,双方应协商一致并签订补充协议。第六条工程追加补充协议的变更与解除条件6.1工程追加补充协议变更的条件包括:工程量、进度、质量、投资等。6.2工程追加补充协议解除的条件包括:不可抗力、严重违约、合同目的不能实现等。第七条工程追加补充协议的违约责任7.1施工方违约责任:未按约定完成工程,每延迟一天,应向业主方支付违约金人民币X元;工程质量不符合约定,应承担修复费用,并赔偿业主方因此遭受的损失;违约金总额不超过追加工程合同总价款的%。7.2业主方违约责任:未按约定支付工程款,每延迟一天,应向施工方支付违约金人民币X元;未按约定提供施工条件,造成施工方损失的,应赔偿施工方因此遭受的全部损失;违约金总额不超过追加工程合同总价款的%。第八条工程追加补充协议的争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决。8.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条工程追加补充协议的保密条款9.1双方对本协议内容以及涉及的项目技术、商业秘密负有保密义务。9.2保密期限自本协议生效之日起至协议终止后年止。第十条合同附件10.1本协议附件包括但不限于:工程追加补充协议附件清单、追加工程量清单、工程进度计划、工程质量标准等。10.2附件与本协议具有同等法律效力,双方应共同签署附件。第十一项合同解除后的责任承担11.1合同解除后,双方应按照合同约定结算剩余工程款。11.2施工方应按照合同约定,将已完成工程交付业主方。11.3双方应承担因合同解除而产生的违约责任。第十二项合同解除后的其他事项12.1合同解除后,双方应按照合同约定,办理工程资料移交手续。12.2双方应按照合同约定,进行工程验收,并签署验收报告。第十三项合同的附件及补充13.1附件及补充文件的效力与本协议同等。13.2附件及补充文件的签署,应经双方签字盖章确认。第十四项其他约定事项14.1不可抗力:因不可抗力导致本协议无法履行时,双方互不承担责任。不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。14.2通知与送达:双方应按照本协议约定的联系方式进行通知和送达。通知和送达以实际收到为准。14.3合同的解除与终止:本协议在履行过程中,如因法定原因或双方协商一致,可以解除或终止。14.4合同的修改与补充:本协议的修改与补充,应经双方签字盖章确认。14.5合同的争议解决:如对本协议的履行或解释发生争议,双方应通过协商或仲裁解决。14.6合同的生效与解除:本协议自双方签字盖章之日起生效。合同解除应符合法律规定和双方约定。14.7合同的管辖法院:本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,均应提交合同签订地人民法院管辖。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1本合同所称的第三方,是指除甲乙双方以外的独立法人、自然人或其他组织。1.2第三方介入的范围包括但不限于工程监理、审计、评估、检测、咨询等。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。2.2第三方介入前,甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和能力。2.3第三方介入的具体程序如下:2.1.1甲乙双方共同确定第三方介入的事项及要求;2.1.2甲乙双方与第三方签订合作协议,明确各方的权利和义务;2.1.3第三方根据合作协议开展相关工作。3.第三方介入后的责任划分3.1第三方在介入本合同履行过程中,应遵守国家法律法规和双方签订的合作协议。3.2第三方的责任如下:3.1.1按照合作协议履行职责,确保工作质量;3.1.2对其工作过程中产生的任何风险承担相应的责任;3.1.3如因第三方原因导致本合同无法履行,第三方应承担相应的违约责任。4.第三方责任限额4.1.1责任限额应合理,既保护第三方合法权益,又避免甲乙双方承担过重风险;4.1.2责任限额应与第三方工作范围、工作量及风险程度相匹配;4.1.3责任限额应包括直接损失和间接损失。5.第三方与其他各方的权利与义务5.1第三方与甲乙双方的权利与义务:5.1.1第三方应向甲乙双方提供真实、准确、完整的信息;5.1.2第三方应协助甲乙双方解决工程中的问题;5.1.3第三方应遵守甲乙双方的相关规定和制度。5.2第三方与甲乙双方的其他方(如供应商、承包商等)的权利与义务:5.2.1第三方应与其合作的其他方签订相应的合作协议,明确各方的权利和义务;5.2.2第三方应协调与其合作的其他方,确保工程顺利进行;5.2.3第三方应承担因其原因导致合作的其他方遭受的损失。6.第三方介入后的争议解决6.1第三方介入后,如甲乙双方与第三方发生争议,应通过协商解决。6.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.第三方介入后的合同变更7.1第三方介入后,如需对本合同进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订补充协议。8.第三方介入后的合同解除8.1第三方介入后,如因法定原因或双方协商一致,可以解除本合同。8.2合同解除后,甲乙双方应按照本合同约定,办理相关手续,并承担相应的责任。9.第三方介入后的其他事项9.1第三方介入后,甲乙双方应确保工程进度、质量、安全等不受影响。9.2第三方介入期间,甲乙双方应密切关注工程情况,及时发现并解决相关问题。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程追加补充协议附件清单详细要求:列出所有与本协议相关的附件名称及编号,确保附件与协议内容一致。附件说明:包括但不限于追加工程量清单、工程进度计划、工程质量标准、第三方合作协议等。2.追加工程量清单详细要求:详细列出追加工程的具体项目、数量、规格、质量要求等。附件说明:作为工程追加补充协议的附件,用于明确追加工程的具体内容和数量。3.工程进度计划详细要求:制定详细的工程进度计划,包括各个阶段的开始和结束时间。附件说明:作为工程追加补充协议的附件,用于明确工程追加的进度安排。4.工程质量标准详细要求:明确工程追加部分的质量标准,包括材料、工艺、验收标准等。附件说明:作为工程追加补充协议的附件,用于确保工程追加部分符合质量要求。5.第三方合作协议详细要求:明确第三方介入的具体事项、权利义务、责任划分等。附件说明:作为工程追加补充协议的附件,用于规范第三方在合同履行过程中的行为。6.工程资料移交清单详细要求:列出工程资料移交的具体内容、数量、时间等。附件说明:作为合同解除后的附件,用于确保工程资料完整移交。7.工程验收报告详细要求:详细记录工程验收的时间、地点、人员、结果等。附件说明:作为合同解除后的附件,用于证明工程已按约定完成。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工方未按约定完成工程:如延迟完工、工程质量不符合要求等。业主方未按约定支付工程款:如延迟支付、未按约定比例支付等。第三方未按合作协议履行职责:如工作质量不符合要求、泄露商业秘密等。2.责任认定标准:违约行为发生时,甲乙双方应通过协商解决。如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:支付违约金;承担修复费用;赔偿损失;解除合同。3.违约责任示例说明:施工方未按约定完成工程,导致工程进度延误,业主方要求支付违约金人民币X元。业主方未按约定支付工程款,施工方要求支付违约金人民币X元。第三方泄露商业秘密,导致业主方遭受损失,第三方应赔偿业主方人民币X元。全文完。2024年度智慧城市基础设施建设施工合同工程量追加补充协议1本合同目录一览1.协议概述1.1协议签订背景1.2协议目的1.3协议适用范围2.工程追加内容2.1追加工程范围2.2追加工程量2.3追加工程工期3.工程追加费用3.1追加工程费用总额3.2追加工程费用构成3.3费用支付方式4.工程追加质量要求4.1质量标准4.2质量检测4.3质量责任5.工程追加进度安排5.1追加工程进度计划5.2进度调整机制5.3进度违约责任6.工程追加合同价格调整6.1价格调整依据6.2价格调整方式6.3价格调整期限7.工程追加合同履行7.1合同履行主体7.2合同履行地点7.3合同履行期限8.工程追加合同变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更责任9.工程追加合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一:工程追加内容明细表13.2附件二:工程追加费用明细表13.3附件三:工程追加进度计划表14.其他约定14.1保密条款14.2通知与送达14.3合同份数与效力14.4合同解释14.5合同签署第一部分:合同如下:第一条协议概述1.1协议签订背景本协议双方为甲方(智慧城市基础设施建设施工方)和乙方(智慧城市基础设施建设投资方),鉴于甲方在2024年度智慧城市基础设施建设施工过程中,根据实际情况及乙方需求,需追加部分工程内容,经双方友好协商,达成一致意见,特订立本协议。1.2协议目的本协议旨在明确追加工程内容、费用、质量、进度等方面的责任和义务,确保追加工程顺利进行,保障双方的合法权益。1.3协议适用范围本协议适用于甲方在2024年度智慧城市基础设施建设施工过程中,经双方协商一致追加的工程内容。第二条工程追加内容2.1追加工程范围本协议追加工程范围为:智慧城市基础设施中的道路、桥梁、排水、照明、绿化等项目的扩建、改造和新增工程。2.2追加工程量追加工程量具体详见附件一:工程追加内容明细表。2.3追加工程工期追加工程工期自本协议生效之日起,根据实际情况和工程量进行调整,具体工期详见附件一:工程追加内容明细表。第三条工程追加费用3.1追加工程费用总额追加工程费用总额为人民币万元整,具体费用构成详见附件二:工程追加费用明细表。3.2追加工程费用构成追加工程费用包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费、运输费、施工费、监理费、检测费等。3.3费用支付方式(1)合同签订后,甲方支付追加工程费用总额的20%作为预付款;(2)工程按进度完成,甲方支付追加工程费用总额的60%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付追加工程费用总额的20%。第四条工程追加质量要求4.1质量标准追加工程质量应符合国家现行相关标准及规范要求,具体质量标准详见附件一:工程追加内容明细表。4.2质量检测追加工程完成后,甲方应组织相关单位进行质量检测,确保工程质量符合要求。4.3质量责任若追加工程出现质量问题,由乙方负责整改,整改费用由乙方承担。第五条工程追加进度安排5.1追加工程进度计划追加工程进度计划详见附件一:工程追加内容明细表。5.2进度调整机制因不可抗力或其他原因导致追加工程进度延误,双方应协商调整进度计划,并书面确认。5.3进度违约责任若追加工程进度延误,甲方应承担相应的违约责任,具体违约责任详见附件一:工程追加内容明细表。第六条工程追加合同价格调整6.1价格调整依据追加工程合同价格调整依据为国家现行政策、市场价格及工程实际情况。6.2价格调整方式(1)按工程量及市场行情进行调整;(2)按工程进度及实际发生费用进行调整。6.3价格调整期限追加工程合同价格调整期限为自本协议生效之日起至工程竣工验收合格之日止。第七条工程追加合同履行7.1合同履行主体本协议由甲方和乙方共同履行。7.2合同履行地点追加工程合同履行地点为智慧城市基础设施建设施工地点。7.3合同履行期限追加工程合同履行期限自本协议生效之日起至工程竣工验收合格之日止。第八条工程追加合同变更8.1变更条件在追加工程实施过程中,如遇下列情况之一,可进行合同变更:(1)国家政策调整、法律法规变动;(2)不可抗力事件;(3)工程实际情况发生变化;(4)双方协商一致。8.2变更程序任何一方提出合同变更,应提前向对方书面提出变更请求,经双方协商一致后,以书面形式确认变更内容。8.3变更责任因变更导致的工程延期、费用增加,由责任方承担。第九条工程追加合同解除9.1解除条件在追加工程实施过程中,如遇下列情况之一,可解除本协议:(1)甲方或乙方违约,经协商无法达成解决方案;(2)不可抗力事件导致工程无法继续实施;(3)双方协商一致同意解除协议。9.2解除程序任何一方提出解除协议,应提前向对方书面提出解除请求,经双方协商一致后,以书面形式确认解除协议。9.3解除责任因解除协议导致的损失,由责任方承担。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构双方可约定将争议提交仲裁机构仲裁,仲裁地点为合同履行地。10.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,但双方另有约定的除外。第十一条违约责任11.1违约情形(1)甲方未按约定支付追加工程费用;(2)乙方未按约定提供工程所需材料或设备;(3)任何一方未按约定履行合同义务,导致工程延误或质量不符合要求。11.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金;(2)违约行为给对方造成损失的,违约方应承担赔偿责任。11.3违约责任赔偿违约金和赔偿金的计算方法详见附件一:工程追加内容明细表。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件本协议经双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件(1)追加工程竣工验收合格;(2)本协议约定的其他终止条件。12.3合同终止程序合同终止后,双方应进行工程结算,并办理相关手续。第十三条合同附件13.1附件一:工程追加内容明细表13.2附件二:工程追加费用明细表13.3附件三:工程追加进度计划表第十四条其他约定14.1保密条款双方对本协议内容及追加工程信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2通知与送达双方之间的通知、文件等应以书面形式进行,自送达对方之日起生效。14.3合同份数与效力本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。14.4合同解释本协议的解释权归甲乙双方共同享有。如对本协议有争议,双方应协商解决;协商不成的,按本协议约定的争议解决方式处理。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指的第三方,包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、检测机构、仲裁机构、调解机构等,其介入目的在于保障合同履行、维护各方合法权益、提高工程质量及效率。15.2第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于:(1)监理:对追加工程进行全过程监理,确保工程质量、进度及安全;(2)审计:对追加工程费用进行审计,确保费用合理、合规;(3)评估:对追加工程进行评估,确保其符合国家相关标准及规范;(4)检测:对追加工程进行检测,确保其质量符合要求;(5)仲裁/调解:在发生争议时,协助双方进行仲裁或调解。第十六条第三方责任限额16.1责任限额定义第三方责任限额指第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同履行障碍、损失或损害时,应承担的最高赔偿责任。16.2责任限额确定第三方责任限额由双方协商确定,并在合同中明确。如无特殊约定,第三方责任限额为追加工程费用总额的一定比例,具体比例由双方根据实际情况确定。16.3责任限额执行第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成合同履行障碍、损失或损害,应按照合同约定的责任限额承担赔偿责任。第十七条第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的关系第三方作为甲方委托的机构或个人,应积极配合甲方工作,按照甲方要求履行职责。17.2第三方与乙方的关系第三方作为乙方委托的机构或个人,应积极配合乙方工作,按照乙方要求履行职责。17.3第三方与其他各方的关系第三方与其他各方(包括甲方、乙方、其他第三方)应相互尊重、合作,共同维护合同履行及各方合法权益。第十八条第三方介入的具体条款18.1监理条款(1)监理单位应按照合同约定,对追加工程进行全过程监理,确保工程质量、进度及安全;(2)监理单位应定期向甲方、乙方汇报监理情况,并提出合理化建议;(3)监理单位在监理过程中发现质量问题,应及时通知甲方、乙方,并协助进行整改。18.2审计条款(1)审计机构应按照合同约定,对追加工程费用进行审计,确保费用合理、合规;(2)审计机构应定期向甲方、乙方汇报审计情况,并提出合理化建议;(3)审计机构在审计过程中发现费用问题,应及时通知甲方、乙方,并协助进行整改。18.3评估条款(1)评估机构应按照合同约定,对追加工程进行评估,确保其符合国家相关标准及规范;(2)评估机构应定期向甲方、乙方汇报评估情况,并提出合理化建议;(3)评估机构在评估过程中发现不符合要求的情况,应及时通知甲方、乙方,并协助进行整改。18.4检测条款(1)检测机构应按照合同约定,对追加工程进行检测,确保其质量符合要求;(2)检测机构应定期向甲方、乙方汇报检测情况,并提出合理化建议;(3)检测机构在检测过程中发现质量问题,应及时通知甲方、乙方,并协助进行整改。18.5仲裁/调解条款(1)仲裁/调解机构应按照合同约定,协助甲方、乙方解决追加工程实施过程中发生的争议;(2)仲裁/调解机构应在接到争议通知后,尽快组织仲裁/调解;(3)仲裁/调解机构在仲裁/调解过程中,应公平、公正地处理争议,并作出具有法律效力的裁决。第十九条第三方介入的额外条款19.1第三方资质要求第三方应具备相应的资质证书,并在合同中明确约定。19.2第三方责任保险第三方应购买责任保险,以保障其履行职责过程中可能产生的赔偿责任。19.3第三方保密义务第三方应遵守合同约定的保密义务,不得泄露合同内容及相关信息。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程追加内容明细表要求:详细列明追加工程的项目名称、工程量、质量要求、工期安排等。说明:本附件为工程追加的详细清单,是合同执行的重要依据。2.附件二:工程追加费用明细表要求:详细列明追加工程各项费用的构成、单价、总价、支付方式等。说明:本附件为追加工程费用的详细清单,是合同执行中的费用结算依据。3.附件三:工程追加进度计划表要求:详细列明追加工程的各个阶段、关键节点、工期安排等。说明:本附件为追加工程的进度控制表,是合同执行中的进度管理依据。4.附件四:第三方资质证明文件要求:提供第三方机构或个人的资质证书复印件,证明其具备相应的专业能力。说明:本附件用于证明第三方机构的资质,确保其能够有效履行合同中的职责。5.附件五:第三方责任保险单要求:提供第三方责任保险单复印件,证明其已购买责任保险。说明:本附件用于证明第三方已购买责任保险,以降低合同履行过程中的风险。6.附件六:争议解决相关文件要求:提供争议解决过程中产生的所有文件,包括仲裁申请书、调解协议等。说明:本附件用于记录争议解决过程,作为日后可能的法律诉讼或仲裁的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按约定支付追加工程费用。责任认定标准:甲方应按合同约定支付追加工程费用,如未按时支付,应承担违约责任。示例:甲方未在约定的付款期限内支付追加工程费用,应向乙方支付违约金,并承担由此产生的利息。2.违约行为:乙方未按约定提供工程所需材料或设备。责任认定标准:乙方应按合同约定提供工程所需材料或设备,如未按时提供,应承担违约责任。示例:乙方未在约定的交付期限内提供工程所需材料,应向甲方支付违约金,并赔偿由此造成的损失。3.违约行为:任何一方未按约定履行合同义务,导致工程延误或质量不符合要求。责任认定标准:任何一方未按约定履行合同义务,导致工程延误或质量不符合要求,应承担违约责任。示例:因甲方原因导致工程延误,甲方应承担违约责任,向乙方支付违约金,并赔偿由此造成的损失。4.违约行为:第三方未按约定履行职责,造成合同履行障碍、损失或损害。责任认定标准:第三方未按约定履行职责,造成合同履行障碍、损失或损害,应承担违约责任。示例:监理单位未履行监理职责,导致工程质量问题,应向甲方支付违约金,并赔偿由此造成的损失。5.违约行为:任何一方泄露合同内容及相关信息。责任认定标准:任何一方泄露合同内容及相关信息,应承担违约责任。示例:甲方泄露乙方商业秘密,应向乙方支付违约金,并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年度智慧城市基础设施建设施工合同工程量追加补充协议2本合同目录一览1.协议概述1.1协议签订背景1.2协议目的1.3协议依据2.工程追加内容2.1追加工程范围2.2追加工程量2.3追加工程内容描述3.工程追加原因3.1原因分析3.2相关证明材料4.工程追加合同金额4.1追加合同金额4.2付款方式4.3付款时间5.工程追加工期5.1追加工期安排5.2工期调整原因5.3工期调整后的合同工期6.工程追加施工质量要求6.1质量标准6.2质量检查6.3质量保证7.工程追加施工安全要求7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3安全事故处理8.材料供应与设备要求8.1材料供应8.2设备要求8.3供应商资质9.人员配备与培训9.1人员配备9.2培训要求9.3人员资质10.知识产权与保密10.1知识产权归属10.2保密义务10.3违约责任11.违约责任与争议解决11.1违约责任11.2争议解决方式11.3争议解决机构12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3解除或终止后的处理13.合同生效与期限13.1合同生效条件13.2合同期限13.3合同续签14.其他约定事项14.1协议附件14.2协议解释14.3协议生效日期第一部分:合同如下:1.协议概述1.1协议签订背景1.2协议目的本协议旨在明确原合同中未约定的工程追加内容、追加合同金额、追加工期、施工质量要求、施工安全要求、材料供应与设备要求、人员配备与培训、知识产权与保密、违约责任与争议解决、合同解除与终止、合同生效与期限等事项,以确保工程顺利进行。1.3协议依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,结合原合同约定及双方协商一致的原则制定。2.工程追加内容2.1追加工程范围本协议追加工程范围为原合同约定的智慧城市基础设施建设施工项目中的新增部分,包括但不限于新增道路、绿化、照明、排水、通信等设施。2.2追加工程量追加工程量为原合同约定工程量的10%,具体追加工程量详见附件一《追加工程量清单》。2.3追加工程内容描述追加工程内容详见附件一《追加工程量清单》中的具体描述。3.工程追加原因3.1原因分析因甲方智慧城市基础设施建设需求发生变化,导致原合同约定工程量不足以满足实际需求,需追加部分工程内容。3.2相关证明材料甲方提供相关证明材料,包括但不限于城市规划、设计变更、工程进度报告等,以证明追加工程的原因。4.工程追加合同金额4.1追加合同金额根据追加工程量及市场价格,经双方协商一致,追加合同金额为人民币100万元整。4.2付款方式追加合同金额的付款方式为分阶段支付,具体支付比例及时间如下:(1)合同签订后5个工作日内,支付追加合同金额的30%;(2)追加工程完成并验收合格后,支付追加合同金额的50%;(3)追加工程竣工验收合格后,支付追加合同金额的20%。4.3付款时间支付时间按照上述付款方式执行。5.工程追加工期5.1追加工期安排追加工程工期为原合同工期基础上增加3个月,即原合同工期为12个月,追加工程工期为15个月。5.2工期调整原因因追加工程量及工程内容增加,导致原合同工期不足以完成追加工程。5.3工期调整后的合同工期追加工程工期自原合同工期结束之日起计算,即自2024年7月1日起至2025年10月31日止。6.工程追加施工质量要求6.1质量标准追加工程应满足国家及行业相关质量标准,确保工程质量符合设计要求。6.2质量检查追加工程的质量检查按照原合同约定执行,包括但不限于施工过程中的质量检查、隐蔽工程验收、竣工验收等。6.3质量保证乙方应提供质量保证书,确保追加工程质量符合要求。7.工程追加施工安全要求7.1安全生产责任乙方应严格按照国家及行业安全生产法律法规和标准,落实安全生产责任,确保追加工程施工安全。7.2安全防护措施乙方应采取必要的安全防护措施,包括但不限于安全设施、安全标识、安全培训等,确保施工现场安全。7.3安全事故处理发生安全事故时,乙方应立即采取应急措施,并及时上报甲方及相关部门,按照国家及行业相关规定进行处理。8.材料供应与设备要求8.1材料供应乙方负责提供追加工程所需的全部材料,包括但不限于水泥、钢材、砂石、混凝土等。材料应满足国家相关质量标准,并附有合格证明文件。8.2设备要求乙方应提供施工所需的机械设备,包括但不限于挖掘机、搅拌机、压路机等,确保设备性能良好,符合施工要求。8.3供应商资质乙方选择的材料供应商和设备供应商应具备相应的资质证书,并保证所供材料设备的合格性。9.人员配备与培训9.1人员配备乙方应按照追加工程规模和施工要求,配备足够的技术人员和施工人员,确保施工质量。9.2培训要求乙方应对新增的施工人员进行必要的专业技能培训,确保其具备完成追加工程的能力。9.3人员资质乙方提供施工人员的资质证书,包括但不限于施工员证、电工证、焊工证等,证明其具备相应的专业技能。10.知识产权与保密10.1知识产权归属本协议项下产生的知识产权归甲方所有,乙方不得侵犯甲方知识产权。10.2保密义务双方对本协议内容及项目信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。10.3违约责任任何一方违反保密义务,导致对方遭受损失的,应承担相应的法律责任。11.违约责任与争议解决11.1违约责任任何一方违反本协议约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决机构本协议争议解决机构为合同签订地的人民法院。12.合同解除与终止12.1合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方催告后仍未改正;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。12.2合同终止条件本协议约定的追加工程完成并验收合格后,合同终止。12.3解除或终止后的处理合同解除或终止后,双方应按照本协议约定处理善后事宜,包括但不限于工程结算、设备回收、人员遣散等。13.合同生效与期限13.1合同生效条件本协议经双方签字盖章后生效。13.2合同期限本协议自生效之日起至追加工程完成并验收合格之日止。14.其他约定事项14.1协议附件本协议附件包括但不限于《追加工程量清单》、《材料供应清单》、《设备供应清单》等。14.2协议解释本协议的未尽事宜,由双方另行协商解决。14.3协议生效日期本协议自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义在本协议中,第三方是指除甲方、乙方以外的,根据本协议约定参与本合同履行过程的任何个人或组织,包括但不限于监理方、检测机构、咨询公司、保险机构等。1.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保本合同的履行符合法律法规、行业标准,提高工程质量,保障工程安全,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。2.第三方介入方式2.1监理方监理方由甲方指定,负责对工程实施全过程进行监督和管理,确保工程按约定时间、质量、安全要求完成。2.2检测机构检测机构由甲方或乙方指定,负责对工程材料、设备、施工质量进行检测,确保其符合国家标准和设计要求。2.3咨询公司咨询公司由甲方或乙方指定,提供技术、管理、法律等方面的咨询服务,协助双方解决合同履行过程中的问题。2.4保险机构保险机构由甲方或乙方自愿投保,提供工程保险、责任保险等,以减轻风险。3.第三方责任限额3.1责任范围第三方在本协议中的责任范围限于其职责范围内的事项,如监理方对工程质量、安全、进度等方面的监督责任。3.2责任限额第三方的责任限额由双方在协议中约定,具体包括但不限于:(1)监理方:因监理不力导致工程质量、安全事故的,赔偿金额不超过监理费总额的5倍;(2)检测机构:因检测失误导致工程质量问题的,赔偿金额不超过检测费总额
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024城市二手房买卖合同(32篇)
- 沪教版九年级化学上册(上海版)全套讲义
- 农业金融服务提升产量潜力
- 高一化学教案:专题第三单元第二课时有机高分子的合成
- 2024高中化学第二章烃和卤代烃2-1苯的结构与性质课时作业含解析新人教版选修5
- 2024高中地理第四章自然环境对人类活动的影响4自然灾害对人类的危害课时作业含解析湘教版必修1
- 2024高中生物第五章生态系统及其稳定性第5节生态系统的稳定性精练含解析新人教版必修3
- 2024高中语文第二课千言万语总关“音”第2节耳听为虚-同音字和同音词练习含解析新人教版选修语言文字应用
- 2024高中语文精读课文一第1课1长安十年作业含解析新人教版选修中外传记蚜
- 2024高考历史一轮复习方案专题六古代中国经济的基本结构与特点专题综合测验含解析人民版
- GB/T 24475-2023电梯远程报警系统
- 科技计划项目(课题)验收(结题)经费审计业务约定书
- SIS系统操作规程
- 教师书法培训教案
- 2023年上海航天技术研究院下属航天总厂校园招聘笔试参考题库附带答案详解
- 华东师大版-七年级下册数学-第6章-一元一次方程-教学课件
- 《贵州省市政工程计价定额》(2016版)
- 特种设备安全管理人员(A)考试题库
- (2023)法律基础知识考试题库及答案
- GB/T 27797.4-2013纤维增强塑料试验板制备方法第4部分:预浸料模塑
- GB/T 22719.2-2008交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘第2部分:试验限值
评论
0/150
提交评论